Тендер - Поставка чистящих и моющих средств во 2-м квартале 2023 года №244806023

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_о_проведении_запроса_котировок_в_электронной_форме[1].doc
• Обоснование_НМЦК[1].xlsx
• Расчет_цены.xlsx
• Техническое_задание[2].doc
• проект_договора.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):В соответствии с документацией
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 27.04.2023 по 10.05.2023Место предоставления документации:https://com.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:26.04.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):10.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:30Порядок подачи заявок:в соответствии с документацией
Подведение итоговМесто подведения итогов:г. Шахунья, Нижегородская обл.Дата подведения итогов:10.05.2023Порядок подведения итогов:в соответствии с документацией - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными%8f%90%88%8b%8e%86%85%8d%88%85___2_%94%8e%90%8c%80_%8a%8e%92%88%90%8e%82%8e%97%8d%8e%89_%87%80%9f%82%8a%88[1] ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 2

ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок в электронной форме

Данные об участнике закупки: - Посмотреть таблицу с данными* - при отсутствии ИНН прописывается слово «отсутствует»

Предложение участника запроса котировок в электронной форме:

Мы даем согласие исполнить в установленные сроки условия договора на поставку _______________________________________________________________________________________

Предлагаемая цена договора составляет ______________ руб. (указывается цифрами и прописью) ____ коп.(указывается цифрами), в том числе НДС (указывается, если участник является плательщиком НДС) по ставке ___% - ______________ руб. (указывается цифрами и прописью) ____ коп. (указывается цифрами).

Готовы осуществить поставку следующих товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора включает все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе, стоимость Товара, расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, уплату налогов, сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона. Цена Договора является фиксированной и не может быть изменена в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Согласны исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме:

Мы подтверждаем соответствие требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

Мы подтверждаем, что в отношении нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании нас банкротом и об открытии в отношении нас конкурсного производства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Мы подтверждаем, что у нас не имеется просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год.

Мы подтверждаем, что в отношении нас не проводилось не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке

Мы подтверждаем отсутствие сведений об организации в реестре недобросовестных поставщиков.

Мы подтверждаем, что Товар снабжен соответствующими сертификатами соответствия или декларациями о соответствии, регистрационными удостоверениями и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара и страну происхождения товара (предоставляются при поставке товара)

__________________________________ ___________________

( И.О.Фамилия,должность ) (Подпись)

М.П.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Директор _____________________________ Л.П.Кудряшова

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБУ «Шахунский дом-интернат»

_______________ Л.П.Кудряшова

Извещение о проведении электронного запроса котировок на поставку чистящих и моющих средств во 2-м квартале 2023 г для нужд ГБУ «Шахунский дом-интернат»

Закупка проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГБУ Шахунский дом-интернат» (далее – Положение о закупке), размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru, далее - ЕИС), а также Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР №_______

на поставку чистящих и моющих средств во 2-м квартале 2023 года для нужд ГБУ «Шахунский дом-интернат»

г. Шахунья «____» ____________ 2023 г.

___________________________________________________________________________,

(полное наименование организации-поставщика)

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение «Шахунский дом-интернат для престарелых и инвалидов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ларисы Петровны Кудряшовой, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с положением о закупках товаров, работ, услуг (регулируемых Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ) для нужд Государственного бюджетного учреждения и на основании решения котировочной комиссии (Протокол № ____________________ от ______20___г.) заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется осуществить поставку чистящих и моющих средства (далее «Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленные Товары.

Наименования, цены, характеристики и количество Товара, необходимого для осуществления поставки, определены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Поставщик обязуется передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц. Товар должен быть новым, нигде ранее не использованным.

Переход права собственности на товары от Поставщика к Заказчику происходит с момента подписания Сторонами товарных накладных (или универсального передаточного документа (УПД)) .

Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику его принадлежности и относящиеся к нему документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для данного вида Товара (технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты качества, сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, протоколы санитарно-химических испытаний, сертификаты пожарной безопасности и др.). Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печатей производителя и/или Поставщика.

Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим законодательством в РФ.

2. Качество товара и Упаковка

2.1. Товар должен быть зарегистрирован в установленном порядке и должен быть разрешен к применению в установленном порядке.

Качество Товара должно соответствовать требованиям санитарных, технических и всех иных применимых норм и стандартов Российской Федерации, стандартам и нормам фирмы-изготовителя, установленным требованиям безопасности и подтверждаться предоставляемыми Поставщиком надлежащим образом оформленными копиями товаросопроводительной документации в соответствии с действующим законодательством РФ в момент осуществления поставки.

2.2. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара при погрузке, транспортировке, хранении. Поставщик обязан предоставить каждую единицу Товара с информацией на русском языке.

2.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении, транспортировке и при отпуске.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

Поставка осуществляется силами Поставщика Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьНижегородская область г.Шахунья ул Первомайская д.66 А, склад ГБУ «Шахунский дом-интернат». Поставщик также обеспечивает перевозку, доставку и разгрузку Товара, вывоз упаковочного материала.

