Тендер - Поставка бытовой химии и хозяйственного инвентаря №244901010

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование_НМЦД.xlsx

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Московская облМесто поставки (адрес):140032, Российская Федерация, Московская обл., Люберецкий р-н, рп. Малаховка, п. Малаховка-2, Шоссейная, 33
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Приложение_1_техническое_задание_быт_химия

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка бытовой химии и хозяйственного инвентаря для нужд ФГБОУ ВО МГАФК

1. Объект закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская обл., Люберецкий район, поселок Малаховка нас. пункт, Шоссейная улица, дом 33, помещение 1 этажа

3. Срок поставки: В течении 7 рабочих дней с даты заключения договора.

Цена Договора (цена единицы Товара) включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара (1 этаж).

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

ЭЗК_Документация_СМП - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на право заключения договора на поставку бытовой химии и хозяйственного инвентаря для нужд ФГБОУ ВО МГАФК

- Посмотреть таблицу с данными

Малаховка 2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными

2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР на поставку Товара № _______________________

П. Малаховка «___» _________2023 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московская государственная академия физической культуры» (ФГБОУ ВО МГАФК), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. ректора Таланцева Андрея Николаевича, действующего на основании Приказа Министерства спорта РФ от 27.01.2022 г. № 60 и Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице _________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с требованием Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании протокола Единой комиссии (протокол от __________ №____________), заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется произвести поставку бытовой химии и хозяйственного инвентаря для нужд ФГБОУ ВО МГАФК (согласно Приложению № 2 «Спецификация» к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой его частью). Заказчик обязуется принять поставленный Товар и оплатить его.

1.2. Настоящий Договор финансируется за счет средств от приносящей доход деятельности Заказчика.

1.3. Настоящий Договор заключен по результатам проведения запроса котировок, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в электронной форме, протокол от_________ № ______.

1.4. Наименование и характеристики Товара, наименование производителя Товара, страна происхождения Товара, количество определяется в Спецификации.

1.5. Адрес поставки Товара:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 33

2. Условия поставки, приемка Товара

2.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Договора.

2.1.1. Доставка Товара осуществляется силами Поставщика по адресу, указанному в п. 1.5. настоящего Договора.

2.2. Датой поставки Товара является дата приёмки Товара Заказчиком и подписание Товарных накладных Сторонами. От имени филиала Заказчика Товарные накладные подписывает Руководитель филиала, действующий на основании доверенности.

2.3. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющий от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки филиалом Заказчика.

2.4. При поставке товара Поставщик передает все необходимые документы, подтверждающие качество товара, в том числе сертификаты соответствия и качественные удостоверения производителя.

2.5. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика, в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого товара, указанными в Спецификации, а также другими условиями Договора. Представители Заказчика проводят проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого товара, указанным в Спецификации, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

2.6. При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности и ассортимента товара Заказчик обязан отразить данный факт в накладной или составить акт и известить Поставщика.

2.7. Поставщик обязан заменить Товар не соответствующего качества или возвратить Заказчика уплаченную за него стоимость в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления претензии.

2.8. Риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара филиалом Заказчика и подписания товарных накладных.

2.9. Заказчик вправе провести экспертизу поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных настоящим Договором, в части их соответствия условиям Договора. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством.

3. Цена Договора. Порядок расчётов

3.1. Цена настоящего Договора составляет ____________________ (_____________________________) рублей, в том числе НДС, (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа или ссылка на конкретную норму Налогового кодекса РФ).

3.2. Цена Договора определяется по результатам запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2.1. В цену Договора включаются стоимость товара, стоимость упаковки, страхование, хранение, стоимость доставки до места поставки, разгрузка, подъем на этаж, установка, все виды установленных налогов, в т.ч. НДС, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

3.3. Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата по настоящему Договору осуществляется филиалом Заказчика по факту поставки Товара, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, филиал Заказчика производит оплату по Договору после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки в полном объеме.

4. Качество Товара

4.1. Срок годности товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара и на дату поставки, должен быть не менее 2 (двух) календарных месяцев.

4.2. Все расходы, связанные с заменой некачественного Товара, включая, в том числе, расходы на выезд специалиста к Заказчику, расходы на транспортировку Товара, погрузо–разгрузочные расходы несёт Поставщик.

5. Ответственность сторон. Разрешение споров

5.1. Стороны в случае неисполнения взятых на себя обязательств несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени).

5.3. Пеня начисляется, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пени).

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

5.6. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере 2,5 % от цены Договора.

5.7. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 % от цены Договора.

5.8. Заказчик не позднее 20 (двадцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направляют Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

5.9. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями Договора, по истечению срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный товар, который принят Заказчиком, или в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени), Заказчик направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

5.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.11. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.12. Споры, возникшие по исполнению настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в Арбитражном суде Московской области.

6. Расторжение договора в связи с односторонним отказом

стороны договора от исполнения договора

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

6.2. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора:

6.2.1. Заказчик вправе провести экспертизу исполненных обязательств с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.2.2. Если Заказчиком проведена экспертиза исполненных обязательств с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы исполненных обязательств в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

6.2.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

6.2.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.2.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с действующим законодательством. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

6.2.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

7. Обеспечение исполнения Договора

7.1. Обеспечение исполнения Договора предоставляется в виде ____________________.

7.1.1. Размер обеспечения исполнения Договора устанавливается в размере 10% от цены Договора и составляет: __________________

7.2. Поставщик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Договора, которое распространяется на период действия Договора.

7.3. Обеспечение исполнения Договора может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. Возврат обеспечения исполнения Договора, предоставленного в виде внесения денежных средств, осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней по письменному требованию Поставщика и подписания сторонами Акта сверки.

7.4. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Поставщиком.

7.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе Договора. При невыполнении этого условия Договор считается неисполненным по вине Поставщика с последствиями, вытекающими для него из содержания настоящего Договора.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Договор вступает в действие с даты подписания и действует до 30.06.2023 г., а если по истечении Договора Стороны не исполнят свои обязательства – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

10.2. Настоящий Договор заключен в электронной форме в соответствии с требованием Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и регламентом УТП РТС тендер.

10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

– Приложение № 1 «Техническое задание»;

– Приложение № 2 «Спецификация».

10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору на поставку товара № ___

от «___» __________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

Отдельным файлом*

Приложение № 2

к Договору на поставку товара № ___

от «___» __________ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными