Тендер - Абсорбент Spill-Sorb №244915224

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Типовая_конкурсная_документация.docx
• Котировочная_спецификация_ОБ_002566_От_26_апреля.xlsx
• Рамочный_договор_поставки.docx

 §¨α_―®αβ Άª¨ - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Извещение о проведении запроса предложений

№ 0224/ЗП/УМТО/2023/ОБ от 26.04.2023

Общие сведения о предмете закупки:

Заключение договора по предмету: Абсорбент Spill-Sorb

Заказчик: ООО «Газпром бурение»

Инициатор закупки: Управление качества,ОТ, ПК и Экологии

Расчетная (максимальная) цена закупки: «Закрытая информация»

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложения: Информационная карта Техническое задание Формы для заполнения Участниками Проект договора

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Общие требования к Участникам

В Запросе предложений может принять участие любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившее Закупочную документацию (далее – Документация) в установленном порядке.

Общий порядок проведения Запроса предложений

Запрос предложений проводится в следующем порядке:

• Подготовка Участниками Предложений и разъяснение Заказчиком положений Документации (по мере необходимости).
• Подача Участниками Предложений.
• Процедура открытия доступа к Предложениям Участников.
• Оценка и сопоставление Предложений (Заказчик получает необходимые разъяснения, уточнения, подтверждения, осуществляет оценку Участников и поступивших Предложений Участников, проводит процедуру снижения стоимости предложений с Участниками (при необходимости), а также осуществляет иные мероприятия для целей выявления организации, способной обеспечить исполнение обязательств по договору в соответствии с предметом Запроса предложений).
• Принятие решения о результатах Запроса предложений.
• Уведомление Участников об итогах Запроса предложений.

Права и обязанности Заказчика и Участников

Заказчик примет к рассмотрению все представленные в срок Предложения, отвечающие условиям и требованиям настоящей Документации.

Лица, получившие Документацию, независимо от того, представляют они Предложения или нет, должны обращаться с ней как с конфиденциальным документом, и не имеют права разглашать дополнительную информацию, полученную в рамках Запроса предложений, какой-либо третьей стороне без получения на это предварительного согласия Заказчика.

Заказчик имеет право отказаться от проведения Запроса предложений в любое время, не неся никакой ответственности перед Участниками или третьими лицами. Заказчик незамедлительно уведомляет всех Участников об отказе от проведения Запроса предложений.

Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия и требования, содержащиеся в Документации. Все условия, содержащиеся в настоящей Документации, рассматриваются как принятые Участником, подающим Предложение. Предполагается, что Участник на основании Документации получил всю необходимую информацию для подготовки и подачи своего Предложения.

Участнику до подачи Предложения необходимо иметь полную и достоверную информацию о налогах, сборах, таможенных пошлинах и другую коммерческую информацию в соответствии с действующим законодательством РФ. Ответственность за полноту и достоверность указанных сведений несет Участник. Любая небрежность, задержка или отказ Участника от получения на стадии подготовки Предложения надежной информации по упомянутым выше или другим вопросам не освобождают его как сторону по Договору от договорных обязательств в пределах срока выполнения обязательств по Договору и не могут служить основанием для изменения цены его Предложения.

Неполное представление информации, запрашиваемой Заказчиком, или же подача Предложения, не отвечающего всем требованиям Заказчика, представляют собой риск Участника, и дают право Заказчику отклонить Предложение.

Предложение, сформированное Участником в соответствии с настоящей Документацией, должно быть действительным до момента заключения Договора с таким Участником, право на заключение которого может быть присуждено по итогам Запроса предложений в случае признания такого Участника победителем. В таком случае Договор по итогам настоящего Запроса предложений должен содержать все существенные условия, представленные в Предложении.

Заказчик вправе вносить изменения и уточнения в настоящую Документацию в срок не позднее 1 рабочего дня до дня окончания срока подачи Предложений, такие изменения и/или уточнения считаются неотъемлемой частью Документации.

Общие требования к Предложению:

Все Предложения должны быть представлены в электронном виде. Не допускается представление одного сканированного файла, содержащего весь объем запрашиваемой информации. Каждому файлу должно быть присвоено наименование сканированного документа.

Порядок оформления Предложения

Все документы, входящие в состав Предложения составляются на русском языке.

Все документы, представляемые Участниками в составе Предложений, должны быть заполнены по всем пунктам.

Сведения, которые содержатся в Предложениях Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

Если в документах, входящих в состав Предложений, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

Все суммы денежных средств в Предложении и приложениях к нему должны быть выражены в российских рублях, за исключением тех случаев, когда российский рубль не является валютой договора в соответствии с законодательством. К Предложению могут быть приложены документы, выданные Участнику третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах.

Состав Предложения

Участник предоставляет Заявку на участие в запросе предложений (Форма № 1). Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в тексте Заявки на участие в запросе предложений, однако в любом случае этот срок не должен быть менее срока, указанного в Информационной карте. Предложение, имеющее более короткий срок действия, может быть отклонено Заказчиком, как не отвечающее условиям Запроса предложений.

Коммерческое предложение (Форма №2).

Расценки, указываемые в Форме № 2, являются окончательными, формируются с учетом всех возможных затрат (транспортных расходов, возможных платежей, предусмотренных действующим законодательством и т.д.) в рублях Российской Федерации.

• Техническое предложение (Форма № 3).
• Квалификационная документация (приложения к Предложению, составляющие его неотъемлемую часть):

Форма 3 Заявление о безусловном подписании договора;

иная документация, подтверждающая квалификацию Участника, предоставляемая в соответствии с разделом 2 Информационной карты.

Документы, подтверждающие правоспособность Участника, предоставляемые в соответствии с разделом 2 Информационной карты.

Требования и критерии, предъявляемые к Участнику

Требования к Участникам

Обязательные требования к Участникам:

• Участник должен обладать общей правоспособностью (способность иметь все права и обязанности, необходимые для осуществления любого вида деятельности, не противоречащего действующему законодательству), а также иметь разрешения (лицензии) на отдельные виды деятельности, если законодательством предусмотрено их наличие;
• На имущество Участника не должен быть наложен арест,
• Предпринимательская деятельность Участника не должна быть приостановлена;
• Участник не является несостоятельным или банкротом, не находится в процессе ликвидации или реорганизации;
• Участник не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам;
• Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение;
• Участник не должен иметь судебных споров или неурегулированных претензий с Обществом.
  • Дополнительные требования к Участникам
• Участник должен иметь квалифицированные кадры для выполнения Договора, в том числе, имеющие соответствующий опыт работы;
• Участник должен обладать соответствующим опытом по поставке товаров по предмету Запроса предложений;
• Участник должен иметь достаточные материально-технические ресурсы, резервы и условия для поставки товаров по предмету Запроса предложений;
• Степень загруженности Участника действующими договорными обязательствами перед третьими лицами не должна препятствовать поставке товаров по итогам Запроса предложений, в случае заключения договора по результатам Запроса предложений.
• Критерии выбора Победителя

1. Срок исполнения обязательств в соответствии с требованиями ТЗ;

2. Соответствие предложения требованиям ТЗ.

Обеспечение Предложения

Обеспечение предложения не установлено.

Обеспечение по Договору

Обеспечение по Договору не установлено.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Настоящая Информационная Карта содержит требования к предложению Участника и критерии оценки предложений в рамках Запроса предложений.

- Посмотреть таблицу с даннымиФОРМЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Все формы должны быть заполнены на фирменном бланке Участника

Форма 1 Заявка на участие в запросе предложений

Заявка на участие в запросе предложений

________________________________________________________________________

(полное наименование организации – Участника)

Зарегистрированное_______________________________________________________

(орган, зарегистрировавший организацию – Участника)

ОГРН_________________________, ИНН ____________________________________

Фактический адрес: _______________________________________________________

Изучив Извещение на участие в запросе предложения № 0224/ЗП/УМТО/2023/ОБ от 26.04.2023 по предмету: Абсорбент Spill-Sorb, и принимая установленные в нем требования и условия, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии участвовать в данном Запросе предложений.

Если наше предложение будет принято, мы берем на себя обязательство осуществить поставку товаров в соответствии с требованиями Извещения, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

Настоящим документом подтверждаем, что против ___________________________

(наименование организации Участника)

не возбужденно дело о несостоятельности (банкротстве), не проводится процедура ликвидации, на имущество не наложен арест и хозяйственная деятельность не приостановлена. Мы не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату подачи предложения.

В случае, если наше Предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательство подписать Договор с Заказчиком на поставку товаров по предмету: Абсорбент Spill-Sorb в соответствии с установленными требованиями и принятыми Заказчиком условиями нашего Предложения в течение 20 рабочих дней со дня предоставления договора нам на подпись.

Подтверждаем также готовность начать исполнение обязательств с нашей стороны по гарантийному письму со стороны Заказчика.

Мы признаем, что Вы не обязаны принимать наше Предложение или вообще какое-либо предложение, полученное Вами.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен ___________________ (Ф.И.О., телефон, e-mail работника организации – Участника)

Настоящее Предложение действует в течение 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений.

Руководитель организации /_______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 2 Коммерческое предложение

Коммерческое предложение

Ознакомившись с Извещением на участие в Запросе предложений № 0224/ЗП/УМТО/2023/ОБ от 26.04.2023 по предмету: Абсорбент Spill-Sorb, и принимая установленные в нем требования, мы, нижеподписавшиеся, заявляем стоимость нашего Предложения в размере ________________________________ (указать цену цифрами и прописью) без учета НДС.

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части Извещения, влияющими на стоимость Предложения. Стоимость, указанная в нашем Предложении, включает в себя стоимость [указывается все, что включено в стоимость предложения] и все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение сопутствующих работ/услуг, входящих в стоимость поставки товаров по предмету Запроса предложений, данные работы/услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с технической частью Извещения, в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.

Расчет цены Предложения приведен в приложении.

Настоящим Предложением подтверждаем право Заказчика принять к рассмотрению любой объем товаров из заявленного нами в Предложении, и нашу готовность осуществить поставку товаров по выбранным Заказчиком позициям по указанным в Предложении ценам.

Руководитель организации / _______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 3. Заявление о безусловном подписании договора

Заявление о безусловном подписании договора

__________________________________________________настоящим письмом

(наименование организации)

гарантирует безусловное подписание договора по предмету Абсорбент Spill-Sorb

в редакции Заказчика, направленного в составе Извещения о проведении запроса предложений № 0224/ЗП/УМТО/2023/ОБ от 26.04.2023

Руководитель организации /_______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Памятка о работе Конфликтной комиссии по закупочной деятельности

Обратиться в Конфликтную комиссию может любой контрагент, в том числе потенциальный, заполнив соответствующую форму, размещенную на сайте ООО «Газпром бурение» в разделе «Закупки» и отправив ее в отсканированном виде на e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К компетенции Конфликтной комиссии ООО «Газпром бурение» относится рассмотрение жалоб, связанных с закупочными процедурами, проводимыми ООО «Газпром бурение», его филиалами и дочерними и зависимыми обществами.

Конфликтная комиссия не рассматривает вопросы, связанные с определением условий заключаемых договоров или рассмотрением споров, связанных с их исполнением.

Конфликтная комиссия в своей работе руководствуется следующими принципами:

• не допускается дискриминация контрагентов, обращающихся в Конфликтную комиссию с обоснованными и объективными жалобами, факт обращения в Конфликтную комиссию не может служить поводом для отказа в участии в последующих закупочных процедурах, признании победителем и/или заключении договоров;
• механизм работы Конфликтной комиссии не может использоваться для оказания давления на принятие решений, дискредитации конкурентов или сотрудников ООО «Газпром бурение», его филиалов и дочерних и зависимых обществ;
• анонимные жалобы, неподписанные жалобы к рассмотрению Конфликтной комиссии не принимаются;
• работа Конфликтной комиссии призвана способствовать созданию четкого, понятного и прозрачного процесса закупок, обеспечивающего потенциальным контрагентам равные права и возможности при участии в закупочных процедурах ООО «Газпром бурение», его филиалов и дочерних и зависимых обществ.

Если вы считаете, что закупочных процедура проводятся с нарушениями правил, непрозрачно, предвзято, обращайтесь в Конфликтную комиссию для независимого анализа вашей ситуации и вынесения объективного решения.

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

(по спецификациям)

- Посмотреть таблицу с данными

Общество с Ограниченной Ответственностью «Газпром бурение», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Заместителя генерального директора по обеспечению и комплектации Козловского Максима Александровича, действующего на основании доверенности № 137 от 08.08.2022, с одной стороны, и _______ «____________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании, с другой стороны, далее также совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставлять Покупателю Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар. Ассортимент, количество, цена, стоимость, реквизиты отгрузки, сроки, способ и место поставки (Базис поставки), грузополучатель и иные требования к Товару будут определяться Сторонами в Спецификациях.

Примерная форма Спецификации приведена в Приложении № 1 к настоящему Договору. Спецификация может содержать и иные условия, в том числе противоречащие условиям Договора, при этом условия Спецификации имеют преимущественную силу в отношении поставки Товара по такой Спецификации.

Любые условия договора в Спецификации, являются существенными для Сторон и их несоблюдение Поставщиком является основанием для отказа от исполнения договора Покупателем.

• Настоящий Договор заключен с условием его исполнения к срокам поставки, определенным в Спецификациях. При нарушении сроков поставки более чем на 10 (Десять) календарных дней Покупатель утрачивает интерес к поставке, в отношении которой были нарушены сроки. Поставщик обязан исполнить поставку после истечения сроков, определенных в Спецификациях, только с предварительного письменного одобрения Покупателем новых сроков поставки и отгрузочных реквизитов без увеличения цены Товара (транспортных расходов).

В спецификации и приложениях к ней, Стороны могут согласовать сроки изготовления Товара и его комплектующих. В таком случае Покупатель имеет право контролировать сроки изготовления, а Поставщик обязан предоставлять отчеты об изготовлении по форме, установленной в приложении к Спецификации.

Сумма договора и порядок расчетов

Транспортные расходы, стоимость невозвратной тары, упаковки и маркировки, расходы по страхованию Товара, таможенные пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи входят в цену Товара, если иное не установлено в Спецификации.

Оплата 100% (ста процентов) стоимости Товара, производится через 90 (девяносто) календарных дней со дня получения Покупателем от Поставщика Товара в полном объеме, согласованном в соответствующей Спецификации, оригинала счета-фактуры, товарной накладной и иных документов, указанных в п. 3.4. настоящего Договора. Все копии документов, предоставляемых Поставщиком, должны быть заверены надлежащим образом с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, должности.

ЛИБО: Опциональный пункт:

Оплата 80 % (восьмидесяти) стоимости Товара, производится через 90 (девяносто) календарных дней со дня получения Покупателем от Поставщика Товара в полном объеме, согласованном в соответствующей Спецификации, оригинала счета-фактуры, товарной накладной и иных документов, указанных в п. 3.4 настоящего Договора. Все копии документов, предоставляемых Поставщиком, должны быть заверены надлежащим образом с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, должности.

Оставшиеся 20% от стоимости Товара резервируется и оплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней после наступления одного из следующих событий (совершения одного из следующих действий), в зависимости от того, что произойдёт раньше (но, в любом случае не ранее оплаты 80% стоимости объема поставленного Товара):

1) Поставщик предоставил Покупателю копию файла декларации по НДС (включая раздел «Сведения из книги продаж…»), поданной им в налоговый орган в электронной форме, и копию извещения налогового органа о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме (подтверждающего отсутствие ошибок и противоречий в файле декларации). Декларация должна содержать соответствующие счета-фактуры и отвечать действующим требованиям к порядку её заполнения и формату предоставления в электронной форме. Файлы направляются Поставщиком Покупателю по электронной почте на адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

2) налоговый орган по итогам камеральной проверки декларации Покупателя по НДС не отказал в вычете сумм НДС по соответствующим счетам-фактурам.

• Авансовый платеж, если его предоставление предусмотрено в Спецификации, выплачивается через 30 (тридцать) рабочих дней с момента подписания Сторонами Спецификации и предоставления Покупателю счета. Погашение аванса осуществляется по мере поставок Товара на стоимость поставленных Товаров до полного погашения аванса.

Если в Спецификации предусмотрено предоставление Поставщиком банковской гарантии, авансовый платеж выплачивается через 30 (тридцать) рабочих дней после получения от Поставщика предварительно согласованной с Покупателем Гаранта и проформы банковской гарантии на сумму равную размеру аванса. Банковская гарантия остается в силе до возврата аванса или поставке в счет него Товара.

Нарушение Поставщиком условия о предоставлении банковской гарантии является достаточным основанием для расторжения Покупателем о Договора или (по выбору Покупателя) соответствующей Спецификации в одностороннем порядке. Договор считается расторгнутым в дату получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления. При этом Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения убытков, причиненных расторжением настоящего Договора или Спецификации к нему.

В случае если на момент расторжения настоящего Договора или Спецификации по любому основанию сумма авансового платежа окажется больше цены принятого Покупателем Товара на момент расторжения Договора/Спецификации, Поставщик обязан возвратить излишне перечисленные денежные средства не позднее 5 (пяти) дней с даты расторжения Договора/Спецификации. В случае нарушения сроков возврата денежных средств Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,5% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день просрочки.

• Платежи по настоящему Договору перечисляются Покупателем на Отдельный счет Поставщика, открытый Банком ГПБ (АО) в целях оказания услуги Банковского сопровождения) (далее – Отдельный счет)».

Поставщик в порядке и сроки, установленные Условиями Банковского сопровождения (Приложение № 3 к Договору) обязан открыть Отдельные счета в Банке ГПБ (АО) для целей расчетов по настоящему Договору и осуществлять все расчеты по настоящему Договору только с Отдельных счетов. Неисполнение или несвоевременное исполнение Поставщиком обязательства по открытию Отдельного счета освобождает Покупателя от обязательства по оплате по настоящему Договору, а также от ответственности за нарушение сроков оплаты до даты получения уведомления от Поставщика об открытии Отдельного счета Поставщик обязуется соблюдать Условия Банковского сопровождения, установленные в Приложении № 3 к Договору».

Поставщик открывает Отдельный счет в рамках каждого сопровождаемого договора с условиями банковского сопровождения (указывается в спецификации).

Поставщик предоставляет Заказчику реквизиты Отдельного счета в рамках каждого сопровождаемого договора не позднее 3-х рабочих дней с момента его открытия.

Если поставка производится не в рамках сопровождаемого договора с условиями банковского сопровождения, а также если Поставщик является Производителем/Официальным дилером/дистрибьютором производителя, что подтверждено документально, то оплата может производиться на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре, если иное не согласовано в Спецификации.

Под сопровождаемым договором, стороны понимают Договор между ООО «Газпром бурение» и его Заказчиком, который содержит условия банковского сопровождения, имеет идентификатор сопровождаемого договора (ИСД).

Условия настоящего пункта стороны являются существенными для сторон.

• В случае предъявления к Поставщику требований, связанных с поставкой некачественного или некомплектного Товара, Покупатель имеет право приостановить оплату Товара по настоящему Договору до урегулирования Поставщиком предъявленных требований.
• В случае недопоставки отдельных частей или комплектующих Товара, либо не предоставления в полном объеме относящейся к Товару документации, оплата производится Покупателем после исполнения Поставщиком обязательства по поставке в полном объеме, включая предоставление документации.
• Поставщик не вправе приостанавливать поставку Товара до полной оплаты всех ранее переданных Товаров по настоящему Договору.
• Оплата Товара производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
• Оплата Товара Покупателем производится после предоставления Поставщиком оригинала счета-фактуры и документов, указанных в п. 3.4. настоящего Договора и/или Спецификации.
• Несвоевременная оплата Товара, поставленного в одном периоде, не является основанием для переноса сроков последующих периодов поставки.
• В случае поставки Товара ненадлежащего качества или недопоставки Товара соразмерная часть ранее уплаченного аванса, должна быть возвращена Покупателю в течение 5 (пяти) дней с момента получения Поставщиком требования Покупателя о том.
• На каждую Спецификацию Поставщиком оформляется отдельный счет-фактура. Не допускается включение в счет-фактуру перечня Товара из разных Спецификаций.

Если стоимость отдельных расходов Поставщика не включена в цену, то они компенсируются Покупателем на основании отдельного счета-фактуры и копий документов, подтверждающих фактические расходы. Все копии документов, предоставляемых Поставщиком, должны быть заверены надлежащим образом с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, должности.

• Счет-фактура направляется Поставщиком в адрес Покупателя, (филиала, указанного в Спецификации), не позднее 5 (пяти) дней со дня отгрузки Товара. Дополнительно в счете-фактуре указываются номер настоящего Договора, номер Спецификации, наименование и номер транспортного документа. В строке «ИНН/КПП покупателя» указываются КПП филиала Покупателя, в адрес которого отгружается Товар. В строке «Грузоотправитель и его адрес» указываются достоверные данные грузоотправителя согласно железнодорожной квитанции о приемке вагона, контейнера, либо акту приема-передачи товарно-материальных ценностей при доставке автотранспортом. Вместе со счетом-фактурой Покупателю предоставляется оригинал транспортного документа.
• Два экземпляра подписанной товарной накладной по форме № ТОРГ-12 (далее – ТОРГ-12), Поставщик направляет вместе с Товаром Грузополучателю, а в случае выборки Товара со склада Поставщика или указанного им третьего лица, передается уполномоченному представителю Покупателя.
• Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Товара Грузополучатель возвращает Поставщику один экземпляр подписанной ТОРГ-12, а в случае установления расхождений при приемке Товара – акт по форме № ТОРГ-2.
• По требованию Покупателя Поставщик обязан предоставлять подписанные со своей стороны акты сверок взаиморасчетов по исполнению Договора, либо осуществлять сверку на основании предоставленных Поставщиком актов сверки. Требование Поставщика о сверке должно быть исполнено не позднее, чем в течение пяти рабочих дней.
• Просрочка поставки Товара, предоставления относящихся к нему документов, товаросопроводительной и учетной документации, отчетов, счетов-фактур, просрочка исполнения гарантийных обязательств дает Покупателю право в одностороннем порядке перенести сроки исполнения денежных обязательств Покупателя по Договору на количество дней просрочки Поставщика.
• Поставщик обязан соблюдать Особые условия (Приложение №4 к настоящему договору).

Требования по качеству, упаковке и маркировке Товара. Гарантия.

Поставляемый Товар должен быть новым, т.е. изготовлен не позднее 6 (шести) месяцев, предшествующих дате поставки (моменту перехода права собственности к Покупателю).

Технические характеристики, комплектность, поставляемого по настоящему Договору Товара, его функциональные характеристики (потребительские свойства) должны соответствовать национальным стандартам, техническим регламентам, сводам правил, применимым к данной категории Товара, а также требованиям, указанным в Спецификации или в Технических условиях (техническом задании, исходных технических требованиях), которые Стороны могут согласовать письменно. Несоблюдение технических характеристик Товара и его комплектности, дает право Покупателю, как отказаться от приемки Товара, технические характеристики которого не соответствуют условиям Договора, так и заявить односторонний отказ от исполнения настоящего Договора или Спецификации.

Уточнение технических характеристик и установление дополнительных требований к качеству Товара, может производиться путем подписания Сторонами соответствующего акта - по результатам испытания образцов или опытных партий.

Если иное не установлено в Спецификации, с каждой партией Товара Поставщик обязан предоставить в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара:

товарную накладную по форме № ТОРГ-12 или акт о приеме-передаче объектов основных средств формы № ОС-1;

транспортные документы по унифицированной форме для соответствующего вида перевозки (от завода-изготовителя Товара до Покупателя, включая перевалку);

3) упаковочный лист на каждое грузовое место;

4) экологический паспорт (где требуется);

5) копию сертификата соответствия, в случаях, когда Товар подлежит обязательной сертификации, либо сторонами оговорена добровольная сертификация;

6) паспорт Товара (транспортного средства, самоходной машины) на русском языке;

7) инструкцию по эксплуатации на русском языке;

8) инструкцию по технике безопасности на русском языке;

9) копию положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства (обязательная сертификация или декларирование соответствия), применяемого на опасном производственном объекте;

10) документы, необходимые для перевозки опасных и взрывоопасных грузов;

11) таможенную декларации (для импорта).

Факт передачи указанных документов подтверждается Актом приема-передачи документов и записью в № ТОРГ-12 (графа «Приложение»: «на____ листах по Акту приема-передачи»). Поставка является комплектной, только при условии предоставления всех установленных договором документов в надлежащей форме.

Поставщик обязан указывать в товарной накладной код товара из справочника нормативно-справочной информации Покупателя, если такой код указан в спецификации.

Если Поставщиком предоставляется копия документа, то она должна быть заверена с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, должности и полномочий на заверение.

Скан-копия каждого документа предоставляется отдельным файлом формата PDF.

Оригиналы документов предоставляются по почтовому адресу Покупателя, указанному в разделе 10 настоящего договора.

• Упаковка и консервация Товара должны обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений при перевозке с учетом перегрузок в пути. Тара должна гарантировать сохранность Товара на весь период транспортировки и хранения.

Товар должен быть упакован в контейнеры, ящики, коробки, связки и т.п., таким образом, чтобы габариты и масса одного грузового места соответствовали правилам и нормативной документации по перевозке грузов, принятых в авиационном, автомобильном и железнодорожном транспорте.

При необходимости в товаросопроводительной документации изготовитель должен указывать способ упаковки, количество и массу Товара в одной единице упаковки в соответствии с действующими Стандартами и другими нормативными документами.

• Упаковка Товара должна содержать маркировку, включающую следующие сведения:

- наименование и ИНН Покупателя/Грузополучателя;

- адрес Грузополучателя;

- номер и дату настоящего Договора;

- номер и дату Спецификации;

- температуру хранения (если требуется);

- вес нетто, вес брутто;

- наименование, ИНН и адрес Поставщика;

- наименование, ИНН и адрес завода-изготовителя.

• В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный ярлык, составленный по форме № ТОРГ-9 и копия спецификации на товар, по которой производится отгрузка.
• Если в отношении Товара определен срок годности или срок хранения, на дату поставки не истекший срок годности или срок хранения должны составлять не менее ¾.
• Если иное не установлено спецификацией, Поставщик гарантирует, что поставленный Товар ранее не находился в эксплуатации, не подвергался ремонту и переконсервации. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. Если иное не предусмотрено Спецификацией, в случае поставки Товар иностранного производства Поставщик гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации и Поставщик обеспечил соблюдение всех необходимых таможенных процедур и уплату всех таможенных платежей при таможенной очистке Товара. Поставщик гарантирует, что поставленный им Товар не будет нарушать интеллектуальных прав третьих лиц (прав на товарные знаки, изобретения и пр.). В случае, если Покупателю третьими лицами будут предъявлены какие-либо требования, основанные на нарушении их интеллектуальным прав, Поставщик обязан урегулировать такие требования за свой счет и возместить понесенные Покупателем убытки.
• Гарантийный срок на поставленный Товар указывается в техническом паспорте, талоне Покупателя, ином документе, устанавливающем обязанности завода – изготовителя и/или Поставщика по гарантийному обслуживанию Товар, но в любом случае составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты передачи Товара Покупателю, если иное не установлено Спецификацией.

Если начало гарантийного срока определяется с момента продажи Товара первому покупателю, а Покупатель не является первым, Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате первой продажи и предоставить подтверждающие документы.

Гарантийный срок может быть также установлен в виде гарантийной наработки.

Если на Товар установлен гарантийный срок, Покупатель вправе предъявить к Поставщику претензии по качеству в пределах всего установленного соответствующим документом гарантийного срока эксплуатации.

• При выявлении недостатков Товара в гарантийный период, Покупатель по электронной почте вызывает представителя Поставщика для совместного осмотра Товара, определения и фиксирования недостатков. Поставщик вправе направить своего представителя для проверки выявленных фактов несоответствия, о чем Поставщик немедленно информирует Покупателя с указанием Ф.И.О., полномочий и времени прибытия представителя. Представитель должен прибыть не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления вызова, а в случае, если Товар находится в одной области с местом нахождения Поставщика (его филиала или представительства) – не позднее, чем на следующий рабочий день. Стороны совместно (при не прибытии представителя Поставщика в установленный срок – Покупатель в одностороннем порядке) составляют акт по форме № ТОРГ-2 или произвольной формы с указанием недостатков, обстоятельств их обнаружения, вероятных причин возникновения. В случае, если позиция Сторон не сойдется, в акте указывается позиция каждой из них.
• Расходы на проезд и проживание представителя Поставщика несет Поставщик, независимо от того, подтвердится ли несоответствие/недостатки Товара.
• Если гарантийный срок в отношении Товара не установлены, требования, связанные со скрытыми и внутренними дефектами Товара могут быть предъявлены в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня, когда такой скрытый дефект мог быть обнаружен.

Порядок поставки Товара

В случае, если Базис поставки предусматривает доставку Товара Поставщиком, Поставщик в день отгрузки партии Товара обязан уведомить Покупателя (и Грузополучателя, если им является третье лицо) о наименовании и количестве отгруженного Товара, реквизитах настоящего Договора и заявки, дате отгрузки, ожидаемых дате и времени прибытия в место назначения, типе и реквизитах транспортных средств, а также направить копию транспортной накладной по электронной почте. Поставщик несет все риски за организацию перевозки до места назначения.

При поставке Товара на объект строительства Покупателя Поставщик (Грузоотправитель) обязан соблюдать Правила дорожного движения, а также локальные акты Покупателя и Недропользователя, регулирующие передвижение, работу и дисциплину на объекте строительства.

В случае, если Базис доставки предполагает выборку Товара со склада Поставщика, Поставщик обязан обеспечить доступ транспортных средств Покупателя к месту погрузки и безопасную погрузку в сроки, исключающие сверхнормативный простой транспорта.

Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю при выборке со склада Поставщика – в момент погрузки на транспортное средство, при доставке Товара Поставщиком - с даты передачи Товара Покупателю (Грузополучателю), а при поставке комплекта отдельными партиями – с момента получения Покупателем последней части комплекта. Подтверждением факта получения Товара является подписание представителями Сторон товарных накладных (по унифицированной форме № ТОРГ-12) или актов о приеме-передаче объектов основных средств (по унифицированной форме ОС-1).

Приемка Товара

При обнаружении несоответствия полученного Товара условиям Договора, запись об этом делается в товарной накладной формы № ТОРГ-12 или акте о приеме-передаче объектов основных средств формы № ОС-1 или ином передаточном документе. При перевозке Товара железной дорогой, авиатранспортом, водным транспортом, составляются акты соответствующей формы. Допустимо составление акта по унифицированной форме № ТОРГ-2 или произвольной формы с перечислением несоответствий, подписываемого Грузополучателем (Покупателем) и перевозчиком (Поставщиком), при этом при отказе какой-либо из Сторон от подписания акта в нём делается отметка об этом. Об обнаруженных недостатках Поставщик уведомляется по электронной почте в разумный срок, кроме того, Покупатель направляет Поставщику по электронной почте все составленные в связи с выявленными недостатками акты. Поставщик вправе направить своего представителя для проверки выявленных фактов несоответствия, о чем Поставщик немедленно информирует Покупателя с указанием Ф.И.О., полномочий и времени прибытия представителя. Покупатель не обязан до прибытия представителя Поставщика приостанавливать дальнейшую приемку или перемещение Товара.

Покупатель вправе не принимать Товар, поставленный в нарушенной упаковке, с нарушением товарного вида, а также без соответствующего комплекта сопроводительных документов, подтверждающих качество Товара.

5.3.В случае отказа от поставленного Товара Покупатель может уведомить об этом Поставщика по электронной почте. При этом Покупатель обязуется принять Товар на хранение сроком не более чем 30 (тридцать) календарных дней с момента уведомления об этом Поставщика. Расходы на хранение подлежат оплате Поставщиком (Покупатель вправе не возвращать Товара с хранения до оплаты Поставщиком расходов на хранение, уплаты неустойки и возмещения убытков, на которые Покупатель вправе претендовать в соответствии с условиями Договора). По истечение указанного срока хранения Покупатель вправе реализовать Товар по своему усмотрению (на что Поставщик уполномочивает Покупателя подписанием настоящего Договора), при этом из вырученных денежных средств Покупатель покрывает расходы на реализацию и хранение, суммы неустойки и возмещения убытков, на которые Покупатель вправе претендовать в соответствии с условиями Договора, а разница перечисляется Поставщику. Кроме того, Покупатель вправе в любое время возвратить Товар Поставщику с отнесением на него соответствующих расходов.

• При выявлении недостатков Товара в течение гарантийного срока, Покупатель по электронной почте вызывает представителя Поставщика для совместного осмотра Товара, определения и фиксирования недостатков. Поставщик вправе направить своего представителя для проверки выявленных фактов несоответствия, о чем Поставщик немедленно информирует Покупателя с указанием Ф.И.О., полномочий и времени прибытия представителя. Представитель должен прибыть не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления вызова, а в случае, если Товар находится в одной области с местом нахождения Поставщика (его филиала или представительства) – не позднее, чем на следующий рабочий день. Стороны совместно, а при не прибытии представителя Поставщика в установленный срок – Покупатель в одностороннем порядке составляют акт форме № ТОРГ-2 или произвольной формы с указанием недостатков, обстоятельств их обнаружения, вероятных причин возникновения. В случае, если Стороны не сходятся во мнении, в акте указывается позиция каждой из Сторон.
• Расходы на проезд и проживание представителя Поставщика несет Поставщик, независимо от того, подтвердится ли несоответствие/недостатки Товара.
• Не предоставление относящихся к Товару документов, а равно недостатки относящихся к Товару документов приравниваются к его недостаткам, и влекут те же последствия для Сторон.
• При выявлении в партии 5 (пяти) или более процентов товара с недостатками, Покупатель вправе отказаться от всей партии Товара.
• В случае несогласия Поставщика с претензиями Покупателя к качеству и комплектности поставленного Товара, Поставщик обязан за свой счет провести независимую проверку (или экспертизу) качества Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 5.1. В случае отказа Поставщика от проведения независимой проверки (экспертизы), претензии Покупателя считаются признанными Поставщиком. Поставщик освобождается от ответственности, если докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения последним правил его хранения, транспортировки или эксплуатации.

Ответственность сторон.

Поставщик по требованию Покупателя уплачивает ему неустойку из расчета 0,005 стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день нарушения сроков поставки в течение первых десяти дней просрочки, и 0,01 стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день нарушения сроков поставки начиная с одиннадцатого дня просрочки, но не более, чем в размере 30% от стоимости Товара. Убытки Покупателя взыскивается сверх договорной неустойки. Отказ от исполнения Договора полностью или в части, а равно расторжение или окончание срока действия Договора не прекращают обязанности уплатить неустойку и возместить убытки. Просрочка предоставления документов Поставщиком (п. 2.12, 3.4. Договора и др.) приравнивается к просрочке поставки Товара и влечет ту же ответственность Поставщика.

За поставку Товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 5% (Пять процентов) стоимости некачественного Товара, принимаемого для расчета с учетом НДС. Убытки Покупателя взыскиваются сверх договорной неустойки.

За каждый непредоставленный документ, предусмотренный Договором или Спецификацией Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьдесят тысяч) рублей.

За нарушение условий маркировки Товара Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 3% (Три процента) от стоимости (принимаемой к расчету с учетом НДС) неправильно маркированного Товара.

В случае, если в связи с действиями (бездействиями) Поставщика или его контрагентов Покупателю будет отказано налоговым органом в вычете НДС, уплаченных (или подлежащих уплате) Покупателем Поставщику в составе стоимости Товара, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере суммы НДС, в вычете которого отказано.

В случае, если недостатки Товара (в том числе выявленные в течение гарантийного срока) не устранены Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заявления соответствующего требования Покупателем (если иной срок не согласован Сторонами), либо просрочка поставки Товара составляет 10 (десять) и более дней, Покупатель вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора в части поставки такого Товара (либо всей партии Товара по соответствующей Спецификации, либо от исполнения Договора в целом). При этом Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 10% от стоимости Товара (принимаемой к расчету с учетом НДС), от поставки которого Покупатель отказался, иную установленную Договором неустойку, и возмещает причиненные убытки в полном размере сверх неустойки.

Поставщик возвращает Покупателю сумму предоплаты за Товар, от поставки которого Покупатель отказался, и уплачивает проценты на сумму предоплаты за каждый день, начиная со дня произведения предоплаты, по день её возврата Покупателю (либо по день, когда Стороны достигли соглашения о зачислении этой предоплаты в счет оплаты другой партии Товара) из расчета удвоенной ключевой ставки Центрального Банка России.

За нарушение Покупателем срока оплаты Товара Поставщик вправе начислить пени в размере 0,01% от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки платежа, но не более 5 % от просроченной суммы.

В случае нарушения сроков поставки Товара, предназначенного для строительства скважин в районах с временным ограничением или прекращением движения автомобильных транспортных средств или водного транспорта (в т.ч. районы Крайнего Севера), Поставщик обязуется своими силами и за свой счёт доставить Товар на объект строительства (в том числе воздушным транспортом), а при неисполнении этого обязательства в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня предъявления такого требования Покупателем - возместить убытки Покупателя, рассчитываемые как стоимость доставки Товара с использованием воздушного транспорта.

Стороны вправе не применять друг к другу штрафные санкции.

За нарушение Поставщиком сроков, установленных подпунктами 2.1. и 2.2. пункта 2 Условий Банковского сопровождения (Приложение №3 к Договору), Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 5000 (пять тысяч) рублей, за каждый день просрочки.

За нарушение Поставщиком обязанностей, установленных подпунктом 2.3. пункта 2 Условий Банковского сопровождения, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (штраф) в размере 10 (десяти) процентов от суммы каждой операции, совершенной без использования Отдельного счета».

За просрочку сроков изготовления Товара или его комплектующих, установленных Графиком изготовления оборудования (если это предусмотрено спецификацией), Поставщик уплачивает штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десять тысяч) рублей, за каждый день просрочки.

Прочие условия.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2024.

Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены только путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к нему.

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления соответствующего уведомления Поставщику в случаях:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не были устранены Поставщиком в предусмотренный Договором срок;

- непредставления Поставщиком документов, предусмотренных Договором;

- нарушения Поставщиком сроков поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней.

- по иным основаниям, установленным договором.

• Уступка денежных прав требования третьим лицам без согласия другой Стороны не допускается. Сторона, нарушившее это условие уплачивает другой Стороне по её требованию неустойку в размере 100% от размера уступленных прав, принимаемых к расчету с учетом НДС.
• Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров. Сторона, имеющая претензию к другой Стороне, связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением другой Стороной своих обязанностей, предусмотренных Договором, до обращения в арбитражный суд должна направить другой Стороне письменное требование (претензию) об устранении выявленных нарушений.
• Претензия рассматривается (полностью или частично удовлетворяется или отклоняется) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения. В ответе на претензию указывается признание или непризнание требования, содержащиеся в претензии.
• Неурегулированные разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Покупателя или его филиала (для деятельности которого производилась поставка) – по выбору истца.
• Условия настоящего Договора о цене Товара являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.
• Об изменении местонахождения, наименования, банковских реквизитов и т.д., Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.
• В случаях, когда Договором предусмотрено направление юридически значимых сообщений по электронной почте, такие сообщения осуществляются путем отправки электронного изображения оригинала документа, подписанного уполномоченным представителем Стороны на электронный адрес, указанный в Договоре. Последующее вручение оригинала является обязательным.
• Поставщик обязуется ознакомиться с Политикой Покупателя в области качества, размещенной на электронном ресурсе https://burgaz.ru/quality-policy/#gallery-1.
• Порядок обмена электронными документами между сторонами может быть установлен соглашением между сторонами.

Антикоррупционная оговорка

Каждая из Сторон настоящим обязуется и гарантирует другой Стороне, что при исполнении настоящего договора, любых иных соглашений между Сторонами не будет предлагать, обещать, предоставлять прямо или через посредников никаких денежных средств, имущества, услуг, имущественных прав, прочих выгод и привилегий работникам компаний, представителям органов власти, связанным с ними лицам, иным лицам в целях реализации настоящего договора для получения необходимых разрешений и согласований, прав и прочих преимуществ, а также будет воздерживаться от любых действий, которые могут быть квалифицированы как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным или служебным положением, либо иным образом нарушают требования законодательных и иных нормативных актов, в том числе антикоррупционных и аналогичных законов, а равно заверяет другую Сторону о том, что не совершала вышеназванных действий в связи с заключением настоящего договора.

Стороны обязуются довести до сведения своих сотрудников, вовлеченных в реализацию настоящего договора, положения настоящего пункта. Каждая из Сторон обязуется в письменной форме уведомлять другую Сторону обо всех ставших ей известными случаях нарушения требований настоящего пункта.

Поставщик обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Покупателя предоставить Покупателю информацию о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению №2 к настоящему Договору.

В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах, Поставщик обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Покупателю.

Информация предоставляется Покупателю на бумажном носителе, заверенная подписью Единоличного исполнительного органа или уполномоченным доверенностью лицом. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора

Приложение №1 - Спецификация (форма);

Приложение № 2 – Информация о цепочке собственников (форма).

Приложение № 3 – Условия Банковского сопровождения.

Приложение № 4 – Особые условия.

Адреса и реквизиты Сторон

Покупатель: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

_______________ М.А. Козловский _____________________ФИО

М.П. М.П.

- Посмотреть таблицу с данными

ООО «Газпром бурение» ООО «_____»

Заместитель Генерального директора Генеральный директор

по обеспечению и комплектации

_______________ М.А. Козловский _______________ ФИО

м.п. м.п.

Приложение № 3

к Договору №

от _____2022

Условия Банковского сопровождения

1. Исполнение Договора №­­­­­______ от _____2022 (далее – Договор) осуществляется с применением банковского сопровождения.

В Договоре используются термины, имеющие следующие значения:

1.1. Банковское сопровождение – для целей Договора – обеспечение Банком с использованием Отдельных счетов контроля за целевым расходованием денежных средств и мониторинга расчетов в рамках исполнения Договора и договоров, заключаемых Участниками исполнения/реализации Договора, в соответствии с Параметрами банковского сопровождения и режимом работы Отдельного счета, с доведением результатов проведенных мероприятий до Покупательа и организатора закупок.

1.2. Банк – Газпромбанк (Акционерное обществь), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1, ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7110, официальный сайт в сети Интернет: www.gazprombank.ru.

1.3. Лимит существенности – предельная общая сумма договоров, заключаемых с каждым из субподрядчиков, соисполнителей, поставщиков (за исключением производителей материально-технических ресурсов) в рамках исполнения Договора, соблюдение которой является основанием для их отнесения к Участникам исполнения, не включенным в Реестр контрагентов.

1.4. Отдельный счет (ОБС) – расчетный счет, открытый в Банке Подрядчику и Участникам исполнения/реализации Договора для проведения операций при исполнении настоящего Договора и иных договоров, заключенных Подрядчиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, предполагающий специальный режим проведения расходных операций после заключения дополнительного соглашения к договору банковского счета, устанавливающего специальный режим проведения расходных операций.

1.5. Обосновывающие документы – договоры, дополнительные соглашения к ним, счета (либо заменяющие их документы), акты приемки имущества/выполненных работ/оказанных услуг, акты приемки в эксплуатацию, накладные и/или другие документы (в том числе, расчеты-обоснования, пояснения, справки, отчеты, а также выписки из них), составленные по формам, установленным Договором или договорами, заключенными для целей исполнения Договора, если указанные договоры предусматривают соответствующие формы, и подтверждающие факт надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором и/или договорами, заключенными для целей исполнения Договора.

1.6. Параметры банковского сопровождения – Реестр контрагентов, Разрешенные уровни кооперации, Предмет контроля, Порядок использования ОБС, перечень Обосновывающих документов, перечень Участников исполнения/ реализации, не включенных в Реестр контрагентов, Лимит существенности, размещенные на Электронной площадке.

1.7. Порядок использования ОБС – перечень разрешенных/запрещенных операций по Отдельному счету, а также порядок и условия его использования.

1.8. Предмет контроля за целевым расходованием денежных средств – соответствие вида, объема, содержания, стоимости выполняемых работ, оказываемых услуг, приобретаемых товаров, иных затрат условиям Договора, а также условиям соответствующих договоров, заключаемых для целей исполнения Договора;

соответствие предоставленных Клиентом Обосновывающих документов и Распоряжений на перевод условиям Договора, а также условиям соответствующих договоров, заключаемых для целей исполнения Договора;

соответствие назначения платежа в Распоряжениях на перевод, предоставляемых Клиентом, условиям Договора, а также условиям договоров, заключаемых для целей исполнения Договора.

1.9. Разрешенные уровни кооперации – предельное количество лиц в цепочке субподрядчиков, соисполнителей, поставщиков, привлекаемых для целей исполнения Договора. Уровни кооперации указаны в оферте Банка.

1.10. Реестр контрагентов – перечень контрагентов, в адрес которых допускается перечисление денежных средств с Отдельного счета и которые должны открыть Отдельные счета в Банке (приложение № 1 к настоящим условиям).

1.11. Участники исполнения/реализации Договора – субподрядчики, исполнители, поставщики, а также иные лица, привлекаемые к исполнению Договора, включенные в Реестр контрагентов.

1.12. Участники исполнения/реализации Договора, не включенные в Реестр контрагентов – лица, привлекаемые к исполнению Договора, перечень которых содержится в Параметрах банковского сопровождения, не открывающие Отдельные счета в Банке и не включаемые в Реестр контрагентов.

1.13. Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, доступ в который предоставляется через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по адресу: http://etpgpb.ru/.

2. Поставщик обязан:

2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора представить в Банк документы, необходимые для открытия Отдельного счета, согласно условиям, размещенным на официальном сайте Банка.

2.2. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты представления в Банк документов, указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, заключить с Банком договор банковского счета, а также дополнительное соглашение к договору банковского счета, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций по форме, размещенной на официальном сайте Банка.

2.3. С даты заключения Договора обеспечить осуществление всех расчетов, связанных с исполнением обязательств по Договору исключительно с использованием Отдельного счета, а также перечислять денежные средства в адрес Участников исполнения/реализации Договора только на их Отдельные счета, открытые в Банке.

2.4. Представлять Покупательу Реестры контрагентов.

2.5. Обеспечить указание реквизитов настоящего Договора (дата, номер, предмет) в договорах, заключаемых в рамках исполнения настоящего Договора с Участниками исполнения/реализации Договора, в том числе не включенными в Реестр контрагентов

2.6. Не привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору лиц, не указанных в Реестре контрагентов, кроме случаев, когда такие лица являются Участниками исполнения/реализации Договора, не включенными в Реестр контрагентов.

2.7. Обеспечить наличие в договорах, заключаемых с Участниками исполнения/реализации Договора, условий об обязанности Участников исполнения/реализации Договора:

осуществления всех расчетов, связанных с исполнением обязательств по договорам, заключение которых направлено на исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, исключительно по Отдельным счетам;

перечисления денежных средств в адрес Участников исполнения/реализации Договора только на их Отдельные счета, открытые в Банке;

в течение 5 (рабочих) дней с даты заключения договоров, направленных на исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, предоставить в Банк документы, необходимые для открытия Отдельного счета, согласно условиям, размещенным на официальном сайте Банка;

в течение 7 (семи) рабочих дней с даты представления в Банк документов, необходимых для открытия Отдельного счета, заключить с Банком договор банковского счета, а также дополнительное соглашение, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций по форме, размещенной на официальном сайте Банка;

предоставлять по запросу Банка сведения о привлекаемых ими Участниках исполнения/реализации Договора (полное наименование, место нахождения (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

учитывать Параметры банковского сопровождения при реализации договоров, заключенных для исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по Договору;

включать указанные в настоящем подпункте обязанности в договоры, заключаемые Участниками исполнения/реализации Договора со своими контрагентами (Участниками исполнения/реализации Договора);

2.8. Соблюдать количество Разрешенных уровней кооперации.

3. Покупатель осуществляет расчеты по настоящему Договору с использованием Отдельных счетов Поставщика, открытых о в Банке.

4. Неоткрытие (несвоевременное открытие) Поставщиком Отдельного счета в Банке освобождает Покупательа от ответственности за несвоевременную оплату по Договору.

5. Условия настоящего соглашения являются существенными для сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к условиям банковского сопровождения

РЕЕСТР КОНТРАГЕНТОВ

В рамках исполнения/реализации Сопровождаемого договора
привлекаются следующие лица:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору от ____2022

№

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Заверения и гарантии Сторон

1.1. Каждая из Сторон заверяет, что:

1.1.1. Является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора.

1.1.2. Способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору. В отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом.

1.1.3. Совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.

1.1.4. Соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов.

1.2. Каждая из Сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что: 1.2.1. Основной целью совершения сделки (совершения операций) по настоящему Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

1.2.2. Предоставит в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 НК РФ, по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС (далее - Несформированный источник вычета НДС) в порядке, определяемом письмами ФНС России от 09.10.2018 №ЕД-4-2/19656, от 12.12.2019 №ЕД-4-2/25672@ (кейс – TG), сроком действия не позже начала календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор, бессрочно.

1.2.3. Настоящий Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут подписываться уполномоченным на это лицом.

1.3. (Поставщик) заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

1.3.1. Не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения.

1.3.2. Подписывая Договор, дает свое согласие (Покупателю) на раскрытие, распространение и публикацию, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также передачу третьим лицам конфиденциальной информации о наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием (Поставщика), составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно.

1.3.3. (Поставщик) стремится приобретать товары у производителей, избегая многоступенчатого процесса перепродажи.

1.3.4. Привлекаемые (Поставщиком) для исполнения обязательств по Договору третьи лица (далее - Соисполнители) полностью исполняют свои обязательства собственными силами и средствами. Передача Соисполнителями всех или части обязательств иным третьим лицам в рамках исполнения Договора не допускается.

1.3.5. Соисполнители являются добросовестными поставщиками товаров (работ/услуг) и обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами. (Поставщиком) получены от Соисполнителя подтверждающие данный факт заверенные копии документов: выписок из ЕГРН, свидетельств о регистрации транспортных средств, ПТС, сведений о застрахованных лицах (форма СЗВ-М с закрытыми колонками СНИЛС/ИНН) и иных документов в случае необходимости.

1.3.6. Соисполнители не являются лицами, подконтрольными (Поставщику).

1.3.7. Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом (Поставщик) гарантирует, что все его действия по привлечению Соисполнителей будут оформлены документально, соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в настоящем разделе Договора. (Поставщик) несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них.

1.3.8. По операциям с участием (Поставщика), а также Соисполнителей, не имеется и не будет иметься признаков Несформированного источника вычета НДС.

1.3.9. Обязуется при заключении договоров с Соисполнителями в целях исполнения настоящего Договора, обеспечить представление Соисполнителями Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) Несформированного источника вычета НДС в порядке, определяемом письмами ФНС России от 09.10.2018 №ЕД-4-2/19656, от 12.12.2019 №ЕД-4-2/25672@ (кейс – TG), сроком действия не позднее начала календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор, бессрочно.

1.3.10. Обязуется при заключении договоров с Соисполнителями в целях исполнения настоящего Договора, включить следующее обязательное условие: «Соисполнитель, подписывая договор, представляет (Поставщику) Согласие на раскрытие, распространение и публикацию, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также передачу третьим лицам конфиденциальной информации о наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Соисполнителя, составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно».

1.3.11. Все операции, совершенные в рамках настоящего Договора, будут полностью отражены в первичных документах (Поставщика) и Соисполнителей, привлеченных им в целях исполнения настоящего Договора, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности.

1.3.12. Предоставит (в том числе обеспечит предоставление Соисполнителями) (Покупателю) достоверные, полностью соответствующие законодательству РФ первичные документы, которые подлежат оформлению в рамках исполнения настоящего Договора.

1.3.13. Предоставит (в том числе обеспечит предоставление Соисполнителями) по первому требованию (Покупателя), органов государственного контроля или суда, необходимые доказательства, в том числе, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к осуществлению операций по исполнению Договора и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе Договора.

1.4. В случае непредоставления (Поставщиком) Согласия в соответствии с пп. 1.2.2 (Покупатель) вправе требовать от (Поставщика) уплаты неустойки (штрафа) в размере 0,1% от цены Договора. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает (Поставщика) от исполнения предусмотренных обязательств и в случае дальнейшего их неисполнения влечет применение положений п. 1.5.

1.5. Нарушение (Поставщиком) заверений или неисполнение гарантий, является основанием для одностороннего внесудебного отказа (Покупателя) от Договора путем письменного уведомления, при этом (Поставщик) не вправе требовать от (Покупателя) возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом (Покупателя) от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает (Покупатель) права на возмещение убытков или взыскания неустойки.

2. Возмещение имущественных потерь и (или) убытков

2.1. (Поставщик) возместит (Покупателю) полностью все имущественные потери и (или) убытки (Покупателя), которые возникнут в случаях невозможности уменьшения (Покупателем) налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с (Поставщиком) и (или) Соисполнителями, определенные актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь (Покупателя) в независимости от факта его обжалования.

По требованию (Покупателя) (Поставщик) обязуется участвовать в обжалованиях Акта(ов) государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении (Покупателя), в части, касающейся хозяйственных операций с участием (Поставщика) и (или) Соисполнителей.

(Покупатель), по запросу (Поставщика), окажет содействие (Поставщику) в реализации его права на участие в процессе обжалования на стороне (Покупателя) Акта государственного органа, вынесенного в отношении (Покупателя), в части, касающейся хозяйственных операций с участием (Поставщика) и (или) Соисполнителей.

Для целей применения настоящего пункта, Стороны заранее оценили размер имущественных потерь и (или) убытков как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате (Покупателем) сумм налогов, в вычете которых (Покупателю) было отказано, сумм, уплаченных или подлежащих уплате (Покупателем) вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из настоящего Договора, доначислений налогов, а также суммы пени, размер которой будет определен в предусмотренном законодательством порядке, и суммы соответствующих штрафов за неуплату (неполную уплату) налогов, предъявленных налоговыми органами.

2.2. (Поставщик) возместит (Покупателю) полностью все имущественные потери (Покупателя), которые возникнут в случае неустранения признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием (Поставщика) и (или) Соисполнителей по настоящему Договору, если вследствие такого неустранения (Покупатель) отказалось от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям, совершенным в рамках настоящего Договора, при этом, для целей применения данного положения Стороны исходят из следующего:

• В понимании Сторон, существенное значение для возможности применения вычета по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета, в связи с чем, (Поставщик) признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС существенным и достаточным основанием для неприменения (Покупателем) вычета по операциям из настоящего Договора и не будет требовать от (Покупателя) доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа (Покупателя) в применении вычета.

• Добровольный отказ (Покупателя) в применении вычета по НДС выражается в подаче (Покупателем) в налоговый орган уточненной налоговой декларации с полным или частичным исключением операций, совершенных по настоящему Договору с (Поставщиком).

• Устранение признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием (Поставщика) и (или) Соисполнителей осуществляется путем формирования в бюджете источника для применения (Покупателем) вычета по НДС в сумме, уплаченной (Поставщику) по настоящему Договору, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет.

2.2.1. При получении Уведомления (согласно форме, являющейся Приложением № (N+1) к настоящему Договору, далее - Уведомление) от (Покупателя), сформированного на основании Информационного письма территориального налогового органа о наличии сведений о признаках Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием (Поставщика) и (или) Соисполнителей, (Поставщик) обязуется обеспечить устранение таких признаков в срок, указанный в Уведомлении.

2.2.2. В случае неустранения/частичного неустранения (Поставщиком) и (или) Соисполнителями признаков Несформированного источника вычета НДС в срок, указанный в Уведомлении, что подтверждается полученным (Покупателем) Информационным письмом от территориального налогового органа, (Поставщик) обеспечивает обязательство, указанное в
пп. 2.2.1, залогом в размере суммы НДС по операциям по Договору за налоговый период, в котором выявлены признаки Несформированного источника вычета НДС.

Залог формируется путем удержания (Покупателем) соответствующей суммы залога из суммы, подлежащей оплате (Покупателем) (Поставщику) и остается в распоряжении (Покупателя) до устранения (Поставщиком) и (или) Соисполнителями признаков Несформированного источника вычета НДС без применения к (Покупателю) какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору.

2.2.3. В случае необеспечения (Поставщиком) по истечении месяца с даты, указанной в Уведомлении, устранения признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием (Поставщика) и (или) Соисполнителей, вследствие чего (Покупатель) отказалось от применения вычета по НДС за соответствующий период, залог покрывает требование (Покупателя) о возмещении имущественных потерь, понесенных (Покупателем) ввиду такого отказа.

2.2.4. Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые (Поставщик) обязуется возместить (Покупателю) в случае добровольного неприменения (Покупателем) налоговой выгоды по операциям с (Поставщиком) в виде вычета по налогу на добавленную стоимость, в размере суммы налога на добавленную стоимость, который был уплачен в составе стоимости товаров (работ/услуг) по настоящему Договору, за налоговый период, в котором были выявлены признаки Несформированного источника вычета НДС, а также суммы пени, размер которой будет определен в предусмотренном законодательством порядке.

2.2.5. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми Стороны связывают обязанность (Поставщика) возместить имущественные потери (Покупателя), согласно п. 2.2. Особых условий, достаточным доказательством будет являться Информационное письмо территориального налогового органа, переданное по каналам телекоммуникационной связи, о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям, совершенным в рамках настоящего Договора считается урегулированной для (Покупателя) в связи с подачей (Покупателем) уточненной налоговой декларации и исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям с (Поставщиком). При этом для (Поставщика) ситуация считается неурегулированной.

2.3. (Поставщик) обязуется возместить (Покупателю) имущественные потери и (или) убытки (Покупателя) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения (Поставщиком) соответствующего требования (Покупателя), подтвержденного соответствующими документами, указанными в п. 2.1. и пп. 2.2.5. Особых условий. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным (Поставщиком) по истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного письма.

2.4. (Покупатель) вправе удовлетворить требования к (Поставщику) о возмещении имущественных потерь и (или) убытков из денежных средств, причитающихся выплате (Поставщику) по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, направив соответствующее заявление о зачете (Поставщику).

3. Поворот возмещения убытков и имущественных потерь

3.1. Уплаченная (Поставщиком) сумма в счет возмещения имущественных потерь и (или) убытков подлежит возврату (Покупателем), без применения к (Покупателю) какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору, в случае отмены или признания соответствующего решения налогового органа недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом порядке.

3.2. Общество возвращает денежные средства (Поставщику) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения (Покупателем) приложенных копий документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в п.3.1. Особых условий.

Прочие условия.

4.1. Стороны признают, что положения Особых условий направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения настоящих Особых условий в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным, незаключенным, истечения срока его действия, условия настоящих Особых условий сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора.

4.2. Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону о том, что указанные в настоящем Договоре заверения перестают быть достоверными из-за изменений в правовом, имущественном или финансовом положении.

4.3 Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону об изменении срока действия Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, предоставленного в соответствии с пп.1.2.2 и пп.1.3.9.

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № N+1

к Договору от _______

№ _________________

Генеральному директору

(Поставщик)

(ФИО)

Уведомление

О наличии признаков Несформированного источника вычета НДС

(Покупатель) (далее Общество) уведомляет, что согласно письму (Наименование налогового органа) от (дата и номер) (Приложение), в отношении предоставленной Обществом налоговой декларации по НДС за (номер квартала) квартал (год) года выявлено наличие признаков Несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС.

В соответствии с п. 2.2.1 «Особых условий» к договору (дата и номер), сообщаем о необходимости обеспечить устранение указанных признаков в срок до (дата).

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными