Тендер - Поставка средств бытовой химии №244964563

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

%92%85%95%8d%88%97%85%91%8a%8e%85_%87%80%84%80%8d%88%85

Технические задание

Перечень поставляемого товара и его характеристики

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен быть поставлен новый (не бывший в эксплуатации), работоспособным, свободным от прав третьих лиц. Товар должен быть упакован в соответствии с нормами и требованиями, действующими на данном товарном рынке. Товар должен быть упакован в тару, отвечающую требованиям ТУ и обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.

Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок. Отгрузка Товара должна быть произведена без нарушений требований технической документации на Товар, к моменту отгрузки на Товар должны быть оформлены все необходимые разрешительные и сопроводительные документы.

Товар передается заказчику с необходимыми документами к нему (накладные; счета – фактуры; сертификаты соответствия и иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на русском языке). Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту его от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

Обязательно в техническом предложении должна стоять отметка о стране происхождения.

2. Место поставки: ОГУ «Балашовская районная станция по борьбе с болезнями животных»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Советская, д .112 «а».

3. Срок и условия поставки: поставка Товара производится в соответствии со Спецификацией (силами и за счет средств Поставщика) по адресу Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Советская. д. 112 «а» в течение 15 календарных дней с момента заключения договора.

4. Форма, сроки и порядок оплаты: Заказчик производит расчёт с Поставщиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением по факту поставки товара, после подписания сторонами накладной, на основании выставленного Поставщиком счета (счет-фактуры) в течение 20 календарных дней

ДО МОМЕНТА ПОСТАВКИ ТОВАР ДОЛЖЕН БЫТЬ СОГЛАСОВАН С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА

Форма_для_участника

Предложение на участие в закупке (рекомендуемая форма)

- Посмотреть таблицу с данными%88%87%82%85%99%85%8d%88%85_%8e_%87%80%8a%93%8f%8a%85

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Закупка осуществляется в рамках федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Заказчик: областное государственное учреждение «Балашовская районная станция по борьбе с болезнями животных

Местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСаратовская область, город Балашов, улица Советская, дом 112 а

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ответственное лицо: специалист по закупкам Фефелова Виктория Дмитриевна, контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22-85

Наименование объекта закупки: Поставка средств бытовой химии

Место поставки товара Саратовская область, город Балашов, улица Советская, дом 112 а

Срок поставки товара: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора

Начальная (максимальная) цена контракта: 81183,10 (восемьдесят одна тысяча сто восемьдесят три) рубля 10 копеек

Дата и время окончания подачи предложений на участие в закупке: 28 апреля 2023 г. 14 часов 30 (мск) или 15 часов 30 минут по местному времени.

Техническое задание: Приложение № 1

Проект контракта: Приложение № 2

Начальник С.В. Бирюков

проект_договора_(1)

red0;;;;Договор поставки №

- Посмотреть таблицу с данными

Областное государственное учреждение «Балашовская районная станция по борьбе с болезнями животных» в лице начальника Бирюкова Сергея Владимировича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и _________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем "Поставщик" в лице действующ___ на основании _____ с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Предметом договора является поставка средств бытовой химии для нужд ОГУ «Балашовская рай. СББЖ» (далее –Товар).

1.2. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик - принять и оплатить Товар, наименование, технические характеристики, количество, цена которого определяются в Спецификации (Приложение №1) (далее –Спецификация), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Поставка Товара осуществляется по адресу: Саратовская область, город Балашов, улица Советская, дом 112 а. Срок поставки Товара: поставка Товара осуществляется партиями в объеме и ассортименте согласно заявке Заказчика.

1.4. Заказчик в течение 1 (одного)рабочего дня с момента поставки Товара, осуществляет проверку Товара (экспертизу Товара) в части соответствия количества, ассортимента, объема требований, установленных Договором и извещением к запросу котировок (далее –Извещение)и составляет Акт приема-передачи Товара, в котором должны быть отражены все результаты проверки поставленного Товара.

1.5. Поставка Товара считается выполненной с момента подписания Сторонами –Акта приема-передачи Товара.

2. Цена Договора и источник финансирования.

2.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.2. Цена настоящего Договора составляет ___________руб., в том числе НДС_________руб. (в случае если Поставщик является плательщиком НДС). Цена договора включает в себя общую стоимость поставляемого товара, доставку товара до места нахождения Заказчика, погрузку, разгрузку, а также уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей и прочих расходов, связанных с исполнением обязательств Участника по Договору.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата Товара (партии Товара) осуществляется по ценам, не превышающим цены, указанные в Спецификации к настоящему Договору.

3.2. В случае превышения цены Товара, указанной в сопроводительных документах на Товар, по сравнению с ценой, определенной Спецификацией настоящего Договора, оплата производится по цене, определенной Спецификацией.

3.3. Оплата за поставленную партию Товара осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи)рабочих дней с момента приёма партии «Товара»в учреждение, на основании предоставленных документов: счета, счета-фактуры и товарной накладной.

3.4. Авансирование не предусмотрено.

3.5. Оплата Товара осуществляется в рублях.

3.6. Источник финансирования: Средства от приносящей доход деятельности

4. Права, обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего договора;

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов;

4.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены ненадлежащих документов, подтверждающих поставку (отгрузку)и (или)качество Товара;

4.1.4. В случае обнаружения недостатков в переданном Товаре составить и направить Поставщику письменную претензию по обнаруженным недостаткам в трехдневный срок.

4.1.5. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого не соответствует Спецификации и качеству.

4.1.6. Заказчик или его представители имеют право при приемке Товара осуществлять контроль состояния поставляемой продукции.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить контроль за ходом исполнения настоящего Договора.

4.2.2. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.

4.2.3. Принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств от Заказчика;

4.3.2. Требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств.

4.3.3. Требовать приемки Товара и работ в сроки, установленные настоящим Договором.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства;

4.4.2. Предоставить Товар не находящийся в залоге, под арестом или под иным обременением, быть свободным от любых прав третьих лиц;

4.4.3. Предоставить гарантии качества Товаров, работ, услуг Заказчику.

4.4.4. Осуществить поставку Товара в надлежащем ассортименте, количестве и на условиях, определенных Договором.

4.4.5. Обеспечить качество поставляемого Товара.

4.4.6. Безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или произвести замену Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Порядок поставки и приема Товара

5.1. Поставка Товара партиями в объеме в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к Договору, которое является его неотъемлемой частью).

5.2. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), свободным от прав на него третьих лиц и других обременений. Товар не должен быть предметом спора или залога. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, комплектности, а также требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), установленными действующим законодательством Российской Федерации или техническим заданием. Остаточный срок годности поставляемой продукции должен составлять не менее 80% от срока годности указанного на этикетке изготовителя.

5.3. Поставляемый Товар должен, быть сертифицирован согласно действующему законодательству Российской Федерации. Поставщик обязан передать Заказчику одновременно с Товаром заверенные копии сертификатов (сертификаты соответствия ГОСТ Р, гигиенические сертификаты на поставляемое оборудование и т.п. при наличии)

5.4. Документация на Товар должна соответствовать следующим требованиям: Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкцию по применению, другую документацию, поставляемую фирмой-производителем.

5.5. Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные товарно-сопроводительные документы: товарная накладная, счёт-фактура, акт приёма-передачи оборудования. Документы должны быть оформлены в 2-х экземплярах, по одному для Поставщика и Заказчика. Поставщик гарантирует достоверность указанных в товарно-сопроводительных документах сведений о Товаре, его количестве и комплектации.

5.6. Поставщик не менее чем за один рабочий день, предшествующий дню поставки товара в письменной форме (по средствам факсимильной связи, электронной почты)уведомляет Заказчика о готовности поставить товар с указанием транспортного средства (марка, номер государственной регистрации)с целью оформления пропуска на территорию Заказчика.

Поставка и погрузочно-разгрузочные работы (в помещение учреждения)осуществляется силами и транспортом Поставщика и за его счет по указанному адресу Заказчика (без привлечения третьих лиц)в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 15-00, перерыв с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 13-00.

5.7. Упаковка, в которой поставляется товар, должна обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузов и хранения, внешняя и внутренняя целостность упаковки должна быть не нарушена. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам производителя оборудования, требованиям стандартов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара –международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

5.8. Приемку осуществляет приемочная комиссия или уполномоченный сотрудник Заказчика. При положительном результате приемки (экспертизы)Заказчик подписывает Акт приема-передачи Товара и возвращает один экземпляр Поставщику, а в случае несоответствия Товара условиям договора, Заказчик направляет Поставщику в течение 3 (трех)рабочих дней мотивированный отказ (посредством услуг почтовой связи)от приемки Товара.

5.9. Заказчик имеет право отказаться от приемки Товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству Товара, не имеет соответствующих документов, либо если прилагаемые документы не соответствуют поставленному Товару.

5.10. При обнаружении Заказчиком недостатков в переданном Товаре в трехдневный срок с момента их обнаружения Заказчиком должна быть составлена и передана Поставщику письменная претензия по обнаруженным недостаткам с предлагаемым порядком их устранения.

5.11. При обнаружении несоответствия Товара Поставщик за свой счет и собственными силами производит замену несоответствующего или некачественного Товара на соответствующий или на качественный в течение 10 (десяти)календарных дней с момента извещения Заказчиком Поставщика о несоответствии Товара и о необходимости замены. При этом Поставщик обязан возместить Заказчику все убытки, возникшие у последнего в связи с поставкой несоответствующего или некачественного Товара.

5.12. Если Поставщик не заменит Товар в срок, указанный в пункте 5.11 настоящего Договора, Заказчик имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,5% от стоимости несоответствующего или некачественного Товара за каждый день просрочки без какого-либо ущерба любым другим правам Заказчика.

5.13. Претензии по качеству Товара могут быть выставлены Заказчиком Поставщику в течение всего гарантийного срока со дня приемки товара, либо по истечении гарантийного срока, если недостатки товара возникли в период гарантийного срока.

5.14. Прием-передача считается завершенной, а Товар переданным Заказчику, с момента получения и подписания Заказчиком Акт приема-передачи Товара.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ (действующей в день уплаты пеней)от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как 2 процента цены договора.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в т. ч. гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В случае нарушения срока поставки Товара, предусмотренного условиями Договора, Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере 0,5 процента от цены Договора за каждый день просрочки.

В случае поставки Товара ненадлежащего качества Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 8 процентов от цены Договора.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.4. Поставщик отвечает за недостатки поставленного, Товара, если не докажет, что недостатки такого Товара возникли после передачи Товара вследствие нарушения Заказчиком или третьими лицами инструкции по эксплуатации и хранению Товара, либо в результате действия непреодолимой силы.

6.5. Уплатанеустойки не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений по Договору.

6.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара, Заказчик вправе потребовать уплату штрафов, установленных п. 6.3. настоящего Договора, а также вправе по своему выбору:

инициировать расторжение настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной суммы, в случае ее оплаты;

потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Договора;

потребовать устранения недостатков Товара в указанный Заказчиком срок.

7. Качество Товара

7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации Товара. Поставщик обязан обеспечить надлежащее функционирование Товара и программного обеспечения и гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев со дня его ввода в эксплуатацию.

7.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества.

7.3. Товар должен быть поставлен надлежащего качества в соответствии с сертификатами соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии, паспортами продукции. Гарантия качества должна быть представлена на весь объем поставляемых товаров. Срок действия гарантии Поставщика на товар должен быть не менее срока действия гарантии производителя данного товара, при этом предоставлении такой гарантии осуществляется вместе с товаром.

7.4. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, за которые отвечает Поставщик и которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию, то гарантийный срок прерывается с момента их обнаружения, до момента устранения обнаруженных недостатков, дефектов. Новый гарантийный срок начинает действовать с момента устранения таких недостатков, дефектов. Поставщик несет ответственность за недостатки или дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Перечень выявленных недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом. Устранение недостатков, дефектов осуществляется Поставщиком за свой счет.

8. Изменение и прекращение Договора

8.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Изменение существенных условий договора (цена, объемы, сроки)возможно по решению Заказчика при согласии сторон:

- в случае изменения курса валют более чем на 5 %

- в случае необходимости проведения дополнительной закупки не более чем на 30% от первоначального объема и при этом смена поставщика не целесообразна по соображениям стандартизации;

- ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами при увеличении потребности заказчика в количестве, объеме закупки товаров (работ, услуг)не более чем на 40% первоначального объема в сумме по всем предлагаемым дополнительным соглашениям с сохранением начальных цен за единицу продукции;

- в случае если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;

- в случае если изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в процедуре, или в закупочной документации и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки.

Изменения к настоящему Договору имеют силу в случаях, не противоречащих требованиям, установленным законодательством РФ, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Указанные изменения вступают в силу с момента их подписания.

8.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке, если это не противоречит законодательству РФ в следующих случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный заказчиком разумный срок;

- поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный заказчиком разумный срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

- неоднократного (два и более)или существенного (более тридцати дней)нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным в документации об осуществлении закупки требованиям к участникам процедур закупок либо представил недостоверные сведения о требованиях к участникам процедур закупок, которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки.

8.5. При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков.

8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

8.7. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее чем за 10 (десять)календарных дней до предполагаемого дня расторжения Договора. В данном случае Стороны производят взаиморасчеты с учетом фактической поставки товара.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, забастовок, а также в случае принятия органами государственной власти или управления решений, препятствующих исполнению настоящего Договора.

9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения ремонта. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

9.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно и письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, в течение 10-ти (десяти)дней с наступления обстоятельств.

9.5. При разрешении вопросов о предъявлении и рассмотрении претензий и по вопросам, связанным с освобождением от ответственности вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности, а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения, с последующим предоставлением оригинала документа.

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

11.2. Договор действует до 31 декабря 2023 года. Окончание срока действия Договора не влечёт прекращение обязательств по Договору.

12. Прочие условия

12.1. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своих юридических адресов, номеров телефонов, телефаксов в пятидневный срок со дня их изменения.

12.2. Во всем остальном, не предусмотренном в настоящем Договоре, Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами с учетом положений Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

12.3. Вопросы, не урегулированные по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.4. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

12.5. Настоящий Договор заключен и подписан в двух экземплярах на русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. Приложение

Приложение №1 –Спецификация.

9. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору

№ ____от ________ 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными