Тендер - закупка дезинфицирующих средств №244890686

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 1_Заявка_на_дез.средства.doc
• 1.1._ТЗ_дез.средства.docx
• 1.2._НМЦК_дез.средства.docx
• 1.3._Проект_договора_поставки_дез.средств.doc

x

Приложение № 2

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на поставку товара

В соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2013 г. № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)", начальная (максимальная) цена договора рассчитана на основании метода сопоставимых рыночных цен с использованием коммерческих предложений поставщиков. Цена договора включает приобретение, доставку, разгрузку необходимых средств, материалов, оборудования, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в процессе оказания услуг и сдачи их Заказчику, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с оказанием услуг.

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора на поставку товара для нужд БУ ЧР «Моргаушская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Тридцать семь тысяч шестьсот семь) рублей 02 копейки. Коммерческие предложения хранятся у заказчика.

x

Приложение № 1

Техническое задание

на поставку товара

Место поставки: Чувашская Республика, Моргаушский район, с.Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 29

Сроки поставки: с момента заключения договора в течение 15 календарных дней.

Условия поставки: Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, и установку Товара на место указанное Заказчиком осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет. Конкретное время поставки Товара должно согласовываться с Заказчиком. Поставщик должен провести работы, связанные со сборкой и установкой Товара на место.

Требования к упаковке, таре, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения: Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

Требование к гарантийному качеству товара: Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки-передачи товара. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям государственных стандартов, санитарных норм и правил.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Заявка на закупку

Закупку осуществляет: Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская районная станция по борьбе с болезнями животных» Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики.
Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, Моргаушский район, с.Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 29
Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, Моргаушский район, с.Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 29
Номер контактного телефона: 8 (83▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Источник финансирования закупки: за счет внебюджетных средств учреждения.

Наименование поставляемых товаров (работ, услуг):
- Моющее средство 5 кг, гель для стирки «Ника Люкс» или эквивалент;
- Средство для мытья посуды 0,5 кг, концентрированное «Ника Супер плюс» ПЭТ или эквивалент;
- Чистящее средство 0,7 кг, «Ника Санит» или эквивалент;
- Ника-Антисептик Аквамусс 0,75 л. с триггером или эквивалент;
- Ника-Изосептик 0,75 л. с триггером или эквивалент;
- Мыло жидкое «Ника Свежесть» 1 л. или эквивалент;
- Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом «Ника – Свежесть антибактериальное» 1 л. (кожный антисептик) или эквивалент;
- Средство дезинфицирующее Жидкое мыло Атлантис с антисептическим эффектом, 1л./Ника или эквивалент;
- Ника-Хлор ЛЮКС Средство дезинфицирующее 300 гр. (100 таб.) или эквивалент;
- Ника Средство для чистки стекол, зеркал и других поверхностей 0,75 л. или эквивалент;
- Ника Альвет средство дезинфицирующее 5 кг. или эквивалент.

Характеристики и объем поставляемых товаров (работ, услуг): в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1).

5. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, Моргаушский район, с.Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 29

6. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течение 15 календарных дней.

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: В цену договора включены: приобретение, доставка, разгрузка необходимых средств, материалов, оборудования, а также уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в процессе оказания услуг и сдачи их Заказчику, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с оказанием услуг.

8. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Оплата поставки товара по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, из внебюджетных средств учреждения, предусмотренных на 2023 год, по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара. Авансирование не предусмотрено.

9. Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Тридцать семь тысяч шестьсот семь) рублей 02 копейки.

10. Обоснование начальной (максимальной) цены договора: В соответствии с Приложением № 2 к Заявке на проведение закупки.

11. Требование к участникам закупки:

К участию в закупках малого объема допускаются Участники закупки, соответствующие следующим требованиям:

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органамиуправления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

участник закупки не является офшорной компанией;

отсутствие в предусмотренном Федеральным законом N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ.

Приложения:

Приложение №1: Техническое задание.

Приложение №2: Обоснование начальной максимальной цены договора.

Приложение №3: Проект договора.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №3

Проект договора поставки №

с. Моргауши «__» мая 2023 г.

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская станция по борьбе с болезнями животных» Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики, далее именуемое «Заказчик» в лице начальника Воробьева Олега Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________ , далее именуемое "Поставщик", в лице (Ф.И.О.) ___, действующего на основании ____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар в соответствии с приложением № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставщик осуществляет поставку товара в течение 15 календарных дней с момента заключения договора.
2.2. Поставщик производит доставку товара автомобильным транспортом по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский район, с.Моргауши, ул.50 лет Октября, д.29.
2.3. Датой поставки считается дата доставки товара на склад Заказчика.
2.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента доставки товара на склад Заказчика.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик, допустивший недопоставку товаров, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки или с согласия Заказчика при поставке следующей партии в пределах срока действия договора.
3.2. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена.

ЦЕНА, СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. Общая стоимость товаров составляет _________ (__________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___ (________________________) рублей ____ копеек.
4.2. Оплата за товар производится за счет внебюджетных средств учреждения.
4.3. Цена на товар определяется спецификацией (приложение №1). В цену договора включены: приобретение, доставка, разгрузка необходимых средств, материалов, оборудования, а также уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в процессе поставки товара и сдачи их Заказчику, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с поставкой товара.
4.4. Оплата поставки товара по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, из внебюджетных средств учреждения, предусмотренных на 2023 год, по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара. Авансирование не предусмотрено.

СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий договор и заявку) по наименованию, количеству, ассортименту и качеству.
5.2. Заказчик с участием Поставщика принимает товар, а при обнаружении недостатков, недопоставки немедленно заявляет об этом Поставщику. Все обнаруженные при приеме недостатки, недопоставки оговариваются в акте, либо ином документе, удостоверяющем приемку.
5.3. Выявленный в процессе эксплуатации бракованный товар или некомплект товара подлежит возврату. Поставщик обязуется в бесспорном порядке заменить бракованный товар на товар надлежащего качества в течение десяти дней со дня получения претензии.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе предъявить Поставщику требования:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
6.2. Если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим договором поставки количество товаров либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественных товаров в установленный срок, Заказчик вправе приобрести не поставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.
6.3. Заказчик вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.
6.4. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф. пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствии непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Чувашской Республики.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до «31» декабря 2023 г.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.3. Настоящий договор может быть расторгнуть по соглашению сторон.

8.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах – по одному экземпляру у каждой Стороны

Приложение № 1: Спецификация.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

К договору №

От «___» мая 2023г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными