Тендер - поставка дезинфицирующих средств №244971476

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование_дезинфицирующие__средства_для_медпуктов_апрель[1].xlsx
• проект_договора_поставки.docx
• Техническое_задание_дизенфицирующие_средства.docx

- Посмотреть таблицу с данными

проект

Договор поставки товара №

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий» Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Атамова Александра Евгеньевича, действующего на основании устава, с одной стороны и _________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, указанный в Спецификации (приложение № 1), далее – товар.

1.2. Технические характеристики товара, требования, предъявляемые к товару, состав документации и другие условия поставки товара определяются Техническим заданием.

1.3. На момент передачи товара Покупателю последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности или ином законном основании, и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исковых требований третьих лиц или иметь какие – либо другие ограничения к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Товар должен быть зарегистрирован в Российской Федерации и разрешен к применению на территории Российской Федерации

Поставляемый Товар, тара, упаковка и маркировка должны быть надлежащего качества, соответствовать технической документации производителя, действующим на момент поставки требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия и быть пригодным для целей, для которых подобный товар обычно используется.

Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

1.4. Адрес поставки Товара: РОССИЯ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д.18.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ____________ (___________________) рублей 00 копеек, без НДС

НДС не предусмотрен на основании ________________________________________.

с НДС

в том числе НДС - _____%, (далее - цена Договора).

Цена договора включает в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, в том числе, уплату налогов, сборов, стоимость доставки Товара по адресу Покупателя, _________________________ .

2.2. Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Товара при условии подписания Сторонами товарной накладной.

2.3. Оплата по договору поставки осуществляется в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

2.4. Оплата осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

2.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течении 3 (трех) рабочих дней путем его доставки Покупателю по адресу: г. Чебоксары, ул. Хузангая, д.18.

3.2. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.

3.3. Приемка Товара по количеству, качеству и ассортименту производится при его передаче Покупателю в соответствии с условиями Договора, Спецификации, Техническим заданием и товарной накладной.

Датой передачи Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной.

3.4. Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара условиям и требованиям Договора (ГОСТ, ТУ и т.п.), Покупатель в течение 5 календарных дней направляет Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером претензию с требованием устранить несоответствие Товара. В течение 5 календарных дней после получения претензии Поставщик обязан за свой счет устранить несоответствие Товара.

3.5. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю по товарной накладной.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

4.3. Поставщик несет ответственность за нарушение сроков и качество поставленного товара.

4.3.1. В случае нарушения срока поставки товара Покупатель вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. Если нарушаются сроки по нескольким этапам, то период просрочки определяется путем суммирования периодов просрочки по каждому этапу (партии).

4.3.2. В случае просрочки устранения недостатков поставки товара Покупатель вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком за каждый день просрочки.

4.3.3. В случаях, когда за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Договором предусмотрена неустойка, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка) размере 10% от стоимости Товара.

4.3.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Поставщиком на основании претензии Покупателя путем перечисления денежных средств на счет Покупателя, указанный в Договоре.

4.3.5. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре. Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

4.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой стороны.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после вступления в силу настоящего Договора.

Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору.

5. Форс-мажор

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в разумный срок с момента возникновения этих обстоятельств.

5.3. Дальнейшая судьба настоящего Договора в таких случаях должна быть определена соглашением Сторон. При недостижении согласия Стороны вправе обратиться в суд для решения этого вопроса.

6. Антикоррупционная оговорка

6.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

6.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 6.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

6.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п. 6.2 Договора, до момента получения ею ответа.

6.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 6.1 Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии.

7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Чувашской Республики в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Порядок изменения и дополнения Договора

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4. Приложение:

9.4.1. Спецификация (Приложение № 1).

9.4.2. Техническое задание (Приложение № 2).

Адреса и реквизиты сторон - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _________

от «___» _________2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Общая цена Договора составляет ____________ (___________________) рублей 00 копеек, без НДС

НДС не предусмотрен на основании ________________________________________.

с НДС

в том числе НДС - _____%

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _________

от «___» _________2023 г.

Техническое задание на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

на поставку дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными