Тендер - Поликарбонат прозрачный №244869151

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• контракт.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть51  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Заказчик закрыл доступ к информации о контрактах на ЕАТ

КОНТРАКТ №____

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Тверь «___»___________2023г.

От имени Российской Федерации - Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области», именуемое в дальнейшим «Заказчик», в лице начальника Лапина Владислава Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании _______, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», на основании п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), объявление закупочной сессии № _________ на сайте https://agregatoreat.ru, заключили контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Поставщик» обязуется поставить «Заказчику» - товар, а «Заказчик» принять и оплатить товар в количестве, ассортименте и по цене согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1).

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Товар доставляется по адресу «Заказчика» - г. Тверь, п. Большие Перемерки, д.18. Приёмка Товара производится по адресу «Заказчика» с 09.00 час. до 16.00 час. с понедельника по пятницу (в рабочие дни) с момента заключения настоящего Контракта 5 рабочих дня.

2.2. На момент передачи товар должен принадлежать на праве собственности «Поставщику», не должен быть заложенным, арестованным и обремененным правами третьих лиц.

2.3. «Заказчик» производит приёмку Товара в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента передачи документации, предусмотренной п. 2.6 Контракта. Приемка Товара по качеству и количеству производится в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при СМ СССР № П-6 от 15.06.1965, № П-7 от 25.04.1966 с последующими изменениями и дополнениями.

2.4. Обязанность «Поставщика» передать Товар «Заказчику» считается исполненной в момент получения Товара «Заказчиком». Риск случайного повреждения Товара переходит на «Заказчика» с момента, когда «Поставщик» считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара «Заказчиком».

2.5. Право собственности на Товар и риски его случайного повреждения переходят от «Поставщика» к «Заказчику» в момент передачи Товара «Заказчику».

2.6. При отгрузке Товар должен сопровождаться следующими документами:

- счет на оплату;

- счет-фактура/универсально-передаточный документ;

- товарная накладная (код формы ТОРГ-12), оформленная в 2-х экземплярах с печатью Поставщика.

2.7. В случае, если документы, указанные в пункте 2.6. Контракта, не переданы Поставщиком Заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего контракта с учетом стоимости Товара, доставки,
тары, упаковки, предусмотренных законодательством Российской Федерации
налогов, сборов и других обязательных платежей ______ с учётом НДС/ без учёта НДС.

3.2. Цена контракта определена с использованием электронной площадки Единый Агрегатор торговли «Березка» в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 №824-р, методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

3.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной сметы Российской Федерации заказчиком.

3.4. «Заказчик» осуществляет оплату путем перечисления денежных средств на счет «Поставщика» в течение 7 (рабочих) дней по факту передачи Товара, на основании счёта, универсально-передаточного документа или товарной накладной из средств Федерального бюджета КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

3.6. По предложению «Заказчика» может увеличиваться предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаться предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной контрактом цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества Товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого Товара.

3.7. Обязательства по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов «Заказчика».

3.8. «Заказчик» имеет право произвести полный или частичный отказ от оплаты за расходы непредусмотренные в данном контракте.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения и ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом Исполнитель вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

4.3.Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.

4.4. Общая сумма начисленной неустойки(штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

4.5. В случае просрочки Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения и ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек(штрафов, пени).

4.6.В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе нарушение срока поставки, гарантийного обязательства), Исполнитель уплачивает Государственному заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем указанных обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления.

4.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, включая, но не ограничиваясь, не выполненными работами (выполнение работ не в полном объеме, несоответствие качества выполненных работ условиям Контракта, не предоставление в сроки, предусмотренные Контрактом, оригиналов Актов выполненных работ), выявленных в ходе приемки, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных обязательств), Исполнитель уплачивает Заказчику штраф, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Штрафы начисляются за неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.

4.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.

4.9. Общая сумма начисленной неустойки(штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

4.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

4.11. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает сторону от исполнения обязательств, установленных контрактом.

4.12. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения отдельных видов обязательств.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЯ

5.1. Остаточный срок годности товара с момента поступления на склад грузополучателя не менее 70% от общего срока годности, установленного соответствующими стандартами, при соблюдении условий хранения Товара. Поставщик гарантирует качество поставленного Товара в период действия срока годности согласно установленным стандартам.

5.2. В случае изменения качества Товара в течение срока годности, установленного требованиями нормативной документации и настоящего контракта, при соблюдении Заказчиком условий и правил хранения Товара, Поставщик гарантирует (обязан) по первому требованию Заказчика в течение 10 дней произвести замену некачественного Товара на новый за свой счет.

Такой Товар не засчитывается в счет выполнения обязательств по контракту предыдущего периода и подлежит замене в порядке, предусмотренном настоящим пунктом контракта.

5.3. Товар, поступивший в адрес Заказчика без сопроводительных документов и документов, подтверждающих качество и безопасность Товара или с нарушениями в них, не принимается на склад Заказчика о чём составляется акт с представителем Поставщика.

5.4. Транспортные и другие расходы, связанные с заменой некачественного Товара в период гарантийного срока, уплачиваются за счет Поставщика.

5.5. При расторжении Контракта гарантийные обязательства Поставщика по Контракту не прекращаются.

6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если
докажут, что нарушение контракта вызвано обстоятельствами непреодолимой силы – форс-мажорными обстоятельствами, факт наступления которых подтверждается актом компетентного органа, расположенного по месту нахождения Стороны, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств, обязана немедленно известить другую Сторону
о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, при этом она несет риск убытков, ставших следствием не извещения или несвоевременности такого извещения.

6.3. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то «Поставщик» и «Заказчик» обсудят, какие меры следует принять для исполнения обязательств по контракту. В случае если Стороны не смогут договориться в течение 2 (двух) месяцев, каждая Сторона вправе потребовать расторжения контракта.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1 Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающей направление претензии контрагенту, является обязательным. Сторона которой предъявлена претензия обязана рассмотреть такую претензию в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

7.2. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При не достижении согласия Сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Тверской области либо по месту нахождения ответчика.

7.3. При заключении и исполнении Контракта, условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному согласию в соответствии с положениями ст. 34, ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Контракта.

7.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.7. При расторжении Контракта, в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта, другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.8. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания
и действует до 20 декабря 2023 года, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Контракт может быть заключен в письменной форме путем обмена
документации посредством почтовой, телефонной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по контракту.

9.2. Все дополнения и изменения к настоящему контракту оформляются в письменной форме и приобретают юридическую силу с момента их подписания обеими Сторонами.

9.3. Условия настоящего контракта действуют применительно к каждому отдельному Приложению, подписанному Сторонами.

9.4. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.5. Во всем ином, неурегулированном настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.6. Указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1 – Спецификация.

9.7. Факсимильные копии настоящего контракта и приложений к нему имеют силу оригинала до получения стороной подлинного экземпляра.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Контракту

№ ___ от «___» ________ 2023г.

Спецификация на поставляемый товар

- Посмотреть таблицу с данными鰹