Тендер - Медицинские изделия и расходные материалы. Товары для лабораторий. №244697883

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№_1_(Описание_объекта_закупки) - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1. Наименование и описание объекта закупки

(далее – Техническое задание)

на поставку дезинфицирующих средств

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, с.Исянгулово, ул. Промышденная, д. 18 (Аптека)

Срок поставки товара: в течение 5(пяти) дней с момента заключения контракта

Требования к качеству поставляемого товара.

-Поставка товара должна быть осуществлена с предоставлением сертификата о соответствия на товар.

-Товар должен соответствовать требованиям ТУ (СТО) и ГОСТам, установленному для данного вида товара.

-Поставляемые товары должны быть надлежащего качества, безопасны в эксплуатации.

Требования к отгрузке товара.

-Товар должен быть доставлен в ассортименте и в количестве, соответствующем заявке Заказчика, иметь документы согласно действующему законодательству на момент поставки.

-Поставщик несёт обязанность по погрузке-разгрузке и доставке товара собственным транспортом, либо организует доставку товара транспортом иной организации на своё усмотрение и за свой счёт Риск утраты или порчи товара в процессе его доставки несёт Поставщик.

-Поставщик оповещает Получателя о готовности отгрузки товара за 3 (три) рабочих дня до дня отгрузки в письменной форме (по электронной почте) и по телефонам.

Требования к упаковке товара.

Товар должен транспортироваться в упаковке, обеспечивающей его сохранность от повреждений и воздействия окружающей среды при перевозке всеми видами транспорта с учётом перегрузок в пути и хранении. Перевозка должна осуществляться крытым способом.

Тара и упаковка должны быть многооборотными и гарантировать целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Стоимость залога за упаковочные материалы не взыскивается и эти материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включается в стоимость товаров.

Поставщик несёт все расходы и риски по погрузке-разгрузке товара и по доставке его до мест назначения.

Приложение_№_2_(Обоснование_НМЦК) - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_3_(Проект_контракта)

Проект. Контракта № ___

с.Исянгулово

«____» ___________ 2023г.

Государственное бюджетное учреждение Зианчуринская районная ветеринарная станция Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Ишигулова Азамата Сабировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании __________________________, с другой стороны, (вместе далее именуемые «Стороны») в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Предметом контракта выступает: поставка средства дезинфицирующее (далее товар) в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, согласно заявкам Заказчика на поставку товара.

1.2. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленном Контрактом порядке, форме и размере.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров, оплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров.

2.2. Товар оплачивается Заказчиком по ценам в соответствии с заявкой (предложением) Поставщика.

2.3. Расходы на доставку, упаковку, фасовку, маркировку, страхование, хранение, перевозку, разгрузку, монтаж, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей и другие расходы включены Поставщиком в цену поставляемого товара.

2.4. Цена Контракта составляет ______ (___________) рублей, 00 копеек, в том числе НДС______.

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.5. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и не подлежит изменению.

2.6. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений

- за счет средств, от приносящей доход деятельности

2.7. Цена контракта может быть уменьшена в соответствии с действующим законодательством.

3. ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ

3.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.2. Оплата цены Контракта производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после получения Заказчиком поставляемого по настоящему Контракту товара, подписания акта приема-передачи и выставление счета Поставщиком.

3.3. Поставка товара в полном объеме должна быть осуществлена в течение 5(пяти) дней с момента заключения контракта по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, с. Исянгулово, ул. Промышленная, д.18 (аптека).

3.4. Поставка товара Заказчику осуществляется Поставщиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Обязанности Поставщика:

4.1.1. Поставить товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение 1 к Контракту)

4.1.2. Приложить к поставляемому товару счет, накладную, акт приема-передачи, сертификаты. В случае отсутствия указанных документов Заказчик вправе отказать в приемке товара до предоставления Поставщиком указанных документов.

4.1.3. Получить у Заказчика экземпляр накладной, документ о приемке товара.

4.1.4. В случае невозможности поставить товар в оговоренные с Заказчиком сроки немедленно сообщить об этом Заказчику.

4.1.5. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

4.1.6. В случае выявления недоброкачественности товара Поставщик обязан заменить товар на доброкачественный в течение дня с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, несет Поставщик

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. Принять и оплатить товар, согласно Спецификации (Приложение №1 к Контракту)

4.2.2. Предоставить Поставщику подписанный экземпляр товарной накладной.

4.2.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

4.3.Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать своевременной оплаты в соответствии с настоящим Контрактом.

4.3.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4. Заказчик вправе:

4.4.1.Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта;

4.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

4.4.3. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы (определенной по Правилам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042) и составляет 1000,00 рублей.

5.5.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

5.7 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 3 процента цены контракта (определенной по Правилам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042).

5.8 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы (определенной по Правилам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042) и составляет 1000,00 рублей.

5.9 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливается в виде фиксированной суммы 10 процентов цены контракта (определенной по Правилам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042).

5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.13. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

5.14. В случаях, не урегулированных контрактом, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по контракту обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.15. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

7.3. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Башкортостан (г.Уфа).

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до «31» мая 2023г., а также до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Контракту, а в части расчетов до полного их завершения.

8.2. Контракт считается исполненным после исполнения Заказчиком обязательства по окончательной оплате за весь объем поставленных товаров по настоящему Контракту.

8.3. Внесение изменений и дополнений в Контракт, а также его расторжение оформляются соответственно дополнительными соглашениями (соглашением), которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.4. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема поставленных товаров и иных условий настоящего Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренные настоящим Контрактом объем поставляемых товаров не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные настоящим Контрактом объем поставляемых товаров не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего Контракта пропорционально дополнительному объему товаров исходя из установленной в настоящем Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены настоящего Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема товаров Стороны настоящего Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количество товара предусмотренных контрактом.

8.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.6. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и произведённым Поставщиком расходам.

8.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, а также обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика

8.9. Заказчик вправе провести экспертизу товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с п.9.5 настоящего Контракта.

8.10. Если Заказчиком проведена экспертиза товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы товаров заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получение указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

8.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.9.9. настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.14. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

8.15. Информация об Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8.16. Если до расторжения Контракта Поставщик частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта количество поставляемого товара, должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, расторгнутому Контракту. При этом цена Контракта, должна быть уменьшена пропорционально количеству товара.

8.17. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.18. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

8.19. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.20. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.21. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов (наименование, адрес и т.п.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений с предоставлением соответствующих подтверждающих документов.

8.22. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.23. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Контракту, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, заказным письмом или телефаксом по адресу, указанному в настоящем Контракте, и за подписью уполномоченного лица.

8.24. При прекращении действия настоящего Контракта Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся неустоек, пеней, штрафов и возмещения убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

8.25. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту №_____

от «___»_________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

____________________/ А.С. Ишигулов / ________________/__________/