Тендер - Поставка лакокрасочных и строительных материалов №244703117

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Форма_заявки_Краска_и_инструменты

Заявка участника закупки должна содержать все сведения, предусмотренные настоящей формой

на бланке организации – участника закупки (при наличии)

ФОРМА

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Начальнику МКУ КГО «Управление Кривопусковой О.А.

Изучив Документацию Муниципального заказчика о проведении закупки у единственного исполнителя на поставку лакокрасочных и строительных материалов для нужд Муниципального казённого учреждения Копейского городского округа «Управление благоустройства» (МКУ КГО «Управление благоустройства»),

участник _,

(полное наименование участника закупки)

сообщает о своем согласии участвовать в закупке и направляет настоящую заявку.

2. Предлагаемая нами цена муниципального контракта составляет: __________________ (_________________________________________________) рублей 1 ,

(указывается цена муниципального контракта цифрами и прописью)

НДС не предусмотрен или в том числе НДС - _____ % (______ процентов), ______ (______) рублей.

Участник предлагает поставить следующий товар: 2

- Посмотреть таблицу с данными

1. Мы гарантируем качество поставляемого товара.

2. Если наши условия, изложенные выше, будут приняты, и мы будем признаны победителем закупки, мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями муниципального контракта и согласно нашему предложению о цене товара.

3. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в настоящем предложении, и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в нем сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен

_______________________________________________________________________________________________.

(контактная информация уполномоченного лица (его ФИО, телефон и электронная почта)

Настоящим Декларируем:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

10) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица или в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков.

Настоящим гарантируем подлинность и достоверность документов и информации, представленных в составе настоящей заявки.

__________________________________________________ /__________________________________________________________________

Должность Ф.И.О.

1 Предложение участника закупки о цене договора и о цене 1 (одной) единицы предлагаемого товара не должно содержать расхождений между указанными показателями, не должно содержать двойных и неоднозначных предложений.

2 Указывается наименование товара, с указанием товарных знаков, торговых марок, фирменных наименований при их наличии. В случае намерения участника поставить товар с улучшенными характеристиками, в предложении участника должны быть указаны конкретные характеристики, улучшающие товар, по сравнению с аналогичными характеристиками, указанными в извещении о закупке, их численные и/или иные показатели.

Заявка,мк,тз_краска_и_инструменты

Заявка
на проведение закупки у единственного Поставщика для нужд

Муниципального казённого учреждения Копейского городского округа

«Управление благоустройства»
(МКУ КГО «Управление благоустройства»)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

Спецификация.

Проект Муниципального контракта

Приложение № 1 к Заявке на закупку

Спецификация

Поставка лакокрасочных материалов

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Заявке на закупку

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ______

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

на поставку товара

г. Копейск «____»________2023года

Муниципальное казенное учреждение Копейского городского округа «Управление благоустройства», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице начальника Кривопусковой Ольги Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Муниципальный контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Настоящий Муниципальный контракт заключен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

1.2. В соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта Поставщик обязуется поставить Муниципальному заказчику лакокрасочные и строительные материалы (далее по тексту – товар) в установленный настоящим Муниципальным контрактом срок, и в соответствии с требованиями Спецификации (приложение №1 к настоящему Муниципальному контракту).

1.3. Поставщик обязуется поставить товар, указанный в п. 1.2 настоящего Муниципального контракта, а Муниципальный заказчик принять и оплатить поставленный товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом.

1.4. Место поставки товара: Челябинская область, г. Копейск, ул. Темника, д. 18, склад учреждения.

1.5. Источник финансирования: бюджет Копейского городского округа, 2023.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить товар своевременно и надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта и требованиями Спецификации (приложение №1 к настоящему Муниципальному контракту).

2.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Своевременно оформить документ о приемке товара.

2.1.4. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своих реквизитов, в том числе почтового адреса, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления о таких изменениях, реквизитами Поставщика будут считаться реквизиты, указанные в настоящем Контракте.

2.1.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Муниципальным контрактом.

2.1.6. Гарантийный срок, устанавливаются изготовителем и должен быть не менее 12 месяцев.

Гарантийный период исчисляется с момента подписания товарно-транспортной накладной (УПД, счёта и/или счёта-фактуры), при этом срок гарантийного периода должен составлять не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем.

Гарантийный период также увеличивается на срок, в течение которого Муниципальный заказчик не имел возможности пользоваться товаром.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. Требовать оплаты поставленного товара в соответствии с требованиями настоящего Муниципального контракта.

2.2.2. Пользоваться иными правами, установленными настоящим Муниципальным контрактом и законодательством Российской Федерации.

2.3. Муниципальный заказчик обязан:

2.3.1. Осуществить приемку и оплату поставленного Поставщиком товара в соответствии с требованиями настоящего Муниципального контракта.

2.3.2. Провести экспертизу для проверки поставленного Поставщиком товара, предусмотренного настоящим Муниципальным контрактом, в части его соответствия требованиям Муниципального контракта. При этом экспертиза поставленного товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

2.3.3. Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товара по настоящему Муниципальному контракту.

2.4. Муниципальный заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать от Поставщика, поставки товара надлежащего качества в соответствии с настоящим Муниципальным контрактом, а также, в случае выявления недостатков, требовать их своевременного устранения.

2.4.2. Осуществлять контроль за своевременной поставкой товара по настоящему Муниципальному контракту.

2.4.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе поставки товара по настоящему Муниципальному контракту.

2.4.4. Привлекать независимых экспертов для оценки качества поставленного товара и его соответствия требованиям Спецификации (Приложение №1 к настоящему Муниципальному контракту).

2.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Муниципального контракта в случаях, предусмотренных условиями настоящего Муниципального контракта.

2.4.6. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта.

2.4.7. Пользоваться иными правами, установленными настоящим Муниципальным контрактом и законодательством Российской Федерации.

3. ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Цена настоящего Муниципального контракта составляет __________________, в том числе НДС (если предусмотрен), в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к настоящему Муниципальному контракту).

3.2. Цена настоящего Муниципального контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Муниципального контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом и действующим законодательством.

3.3. В цену настоящего Муниципального контракта входит:

• стоимость поставляемого Поставщиком товара в соответствии с настоящим Муниципальным контрактом;
• расходы Поставщика, связанные с поставкой товара по настоящему Муниципальному контракту, а также расходы по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей;
• иные расходы Поставщика, понесенные им при исполнении настоящего Муниципального контракта.

3.4. Оплата товара осуществляется после поставки товара Поставщиком и его принятия Муниципальным заказчиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Муниципальным заказчиком соответствующего документа о приемке товара, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в соответствующем счете. Авансирование не предусмотрено.

3.5. Датой оплаты поставленного товара является дата списания денежных средств со счета Муниципального заказчика.

3.6. Муниципальный заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Муниципального контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА

4.1. Срок поставки: в течение 2 (два) календарных дня с момента заключения настоящего Муниципального контракта.

4.2. Муниципальный заказчик обязан обеспечить приёмку товара ответственным лицом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки товара.

4.3. Поставщик обязан поставить товар в полной комплектации, в надлежащей упаковке, обеспечивающей сохранность товарного вида при транспортировке и хранении.

4.4. Датой поставки товара считается дата фактического получения товара Муниципальным заказчиком либо его уполномоченным представителем, что подтверждается соответствующей отметкой в товаросопроводительных документах.

4.5. В случае обнаружения недостатков товара в ходе его приёмки Муниципальный заказчик составляет соответствующий акт с указанием перечня выявленных недостатков и сроков замены товара с недостатками, после чего направляет указанный акт Поставщику в течение 1 (одного) рабочего дня с даты его составления.

4.6. В случае отсутствия со стороны Муниципального заказчика претензий и замечаний по поставленному товару в срок, указанный в п. 4.2. настоящего Муниципального контракта, товар считается принятым Муниципальным заказчиком в полном объеме без расхождений по наименованию, количеству, качеству и комплектности.

4.7. Право собственности на товар, являющийся предметом настоящего Муниципального контракта, переходит к Муниципальному заказчику с момента подписания документа о приемке товара.

4.8. Переход на Муниципального заказчика рисков случайной гибели или случайного повреждения товара происходит с момента подписания документа о приемке товара.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Муниципальному контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, и условиями настоящего Муниципального контракта.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Муниципальным контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Муниципального контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом. Размер штрафа устанавливается настоящим Муниципальным контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Муниципальном контракте таких обязательств) в размере 1000 (одна) тысяча рублей 00 копеек.

- б) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения исполнителя в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных законодательством), предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего Муниципального контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена настоящего Муниципального контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта: 10 % начальной (максимальной) цены Контракта, если цена настоящего Муниципального контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена настоящего Муниципального контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 % цены настоящего Муниципального контракта, если цена настоящего Муниципального контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Муниципальным контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена настоящего Муниципального контракта не превышает 3 млн. рублей;

5.6. В случае просрочки исполнения обязательств Муниципальным заказчиком, предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.

5.7. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена настоящего Муниципального контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Муниципальному контракту.

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом, не может превышать цену настоящего Муниципального контракта.

5.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом, не может превышать цену настоящего Муниципального контракта.

5.11. В случае расторжения настоящего Муниципального контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Муниципального контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Муниципального контракта.

5.12. При применении к Исполнителю предусмотренных Муниципальным контрактом неустоек (штрафов, пеней), их взыскание осуществляется путем удержания из суммы оплаты, без обращения в суд.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения настоящего Муниципального контракта такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными способами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся как природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), так и общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

6.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Муниципальному контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трёх) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

6.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Муниципального контракта. В этом случае Стороны производят необходимые при этом взаиморасчёты.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

7.1. Настоящий Муниципальный контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по «31» декабря 2023 года.

8.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Муниципальный контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2023 года.

8.2. Изменение существенных условий Муниципального контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий Муниципального контракта была предусмотрена Муниципальным контрактом:

а) при снижении цены Муниципального контракта без изменения предусмотренных Муниципальным контрактом объема выполняемых работ и иных условий Муниципального контракта.

б) если по предложению Муниципального заказчика увеличивается предусмотренный Муниципальным контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Муниципального контракта пропорционально дополнительному объему выполняемых работ исходя из установленной в Муниципальном контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Муниципального контракта. При уменьшении предусмотренных Муниципальным контрактом объема работ, стороны Муниципального контракта обязаны уменьшить цену Муниципального контракта исходя из цены единицы работы.

2) в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий Муниципального контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения Муниципального контракта обеспечивает согласование новых условий Муниципального контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Муниципального контракта и (или) объема работ, предусмотренных Муниципальным контрактом.

8.3. Настоящий Муниципальный контракт, может быть, расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством РФ, по следующим основаниям:

8.3.1. по соглашению Сторон.

8.3.2. по решению суда на основании требований одной из Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.3.3. в случае одностороннего отказа Стороны Муниципального контракта от исполнения Муниципального контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

8.4. Настоящий Муниципальный контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Муниципального заказчика в случае ненадлежащего исполнения его условий Подрядчиком

8.5. Муниципальный заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Муниципального контракта.

8.6. Если Муниципальным заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Муниципального контракта может быть принято Муниципальным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Муниципального контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения Муниципального контракта.

8.7. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Муниципального контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Муниципального контракта устранено нарушение условий Муниципального контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Муниципальному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 8.5 Муниципального контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Муниципального контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения Муниципального контракта.

8.8. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Муниципального Контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего Муниципального Контракта по ч.12.2 ст.95 Закона о контрактной системе.

8.9. При изменении реквизитов каждая из Сторон обязан уведомить о предстоящих изменениях и преобразовании, а после их осуществления в 10-дневный срок предоставить в адрес стороны надлежаще оформленные учредительные документы, а также другие документы, подтверждающие факт изменений

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Муниципальным заказчиком и Поставщиком при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Муниципального контракта подлежат рассмотрению в ходе переговоров.

9.2. Претензионный порядок рассмотрения всех споров, возникающих по настоящему Муниципальному контракту, обязателен. Срок ответа на претензию, направляемую Стороной в связи с ненадлежащим исполнением и/или нарушением условий настоящего Муниципального контракта другой Стороной, должен составлять не более 10 (десяти) календарных дней со дня получения Стороной соответствующей претензии. Иные изменения и дополнения к настоящему Муниципальному контракту оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта.

9.3. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.

9.4. В случае перемены Муниципального заказчика по настоящему Муниципальному контракту, права и обязанности Муниципального заказчика переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. При исполнении настоящего Муниципального контракта не допускается перемена Поставщик, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщик по настоящему Муниципальному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5. Неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта является:

- Спецификация (Приложение №1).

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Муниципальному контракту № ___

от «___» ____________2023г.

Спецификация

Поставка лакокрасочных и строительных материалов

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальный

заказчик___________/ О.А.Кривопускова / Поставщик__________/_____________/