Тендер - Поставка мыла хозяйственное №244788929

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Договор № ________

на поставку товара

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Кириши ___ ____________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Киришская клиническая межрайонная больница» (ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Пантюхиной С.А., действующего на основании Устава, и _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ______, заключили настоящий договор о нижеследующем

Основанием для заключения настоящего договора является п .4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товаров (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование, количество, качество, комплектность, цена за Товар определены в спецификации товара (приложение № 1 к настоящему договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в место доставки: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская д. 4.

2.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком согласно Спецификации Товара (Приложение №1 к договору) с момента подписания договора в течение 5 календарных дней.

2.2. Датой поставки Товара признается дата подписания Заказчиком накладной.

2.3. Поставщик признается исполнившим свои обязательства по поставке Товара с момента подписания Заказчиком накладной.

2.4. Заказчик должен принять Товар и подписать документы на полученный Товар по количеству, качеству. При этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров может предоставляться универсальный передаточный документ, в том числе корректировочные документы к ним.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Права и обязанности Поставщика:

3.1.1. Поставщик обязан передать Заказчику качественный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

3.1.2 Поставщик обязан одновременно с Товаром передать Заказчику сопроводительные документы или их заверенные надлежащим образом копии, подтверждающее соответствие Товара обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами и предъявляемым к Товару, в том числе сертификаты (декларации) соответствия, сертификаты, удостоверения качества и безопасности, заключения уполномоченных органов.

3.1.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

3.2. Права и обязанности Заказчика:

3.2.1.Заказчик обязан принять Товар и оплатить принятый Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.2. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, не соответствующего требованиям договора, а также Товара, поставка которого просрочена по вине Поставщика.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. Изменение цены договора допускается только в случаях, предусмотренных законодательством о закупках.

Цена договора составляет: ________ (прописью) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС _________.

Источник финансирования:

- средства обязательного медицинского страхования на 2023 год.

4.2. Оплата осуществляется Заказчиком на основании счета по факту поставки товара, на расчётный счёт Поставщика в течение не более 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной.

4.3. Цена договора учитывает:

• стоимость товара;

• торговую надбавку Поставщика;

• транспортные расходы по доставке товара до места назначения;

• налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Товар должен соответствовать по качеству, количеству, комплектности требованиям действующего законодательства, настоящего договора.

5.2. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемой продукции всем действующим стандартам и требованиям. Поставщик прилагает к каждой партии продукции соответствующие документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемой продукции.

5.3. Гарантия на товар устанавливается в соответствии с технической документацией производителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: 1000 рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере: 10 процентов цены договора.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере: 1000 рублей.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком или заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.2. Заказчик и поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

7.3. Изменения и дополнения в договор могут быть внесены письменным дополнительным соглашением Сторон, в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере закупок.

7.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 7 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения договора и действует по 31.12.2023г.

9.2. Договор может быть составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Спецификация на поставку товара.

10.2. Приложения к договору является его неотъемлемой частью.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № _______ от ____________ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Всего по спецификации: _____________________________.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №321982972 Поставка мыла туалетного твердого	Электронный аукцион #321982972	36 105 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: -1	1 день 22.01.2026 30.01.2026
Тендер №322432177 Поставка дезинфицирующего средства "Дезаргент"	Малая закупка #322432177	29 200	21 час 28.01.2026 29.01.2026

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244788816 ОФИС КЛИН Мыло-крем жидкое "Детское", с дозатором, 300мл	Электронный аукцион #244788816	18 032	срок истек - 26.04.2023
Тендер №244788715 ЗАКУПКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ФГБУ РАХ (ПРЕЗИДИУМ) (с результатом)	Малая закупка #244788715	52 500	срок истек 26.04.2023 26.04.2023
Тендер №244788610 ОФИС КЛИН Мыло-крем жидкое "Детское", с дозатором, 300мл	Малая закупка #244788610	18 032	срок истек - 27.04.2023
Тендер №244788608 ОФИС КЛИН Мыло-крем жидкое "Детское", с дозатором, 300мл	Малая закупка #244788608	18 032	срок истек - 27.04.2023
Тендер №244788513 Поставка хозяйственных товаров (с результатом)	Электронный аукцион #244788513	55 213 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 26.04.2023 10.05.2023

Тендеры из региона Кириши

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244780493 Поставка укупорочных изделий (с результатом)	Малая закупка #244780493	29 200	срок истек 26.04.2023 10.05.2023
Тендер №244755311 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРИШСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: монтаж вент фасада здания на объекте: " Блок насосно-воздуходувной станции №1" (с результатом)	Единственный поставщик #244755311	3 500 000	срок истек 25.04.2023 25.04.2023
Тендер №244750076 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 17" объявляет тендер: Поставка детской мебели (кроваток) (с результатом)	Запрос котировок #244750076	186 000	срок истек 25.04.2023 03.05.2023
Тендер №244741714 Оказание услуг по перевозке и доставке пассажиров (с результатом)	Электронный аукцион #244741714	396 000 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 25.04.2023 03.05.2023
Тендер №244741441 Поставка бумаги для анализатора Mindray BC 3600. (с результатом)	Малая закупка #244741441	55 200	срок истек 25.04.2023 26.04.2023