Тендер - ЗАКУПКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ФГБУ РАХ (ПРЕЗИДИУМ) №244736131

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор_ЭЛиРАСХ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть31  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен

КОНТРАКТ №

НА ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ФГБУ РАХ (ПРЕЗИДИУМ)

г. Москва ______________2023 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия художеств», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника управления капитального строительства, реставрации и эксплуатационно-хозяйственной деятельности Апаринова Романа Юрьевича, действующего на основании доверенности №2-29/789 от 27.12.2022г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны

и ____ действующего на основании Устава, с другой стороны,

а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с положениями п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет поставить Заказчику товар согласно техническому заданию и спецификации (далее - Товар) а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Место поставки товара: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 21.

1.3.Срок поставки в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.

1.4. Поставка Товара производится Поставщиком с разгрузкой в рабочие дни Заказчика с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время местное) (кроме выходных и праздничных дней).

1.5. Поставка товара осуществляется поставщиком единовременно, одной партией.

1.6. Обязательным условием поставки товара является наличие необходимых сертификатов соответствия или заверенных должным образом их копий, которые предоставляются Заказчику при поставке товара.

ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет,(______) в том числе НДС:

2.2. Цена Контракта является фиксированной на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, действующим законодательством и Контрактом.

2.3. Цена Контракта устанавливается в российских рублях и включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для исполнения Контракта, а именно: упаковку, доставку, хранение, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин, другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иные платежи и расходы, которые необходимо понести Поставщику для исполнения настоящего Контракта.

2.4. По соглашению Заказчика с Поставщиком цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий контракта.

2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При увеличении количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара.

2.6. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, при перечислении денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, обязанность Заказчика по оплате будет считаться исполненной надлежащим образом.

2.7. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения Контракта и (или) по количеству товара, объему работ или услуг, предусмотренных Контрактом.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата Товара осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится по факту поставки Товара, на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры, товарной накладной, акта приема-передачи товара в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты подписания заказчиком документа о приемке.

3.2. Обязательство Заказчика по оплате за Товар считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки, пени, штрафа.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оплатить поставку товара в порядке, указанном в настоящем контракте.

4.1.2. Провести своими силами приемку товара, включающую проверку на соответствие количества, объема и качества требованиям, установленным в контракте, и оформить результаты такой приемки.

4.1.3. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. Поставить товар надлежащего качества в комплекте с документацией с сопроводительным письмом: счет, счет-фактура, акт передачи и товарная накладная, сертификаты соответствия или заверенные должным образом их копии.

4.2.2. Осуществить замену некачественного товара в течение 2-ух рабочих дней с момента выставления Заказчиком претензии.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Для проверки соответствия качества товара привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.3.2. Заказчик вправе отказаться от приемки товара в случае не предоставления необходимых сертификатов соответствия или заверенных должным образом их копий, иных документов, подтверждающих качество товара.

4.3.3. В случае досрочного исполнения обязательств Поставщиком, досрочно принять и оплатить товар.

4.4. . Исполнитель вправе:

4.4.1. Требовать своевременной оплаты по контракту Контракта.

4.4.2. Исполнить обязательства по контракту досрочно.

5. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМ

5.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после поставки Товара Поставщик представляет финансовые документы (счет-фактура, счет) за фактически поставленный Товар, подписанную Поставщиком товарно-транспортную накладную (иной документ) в 2-х экземплярах. Документы предоставляются в оригинале. В случае не предоставления (неполучения Заказчиком) указанных документов в указанный срок Товар считается не поставленным.

5.2. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта по количеству и качеству Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после поставки товара, обязан провести проверку и принять поставленный Товар либо отказать в приёмке. Проверка (экспертиза) результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.3. Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения срока проведения проверки (экспертизы) и приемки оформляет и направляет Поставщику подписанную товарно-транспортную накладную (иной документ) или мотивированный отказ от приемки Товара с указанием перечня выявленных недостатков в поставленном Товаре, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам проверки поставленного Товара предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.

5.4. Срок замены Товара ненадлежащего качества – не более 2 (двух) рабочих дней с даты поступления соответствующего требования от Заказчика.

5.5. Право собственности на передаваемый товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи товара.

5.6. Заказчик вправе не принимать Товар, поставленный не полностью, не в полной комплектации, с иными недостатками. Заказчик вправе принять такой Товар на ответственное хранение до устранения Поставщиком имеющихся недостатков. В этом случае Товар считается не поставленным.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Требования к гарантии качества товара:

6.1.1. Качество товара при поставке должно подтверждаться сертификатом соответствия или требованиями, обычно предъявляемыми к такому Товару.

6.1.2. В случае обнаружения некачественного Товара, Поставщик обязан своими силами и средствами в указанные в Контракте сроки их исправить таким образом, чтобы обеспечить соответствующий уровень качества.

6.1.3. Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

7. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

7.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара в соответствии с нормативными требованиями международных и российских перевозок. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Товар должен поставляться в упаковке производителя Товара, не имеющей механических повреждений, влияющих на качество (состояние) Товара.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение контракта одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему контракту, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

8.4. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в контракте, и заверяется передающим отделением связи.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, в частности положениями Федерального закона № 44-ФЗ (п. 4-9 ст. 34), Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 и условиями настоящего Договора.

9.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек.

9.3. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (Одна тысяча рублей 00 коп.), согласно Постановлению Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта.

9.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.

9.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (Одна тысяча рублей 00 коп.), согласно Постановлению Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

9.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств.

9.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.3. Расторжение контракта осуществляется в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В случае расторжения настоящего контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

11.2. Настоящий контракт заключен в электронной форме с применением электронных подписей.

11.3. Срок действия контракта – с момента заключения контракта и до 31 декабря 2023 года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств по контракту сторонами.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к контракту №

от ______________2023 г

(Техническое задание и спецификация)

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными