Тендер - Материалы лако-красочные, пены, герметики и сопутствующие товары №245084490

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
проект_краски_и_сопутствующие_материалы_май

Договор № 35

ИКЗ

г. Астрахань « » 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад № 132 «Кузнечик» (МБДОУ г.Астрахани № 132), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Жумалиевой Сакины Ильгар-кызы, с одной стороны и ________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на основании __________, с другой стороны (именуемые в дальнейшем также Стороны), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется осуществить поставку лако- красочных товаров (далее - товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Наименование, характеристики, количество, комплектация, цена товара и его общая стоимость, составляющие предмет настоящего договора, определяются прилагаемой к настоящему договору Спецификацией (Приложение к договору).

2. Место доставки товара. Условия и сроки поставки товара. Срок, порядок сдачи-приемки товара

2.1. Место доставки товара: г. Астрахань, ул. Н.Островского, 152, корп.1

2.2. Сроки поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания договора.

2.3. Поставщик не позднее чем, за 1 (один) рабочий день до поставки товара должен уведомить Заказчика о готовности к поставке товара. После получения такого уведомления Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня извещает Поставщика о дате приемки товара.

2.4. При получении товара от Поставщика Заказчик проверяет соответствие товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принимает его от Поставщика в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

В случае несоответствия количества, комплектации и товарного вида товара требованиям Заказчика в товарной накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве, комплектации товара.

2.5. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента получения его от Поставщика, а, именно, фактической передачи товара Заказчику Поставщиком, оформленной соответствующей товарной накладной (с приложением всех характеризующих товар, а также подтверждающих его качество и безопасность документов), которая подписывается сторонами договора и скрепляется их печатями.

2.6. Заказчик, обнаруживший недостатки или какие-либо дефекты (далее - недостатки) поставленного Поставщиком по настоящему договору товара при его сдаче-приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если эти недостатки (дефекты) были оговорены в товарной накладной, либо имеется возможность последующего предъявления требований об их устранении.

2.7. Заказчик, принявший товар без проверки, лишается права ссылаться на недостатки поставленного по договору товара, которые могли и должны были быть установлены при обычных условиях его приемки (явные недостатки).

2.8. В случае отказа Заказчика от поставленного Поставщиком товара ненадлежащего качества или в нарушении установленного настоящим договором срока составляется акт, подписываемый уполномоченными представителями сторон, в котором Заказчик обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего прием товара.

2.9. В случае отказа Поставщика подписать акт, факт отказа удостоверяется односторонним актом, составленным представителем Заказчика.

2.10. Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3. Качество товара, гарантии качества товара (упаковка и маркировка)

3.1. Поставщик гарантирует поставку качественного товара и в обусловленный настоящим договором срок.

3.2. Товар поставляется новым, не восстановленным, имеющим заводскую сборку и выпускающимся серийно.

3.3. Качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара должны полностью соответствовать Спецификации (Приложение к договору).

3.4. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.

3.5. Упаковка и маркировка товара является соответствующей требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам.

3.6. Упаковка товара позволяет производить манипуляции при погрузке и разгрузке товара, гарантирует абсолютную защищенность его от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки товара.

3.7. Гарантия Поставщика на товар составляет 12 месяцев.
Гарантийный срок исчисляется с момента поставки товара.

3.8. Поставщик обязуется выполнять гарантийные обязательства по восстановлению работоспособности товара, либо замене при невозможности ремонта, в течение 15 рабочих дней с момента поступления заявки Заказчика на всем периоде гарантийного обслуживания.

3.9. Поставщик должен проводить диагностику неисправностей и выполнение необходимых работ по восстановлению поставленного товара. Замена неисправных компонентов производится бесплатно.

4. Цена договора, форма, сроки и порядок оплаты товара

4.1. Цена договора, с учетом расходов на товар, перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, а также стоимости упаковки и маркировки составляет: ____________________________________.

4.2. Указанная цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора за исключением случая, предусмотренного настоящим договором.

4.3 Оплата производится Заказчиком в безналичной форме, по факту поставки товара на основании выставленной Поставщиком товарной накладной, счетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 10 рабочих дней с момента подписания товарной накладной.

4.4. Источником финансирования являются: внебюджетные средства.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

5.1.2. Обеспечить качество поставляемого товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.3. В соответствии с условиями договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные договором.

5.1.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего договора.

5.2. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Осуществить контроль за сроками поставки и качеством товара.

5.3.2. Принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

5.3.3. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего договора.

5.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6. Ответственность сторон

6.1.За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

6.2 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных договором), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать у Поставщика уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.4.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере- 10% цены договора, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик направляет Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.7. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Штраф устанавливается договором в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Заказчиком не может превышать цены договора.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Поставщиком не может превышать цены договора.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему договору, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Сторона, нарушившая условия настоящего договора в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:

а) о наступлении указанных обстоятельств не позднее 2-х календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему договору.

7.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 3-х календарных дней меры, направленные на обеспечение надлежащего исполнения Поставщиком предмета настоящего договора.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

8.2. При не достижении согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему договору, направляет другой стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 5-ти рабочих дней, с даты ее получения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

8.3. В случае не достижения Сторонами согласия их споры и (или) разногласия по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Астраханской области в установленном законом порядке.

9. Срок действия договора и условия его расторжения

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 30.12.2023 г. При этом окончание указанного срока не освобождает стороны от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора.

9.2. Настоящий договор расторгается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения

10.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующем случае:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.

- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное договором количество товара не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшается предусмотренное договором количество поставляемого товара не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на 10 (десять) процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара

10.2. В указанном случае одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее письменное предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Эта другая Сторона в течение 5-ти рабочих дней, с даты получения указанного предложения, рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего договора, о чем в письменной форме уведомляет другую Сторону. При этом письма (уведомления) Сторон с указанными предложением и решением на него имеют силу в том случае, если они подписаны и скреплены печатями сторон.

10.3. Уведомления (письма), связанные с исполнением настоящего договора будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телефаксу или доставлены нарочным по юридическим (почтовым) адресам Сторон под роспись в получении соответствующими должностными лицами последних.

10.4. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

10.6. Сторона, изменившая свой юридический адрес (местонахождение) и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 5-ти календарных дней, с даты таких изменений.

10.7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, на русском языке, скреплен подписями и печатями Сторон.

10.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ, Гражданским кодексом РФ, иными нормативно-правовыми актами РФ.

11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору 35

№ ______ от 2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

______________/Жумалиева С.И. / ___________/ _________ /

М.п. М.П.