Поставка Товара осуществляется в течение 10(десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

Если иное время не установлено по договоренности с Заказчиком, поставка Товаров должна осуществляться с понедельника по пятницу, с 08 до 16 часов (за исключением выходных дней и общегосударственных праздников). Время поставки должно предварительно согласовываться с Заказчиком.

Поставщик самостоятельно своим транспортом и за свой счет производит доставку Товара на склад Заказчика. Поставщик должен обеспечить присутствие при передаче Товара лиц, обладающими полномочиями на подписание от имени Поставщика документов о передаче/возврате/несоответствии Товара требованиям, установленным в Договоре. Поставщик обеспечивает соблюдение персоналом Поставщика внутриобъектового и пропускного режимов и иных правил, действующих на территории Заказчика.

Поставщик в день доставки Товаров по адресу Заказчика должен передать последнему товарные накладные (УПД), счета и счета-фактуры 1 , копию сертификата качества на поставляемый товар.

Отсутствие у Поставщика документов, указанных в п.п. 1.5 и 3.5 Договора, при приемке Товара может являться основанием для отказа в приемке Товара. В случае отказа Заказчика от приемки Товара по данному основанию, Товар считается непоставленным Поставщиком и Заказчик вправе применить ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение 2 рабочих дней после получения им Товара и документов, предусмотренных в п.п. 1.5 и 3.5 Договора. Приемка поставленного Товара производится Заказчиком по транспортным и сопроводительным документам (счету-фактуре, накладным, упаковочным ярлыкам и т.д.). Количество поступившего Товара при его приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации. В течение указанного в настоящем пункте срока Заказчик должен проверить количество, комплектность и соответствие поставленного Товара требованиям Договора, о выявленных несоответствиях Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

3.7.1. Для приемки Товара Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза проводится в сроки приемки Товара, установленные настоящим Договором.

Экспертиза Товара проводится на предмет его соответствия условиям Договора. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к предмету Договора и его результату. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается независимым экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

Приемка результатов исполнения Договора (его отдельных этапов) оформляется документом о приемке либо в те же сроки Заказчик направляет письменный мотивированный отказ от подписания такого документа.

Заказчик отказывает в приемке результатов исполнения Договора в случае несоответствия представленных результатов условиям Договора, за исключением если недостатки Товара устранены Поставщиком в приемлемый для Заказчика срок.

Поставщик обязан в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления от Заказчика о несоответствии Товара направить своего уполномоченного представителя для составления двустороннего акта. Неявка представителя Поставщика для составления Акта в указанный срок означает согласие Поставщика на составление Акта Заказчиком в одностороннем порядке. Составленный Акт имеет полную юридическую силу.

В случае неполной поставки или поставки Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать по своему усмотрению восполнения недопоставки Товара, безвозмездного устранения недостатков Товара, возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара, замены или возврата Товара ненадлежащего качества в течение всего гарантийного срока Товара, а в том случае, когда гарантийный срок на Товар не установлен – в течение срока действия Договора и в течение одного года после истечения срока его действия. В случае поставки Товара не в полном объеме, некомплектного/некачественного Товара по требованию Заказчика Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения требования допоставить/доукомплектовать/устранить недостатки/заменить Товар.

По соглашению Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

4. ЦЕНА И Порядок оплаты поставляемого товара

Цена настоящего Договора составляет _______________ ( _________________________ ), в том числе НДС ___ % ___________________.

Расчет Цены Договора указывается в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

Цены на Товары включают транспортные, таможенные и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в т.ч. с поставкой, разгрузкой Товара, вывозом упаковочного материала, а также все налоги и сборы, подлежащие к уплате Поставщиком.

Оплата по настоящему Договору проводится в безналичной форме за фактически поставленные Товары в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами товарных накладных (УПД) на основании предоставленных Поставщиком счета, счета-фактуры.

В случае отсутствия в распоряжении Заказчика оформленных надлежащим образом (соответствующих данным, предусмотренным в Договоре и его приложениях) товарных накладных (УПД), счета-фактуры и счета на оплату, срок оплаты отодвигается соразмерно задержке предоставления надлежащим образом оформленного документа.

Моментом оплаты считается момент списания денежных средств со счета Заказчика.

Счет-фактура предоставляется Поставщиком в соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации. В случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения счет-фактура не предоставляется.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом оплата по Договору осуществляется на основании товарной накладной (и/или акта), в которой (-ом) указана сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Договора, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию, основания применения, порядок расчета неустойки (штрафа, пени), а также итоговую сумму, подлежащую оплате Поставщику по Договору.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

5.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания настоящего Договора и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

6. ОтВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленного Товара, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения срока оплаты, в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пеней, от невыплаченной суммы.

В случае просрочки Поставщиком исполнения своих обязательств по настоящему Договору (в том числе гарантийного обязательства), Заказчик вправе потребовать от Поставщика выплаты пени в размере 0,1% от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком и принятых Заказчиком, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10 (Десяти) процентов от цены Договора.

Поставщик несет ответственность за достоверность данных, указанных в документах на поставляемый Товар. При несоответствии действительности любых данных, указанных в сопроводительных документах на Товар, или при их отсутствии, а также, если в связи с недостатками в документальном оформлении Заказчик был привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, Поставщик возмещает Заказчику убытки в полном объеме.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, как то стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия или введение чрезвычайного положения, забастовки, гражданские беспорядки, принятие обязательных для любой из Сторон нормативно-правовых актов, изменения в законодательстве Российской Федерации, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Договору и не зависящие от воли Сторон.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления, не позднее 5 (Пяти) календарных дней, известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены компетентными органами.

Сторона вправе потребовать досрочного расторжения Договора по соглашению Сторон в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 2 (двух) месяцев подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты фактически поставленных Поставщиком и принятых Заказчиком на момент расторжения Товаров.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Договором.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору силами Поставщика, в случаях:
- нарушения Поставщиком сроков поставки, в том числе сроков на допоставку/доукомплектование/замену Товара;
- в случае передачи Товара в меньшем, чем обусловлено Договором, количестве;
- нарушения Поставщиком ассортимента Товара;
- существенного нарушения требований к качеству и комплектности Товара;
- если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют требованиям к участникам закупки и (или) товару, установленным извещением о закупке и (или) законодательством РФ и (или) условиям настоящего Договора (в т.ч. п.9.6.), или Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии Товара таким требованиям;
- ликвидации Поставщика, кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства Поставщика возлагается на другое лицо;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой надлежащего уведомления Поставщика признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления Заказчиком уведомления Поставщику.

Договор будет считаться расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. В этом случае оплате подлежат только уже предоставленные Поставщиком и принятые Заказчиком товары, за вычетом причиненных Заказчику убытков (если таковые имели место) и дополнительных расходов (в том числе на устранение недостатков, возникших по вине Поставщика).

В случае отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору в результате ликвидации Поставщика, Договор будет считаться расторгнутым с момента, когда Заказчику стало об этом известно. В этом случае Заказчик оформляет акт о прекращении обязательств по Договору.

Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Договор будет считаться расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
9.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым, неиспользованным. Поставщик далее гарантирует, что поставленный Товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России. Гарантийный срок на Товар, поставляемый по настоящему Договору, устанавливается равным сроку гарантии, установленному производителем.
9.2. Поставщик гарантирует наличие и представление инструкций по применению поставленного товара и другой документации на русском языке.
9.3. При обнаружении в поставляемых товарах производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям Договора в период гарантийного срока Заказчик не позднее 3-х рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика.
9.4. При получении уведомления Поставщик в течение ______________ дней должен исправить дефекты, доукомплектовать, произвести замену бракованного товара (его части) и без расходов со стороны Заказчика, если не докажет, что они возникли после его передачи вследствие нарушения правил пользования Товаром или его хранения, а также действия третьих лиц или непреодолимой силы.
9.5. Поставщик за свой счет своими силами либо силами третьих лиц обязан осуществлять замену ненадлежащего товара на аналогичный товар, надлежащего качества.
9.6. Поставщик гарантирует, что он соответствует следующим требованиям:

Поставщик соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Товаров, предусмотренных настоящим Договором;

в отношении Поставщика – юридического лица не проводится процедура ликвидации и в отношении Поставщика – юридического лица или индивидуального предпринимателя отсутствует решение арбитражного суда о признании Поставщика несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

деятельность Поставщика не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

у Поставщика отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

у Поставщика – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Поставщика - юридического лица отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара, и административное наказание в виде дисквалификации;

между Поставщиком и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" отсутствует информация о Поставщике, в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Поставщика;

отсутствуют факты неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе;

9) Поставщик обладает исключительными (неисключительными) правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает такие права;

10) Поставщик соответствует иным требованиям, предъявляемым к участникам закупок, установленным в Положении и/или документации о закупке, действующем законодательстве.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Разногласия, возникающие в результате выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы согласно действующему законодательству РФ.

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

По согласованию Сторон условия Договора (в т.ч. объем, цена, сроки поставки) могут быть изменены в случаях, предусмотренных Положением и/или документацией о закупке, действующим законодательством РФ. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.

Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия, необходимых мер.

При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, возникновении обстоятельств существенно влияющих на возможности выполнения условий Договора, а также в случае реорганизации одной из Сторон Договора, она обязана незамедлительно уведомить о таких изменениях и обстоятельствах другие Стороны.

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований п. 10.6 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

Антикоррупционная оговорка.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые антикоррупционным законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционного законодательства или законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Стороны признают юридическую силу уведомлений и претензий о неисполнении/ненадлежащем исполнении условий Договора, направленных Заказчиком с корпоративной почты в домене @rea.ru на электронный адрес Поставщика, указанный в разделе 11 Договора.

Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №______от__________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

^ В случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения счет-фактура не предоставляется.