Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ
| Описание тендера: | Поставка хозяйственных средств. (с результатом) |
| Сумма контракта: | 34 330,11 Руб. Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | 28.04.2023 |
| Окончание: | 02.05.2023 06:00:00 |
| Тендер №: | 244972883 |
| Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
| Закон | 44-ФЗ |
| Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Южный ФО / Волгоградская область / Волгоград |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Лот 1
Предмет контракта: Поставка хозяйственных средств.
Цена контракта: 34 330,11 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поставка хозяйственных средств. | 34330.11 | 34330.11 | 1 | ШТ |
Задать вопрос по тендеру:
Документация
| проект договора.doc | 21 КБ | 28.04.23 09:57 | Действующая |
Оглавление
ДОГОВОР №
г. Волгоград "____" _________ 2023 года
_____________________ именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________-, действующего на основании _______________., именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №189 Центрального района Волгограда» (МОУ Детский сад №189), в лице заведующего Кириличевой Ольги Константиновны, именуемое в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары, именуемые в дальнейшем «Товар», согласно Приложению №1, а Покупатель обязуется принять и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Товар, поставляемый согласно настоящему Договору, должен быть новым, не восстановленным, а также сертифицирован, соответствовать ТУ, требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а Товар, подлежащий в соответствии законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат качества и знак соответствия.
1.3. Место поставки товара: г. Волгоград, ул. Краснознаменская д.21
1.4. Срок поставки Товара: в течение 7 календарных дней с момента заключения Договора.
1.5. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0
2.1. Общая сумма по договору составляет ________________ рублей __________ копеек, в том числе НДС - 20%. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Договором.
2.2.Оплата поставляемых изделий является 100% и производится Покупателем путем оплаты безналичным платежом на расчетный счет Поставщика, по факту поставки в течение 10 рабочих дней.
2.3. Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения.
2.4. Упаковка товара должна обеспечить полную сохранность товара при транспортировке всеми видами транспорта, включая перевалки, перегрузки, и должна соответствовать требованиям нормативных документов.
2.5. Доставка, разгрузка и сборка Товара осуществляется за счет Поставщика его силами и его транспортом.
2.6. При поставке Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан своими силами и за свой счет, в течение 10-и рабочих дней с момента получения требования Покупателя, произвести замену некачественного Товара, Товаром соответствующего договору.
2.7. При выявлении в момент приемки видимых дефектов Товара Покупатель должен приостановить приемку и вызвать представителя Поставщика для составления акта о некачественной продукции. В акте о некачественной продукции, подписанном уполномоченными представителями Сторон указываются выявленные нарушения условий настоящего Договора. Отсутствие представителя Поставщика, уведомленного надлежащим образом, не является препятствием для составления акта. Претензии Покупателя должны быть рассмотрены Поставщиком не позднее 2 (два) дней с момента предъявления соответствующего документа.
2.8. При завершении поставки Товара Поставщик представляет Покупателю два экземпляра подписанной Поставщиком товарной накладной или УПД с приложением к ней документов, предусмотренных настоящим Договором.
2.9. Покупатель в течение 3 рабочих дней со дня получения товарной накладной или УПД и отчетных документов, предусмотренных настоящим Договором, обязан направить Поставщику один экземпляр подписанной Покупателем товарной накладной или УПД или мотивированный отказ.
2.10. В случае несоответствия поставленного Товара условиям настоящего Договора Стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены Покупателем в течение 10 рабочих дней со дня получения им товарной накладной или УПД. Поставщик обязан произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар соответствующий условиям настоящего Договора либо вернуть Покупателю стоимость Товара.
2.11. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Покупателем в течение всего гарантийного срока товара.
2.12. Обязательство поставщика по поставке товара считается исполненным с момента надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего Договора, а именно с даты (дня) подписания сторонами акта приемки-передачи товара без замечаний.
2.13. Право собственности на товар прекращается у поставщика с момента исполнения им обязательства, предусмотренного пунктом 1.4. настоящего Договора.
3.1. Поставщик обязуется за свой счет и своими силами осуществлять доставку, разгрузку Товара.
3.2.Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Договору товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовлен в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, соответствует его назначению, свободен от залога и прочих требований со стороны третьих лиц, в споре, под арестом и запрещением не состоит. Товар зарегистрирован в Российской Федерации в установленном порядке.
3.3. Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.
3.4. Товар, поставляемый Покупателю, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца: декларация о соответствии (сертификат соответствия).
3.6. Поставщик обязан устранять все недостатки (повреждения, дефекты), обнаруженные Покупателем при приемке товаров и (или) в течение гарантийного срока, предусмотренного п. 6.6 Договора, своими силами и за счет собственных средств.
3.7. На поставляемый товар Поставщик предоставляет Покупателю гарантию Поставщика на данный товар 2 месяца с момента поставки Товара.
3.8. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации товара, Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Покупателем сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
3.9. Претензии по комплектности поставленного оборудования принимаются Поставщиком – в течение гарантийного срока.
3.10. Некачественный и (или) неукомплектованный товар должен быть заменен и доукомплектован Поставщиком за собственный счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения претензии.
4.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность по уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.
4.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором, в порядке установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени, от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
4.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
4.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.1. Покупатель:
а) поручает Поставщику осуществление поставки Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Договора;
в) обеспечивает оплату Товара в соответствии с пунктом 6 данного Договора;
г) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения.
5.2. Поставщик:
а) обязуется поставить Товар в полном объеме, надлежащего качества и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
б) устанавливает гарантийный срок на товар, составляющий 2 месяца с момента поставки Товара;
в) обязуется в течение гарантийного периода, составляющего 2 месяца с момента поставки Товара, произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар соответствующий условиям настоящего Договора либо вернуть Покупателю стоимость Товара;
г) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Покупателя документацию и информацию, необходимую для выполнения данного Договора;
д) вправе получать оплату за поставленный и установленный Товар, в соответствии с пунктом 6 настоящего Договора.
6.Форс-мажор
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
6.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
6.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
7. Разрешение споров и разногласий.
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, стороны обязуются по возможности разрешить путем переговоров.
7.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Прочие условия.
8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.2. Все изменения и дополнения к Договору, оформленные в соответствии с п.6.1. настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
Стороны имеют право досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению или по решению суда по основаниям предусмотренных гражданским законодательством РФ.
8.3. Соглашение о расторжении настоящего Договора заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из Сторон. Сторона - инициатор расторжения выплачивает другой Стороне все понесенные ею расходы, связанные с выполнением настоящего Договора.
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
8.5 Изменение существенных условий Договора допускается в случае уменьшения в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, средства которой являются источником финансирования настоящего Договора, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий. При этом Покупатель в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора о размере и (или) сроках оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг, предусмотренных Договором.
9. Срок действия и порядок расторжения договора.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2023 года, а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
9. Адреса и реквизиты сторон.
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №1
к договору № ______________
от «____» ____________2023 г.
Спецификация
- Посмотреть таблицу с данными
Похожие тендеры
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №320725044
Поставка средства отбеливающего для стирки
|
Электронный аукцион
#320725044 |
214 120
Обеспечение контракта:
30% Обеспечение заявки:
-1 |
1 день
29.12.2025 22.01.2026 |
|
Запрос предложений
#321223699 |
2 дня
14.01.2026 23.01.2026 |
Тендеры из отрасли Бытовая химия
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №244972880
Поставка моющих средств (с результатом)
|
Электронный аукцион
#244972880 |
52 654
Обеспечение контракта:
10% |
срок истек
28.04.2023 12.05.2023 |
|
Тендер №244972875
поставка дезинфицирующих средств
|
Малая закупка
#244972875 |
16 000
|
срок истек
- 02.05.2023 |
|
Электронный аукцион
#244972779 |
816 145
|
срок истек
28.04.2023 22.05.2023 |
|
|
Единственный поставщик
#244972733 |
118 639
|
срок истек
28.04.2023 28.04.2023 |
|
|
Тендер №244972477
Очиститель спиртовой CLEANER
|
Малая закупка
#244972477 |
6 000
|
срок истек
- 02.05.2023 |
Тендеры из региона Волгоград
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №244972881
Поставка лекарственного препарата Тигециклин (с результатом)
|
Малая закупка
#244972881 |
35 166
|
срок истек
28.04.2023 03.05.2023 |
|
Тендер №244972876
Поставка ИМН (устройство для дренирования ран) (с результатом)
|
Малая закупка
#244972876 |
35 700
|
срок истек
28.04.2023 03.05.2023 |
|
Запрос цен
#244972845 |
76 629
|
срок истек
- 03.05.2023 |
|
|
Единственный поставщик
#244970779 |
1 458 000
|
срок истек
28.04.2023 - |
|
|
Публичное предложение
#244970269 |
202 000
|
срок истек
28.04.2023 20.06.2023 |
 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |