Тендер - МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА, ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ №244882489

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть89  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Заказчик закрыл доступ к информации о контрактах на ЕАТ Статус закупки: Формирование Информация предоставлена на: 27.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:10 Проект_ГК_хозяйственные ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственный контракт №

на поставку материальных запасов для нужд ОтМВД России по Спасскому району за счет средств федерального бюджета

г.Спасск « » 2023 г.

Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Спасскому району, от имени Российской Федерации и в целях обеспечения государственных нужд, в лице начальника Кижватова Дмитрия Александровича, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», с одной стороны, и _____________________________________________, в лице ______________________________________________________________, действующего на основании ___________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, с соблюдением требований п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее именуемый – «Контракт») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке материальных запасов Заказчику в обусловленные настоящим Контрактом сроки, в дальнейшем «Товар» в соответствии со Спецификацией (Приложение 1), прилагаемых к настоящему Контракту и являющимися его неотъемлемой частью.

1.2. Заказчик обязуется принять товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Место поставки товара: г. Спасск, ул. Красная, 1.

1.4. Срок оказания: до 31.10.2023 г.

1.5. Источник финансирования – Федеральный бюджет.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десять тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС ______ руб. ___ копеек, либо НДС не облагается). Данная стоимость включает в себя стоимость Товара, установку, затраты на транспортировку до места его поставки, непосредственно отпуск Товара, погрузку, разгрузку, страхование, хранение, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.3. Оплата Товара производится за наличный или безналичный расчёт, после получения Государственным заказчиком расчета (счета-фактуры) и подписания Государственным заказчиком акта приемки-передачи.

2.4. Цена Государственного контракта, по согласованию с Поставщиком, может быть снижена в ходе исполнения контракта без изменения предусмотренных контрактом объема, качества товара и иных условий Государственного контракта.

2.5. Авансирование не предусмотрено.

3. ПЕРЕВОЗКА, ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА

3.1. Товар передаётся Государственному заказчику Поставщиком до 31.10.2023 года.

3.2. Доставка и разгрузка Товара будет осуществляться по адресу: Пензенская область г. Спасск, ул. Красная, 1, силами Поставщика и за его счёт.

3.3. Государственный Заказчик обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или возврата Товара. Товар считается переданным с момента подписания акта приемки-передачи товара или (документа о приемке, на основании товарной накладной, счета и/или счет - фактуры, универсального передаточного документа).

3.4. Приемка поставленного Товара осуществляется Государственным заказчиком в течение 5 рабочих дней со дня получения Государственным заказчиком Товара и надлежаще оформленной Поставщиком акта приемки-передачи товара. Приемка оформляется акта приемки-передачи товара, либо Поставщику в те же сроки Государственным заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

3.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При проведении экспертизы собственными силами Государственный заказчик имеют право запрашивать у Поставщика материалы (документы), относящиеся к исполнению Контракта.

3.6. Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия поставленного товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

3.7. В случае несоответствия поставленного товара условиям настоящего Государственного контракта (нарушении условий Государственного контракта о количестве, об ассортименте, о качестве, о комплектности, об упаковке Товара - исходя из требований настоящего государственного контракта, характера и назначения Товара). Поставщик обязан осуществить необходимые дополнительные поставки, замены, изменения, доработки и т.д., в течение 10 рабочих дней со дня получения акта без дополнительной оплаты в пределах контрактной цены.

3.8. Поставщик обязан исполнить свои обязательства, оплата которых будет произведена в 2023 году, только после получения от Государственного заказчика уведомления о доведении объема прав на принятие и/или исполнение обязательств.

3.9. Государственный заказчик обязан уведомить Поставщика о доведении объема прав на принятие и/или исполнение обязательств не позднее трех рабочих дней со дня наступления указанного условия путем направления письменного уведомления (почтой, электронной почтой, факсом).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта на основании статьи 34 Закона № 44-ФЗ и «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042.

4.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

4.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

4.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, равной 1000 (одной тысяче) руб. 00 коп.

4.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

4.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, равной 3 (трем) процентам цены контракта (этапа).

4.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

4.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от выполнения лежащих на нем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Государственному контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Государственному контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Государственному контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

6.1. Настоящий Государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами взятых на себя обязательств, но не позднее 31.10.2023 г.

6.2. Настоящий Государственный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке установленном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.3. При исполнении настоящего контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом в соответствии со статьями 34 и статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.4. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.5. В случае перемены Государственного заказчика права и обязанности Государственного заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Государственному заказчику.

6.6. При исполнении контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, потребительские свойства, которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.7. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и реорганизации Сторон, Стороны обязаны письменно известить об этом в течение 5 (пяти) рабочих дней.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, возникающие из Государственного контракта или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом Пензенской области.

7.2. При разрешении споров, возникающих из контракта или в связи с ним, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.

7.3. Под претензионным порядком в рамках контракта понимается обязанность Стороны по контракту в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной обязательств по контакту направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной контракта нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия контракта или положения действующего законодательства Российской Федерации, а также срок для устранения соответствующего нарушения.

7.4. Соблюдением претензионного порядка для Стороны Государственного контракта, которой была направлена претензия, является исполнение ею обязательств по рассмотрению претензии в двухнедельный срок и незамедлительное направление Стороне, подавшей претензию, мотивированного ответа с указанием о принятии и об исполнении претензии (в части или полностью) либо об отклонении претензии.

8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Расторжение Государственного контракта допускается по соглашению сторон, в случае одностороннего отказа Стороны Государственного контракта от исполнения Государственного контракта.

8.2. При расторжении Контракта по соглашению Сторон, незавершенный результат по поставке товара передается Государственному заказчику, который обеспечивает оплату Поставщику стоимости поставленного товара.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Государственному контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.2. Все уведомления и сообщения о порядке исполнения настоящего Государственного контракта должны направляться сторонами в письменной форме.

9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего контракта.

9.5.Все изменения, дополнения и приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента подписания сторонами контракта.

9.6. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение пяти рабочих дней с даты такого изменения.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту №__

от «____» ____________2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

товара, поставляемого по Государственному контракту

- Посмотреть таблицу с даннымиКоммерческое_предложение