Тендер - товары бытовой химии №244650075

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Ярославская облМесто поставки (адрес):Ярославская обл, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 24.04.2023 по 03.05.2023Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:24.04.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):03.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:150054, Российская Федерация, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Чкалова, 4, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:03.05.2023Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Извещение о запросе котировок в электронной форме

1.Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме.

Место проведения запроса котировок в электронной форме: Электронная площадка РТС-тендер, http://www.rts-tender.ru/

2.Заказчик: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

Место нахождения/почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Ярославль, ул. Чкалова д.4

Телефон/факс/e-mail: т/факс: (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактное лицо: Белякова Валентина Александровна

3. Предмет договора: поставка товаров бытовой химии

Количество поставляемого товара, объем выполненяемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки: информация изложена в Документации запроса котировок в электронной форме (см. Приложение №1 документации Описание объекта закупки ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ярославская область, г. Ярославль, ул.Чкалова, д. 4 (1-й этаж, кабинет № 19)

5. Период (сроки), условия поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг: с момента заключения договора до 31.03.2024 г. (поставка партиями на основании заявок Заказчика – 1 раз в квартал).

Срок поставки товара составляет: не более 5-ти календарных дней с момента получения заявки от Заказчика

6. Источник финансирования закупки:

Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности

7. Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,79 (четыреста двадцать восемь тысяч двести один рублей, 79 копеек) в т.ч. НДС

Обоснование начальной (максимальной) цены договора - 3 коммерческих предложения.

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: оплата по договору осуществляется Заказчиком по факту поставки товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании предоставленных платежных документов счета, счета-фактуры или универсального передаточного документа, в течение 7-ми (сесми) рабочих дней.

9. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: Заявка на участие в запросе котировок направляется участником закупки оператору электронной площадки на сайт http://www.rts-tender.ru/ в форме электронного документа в срок с даты размещения извещения и документации о проведении запроса котировок в электронной форме в единой информационной системе

до «03» мая 2023 г. 09:00 (МСК)

Котировочная заявка, направляемая участником процедуры закупки в форме электронного документа, должна быть подписана усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого участника процедуры закупки.

Заполнение заявки на участие в запросе котировок осуществляется в соответствии с порядком, определенным Регламентом электронной площадки.

Если Оператором электронной площадки установлена плата за услуги, связанные с обеспечением участия в запросе котировок, подача заявок участниками закупки осуществляется при наличии на счете участника, открытом для проведения операций по обеспечению участия в закупках, депозита для оплаты услуг электронной площадки, если иное не предусмотрено Регламентом электронной площадки. Размер депозита, срок и порядок его внесения, а также последствия отсутствия или недостаточности денежных средств на счете участника, открытом для проведения операций по обеспечению участия, устанавливается Оператором электронной площадки.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о запросе котировок, документации о проведении запроса котировок не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки.

10. Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса котировок в электронной форме, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации: Документация предоставляется в срок с даты размещения извещения и документации о проведении запроса котировок в электронной форме в ЕИС до «03» мая 2023 г. 09:00 (МСК) по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 4 ,кааб 40 (по графику работы Заказчика) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме.

Документация о закупке размещена в единой информационной системе - www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке http://www.rts-tender.ru/. Извещение о запросе котировок в электронной форме, документация о проведении запроса котировок в электронной форме доступны для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы.

11. Место и дата рассмотрения и оценки котировочных заявок участников процедуры закупки: процедура рассмотрения котировочных заявок будет проводиться по адресу заказчика –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 4,каб «03» мая 2023 г. время «11» часов 00 минут (МСК)

Дата и время подведения итогов «03» мая 2023 г., время «14» часов 00минут (МСК)

%84%8e%8a%93%8c%85%8d%92%80%96%88%9f - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА

НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

Описание объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку товаров бытовой химии

1. Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы и размещение Товара у Заказчика осуществляется за счет и средствами Поставщика.

2. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать температурный режим и нормативные условия длительного хранения при транспортировке и в складском помещении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

3. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к аналогичным товарам в Российской Федерации. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями производителя.

4. Срок годности Товара на момент поставки должен составлять от срока, заявленного производителем не менее: 3,5 года при сроке годности 4 года, 2,5 года при сроке годности 3 года; 1год,8 мес. при сроке годности 2 года;; 1 год и 4 месяца при сроке годности 18 месяцев; 10 месяцев при сроке годности 1 год,4 месяца при сроке годности 6 месяцев, 28 дней при сроке годности 1месяц.

5. Если в техническом задании встречается указание на товарные знаки, то участник размещения заказа читает их со словами «или эквивалент».

6. В случае выпуска производителем иного объема товара, допускается перерасчет количество товара, в соответствии с потребностью Заказчика.

Получатель: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 4 (1-й этаж, кабинет № 19)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к документации о проведении

запроса котировок

в электронной форме

рекомендуемая форма заявки на участие в запросе котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Кому: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

I. ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

поставка товаров бытовой химии для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» (наименование закупки)

Изучив размещенное Вами извещение и документацию о проведении запроса котировок в электронной форме, сообщаем о своем согласии на поставку товаров бытовой химии для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» ,и исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме (документации, проекте договора) от "____" __________2023 г. №__________ (дата и номер размещения извещения в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru).

наименование организации или Ф.И.О. физического лица (индивидуального предпринимателя)

в лице____________ действующего на основании _______________________, Ф.И.О. руководителя организации учредительный документ или свидетельство для ИП, приняла решение принять участие в указанном электронном запросе котировок.

Наша организация (индивидуальный предприниматель) сообщает следующие сведения:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае признания ____________________________ наименование организации (Ф.И.О. для физического лица – ИП)победителем запроса котировок наша организация (индивидуальный предприниматель) обязуется исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении электронного запроса котировок.

Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника запроса котировок в электронной форме ___________________________________________ следующим требованиям (Наименование участника закупки)

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, а также отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"._____________________________________________________

Приложения:

Выписка из ЕРРЮЛ (ЕГНИП) (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), копия документа, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Иные документы (по усмотрению участника закупки).

- Посмотреть таблицу с данными

2. ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

поставка товаров бытовой химии для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

(наименование закупки)

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость услуги составляет____________________________________________

__________________________рублей_______копеек (с учетом/без учета НДС).

Цена на Услугу включает в себя все затраты, в том числе стоимость услуги, стоимость расходных материалов, страховые расходы, а так же налоги (в том числе НДС) и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

«___»___________2023 г.

Приложение №3 ПРОЕКТ ДОГОВОРА.

ДОГОВОР № _____

г. Ярославль «___»_________ 2023 г.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Малицкого Бориса Александровича , действующего на основании Устава и ______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______, действующей на основании _____, с другой стороны, а вместе именуемые «стороны», в соответствии с Федеральным законом РФ от 18.07.2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Положением о закупке товаров, работ и услуг ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» и действующего законодательства Российской Федерации, по результатам размещения заказа путем электронного запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № __________, от «___» _______2023 г.) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является поставка товаров бытовой химии для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» (далее Заказчик) согласно характеристикам и в количестве, указанным в Спецификации, представленной в Приложении № 1, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора, включая расходы, установленные п. 2.3., (________________) рублей ____ коп., в том числе НДС ____ %. (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «с учетом НДС» заменяются на слова «НДС не облагается».)

2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением следующего случая: цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, качества поставляемого товара, и иных условий исполнения договора.

2.3. Цена товаров (работ, услуг) включает в себя: стоимость товара, все расходы на перевозку, доставку товара Заказчику/филиалу Заказчика страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС и других обязательных платежей.

3. СРОКИ И МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Место поставки товара:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ярославль, ул. Чкалова, д.4, кабинет №19 (1 этаж).

3.2. Условия поставки товара: с момента заключения договора до 31.03.2024 г. (поставка партиями на основании заявок Заказчика – 1 раз в квартал).

Срок поставки товара составляет: не более 5-ти календарных дней с момента получения заявки от Заказчика

3.3. Доставка товара осуществляется за счет и средствами Поставщика .

3.4. Право собственности на неоплаченный товар переходит к Заказчику с момента завершения приемки по количеству и качеству.

3.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать температурный режим и нормативные условия длительного хранения при транспортировке и в складском помещении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

3.6. С поставляемым товаром передаются документы, подтверждающие качество такого товара, счёт, товарная накладная (или УПД), инструкция по применению на русском языке, копия регистрационного удостоверения (при наличии), копия сертификата соответствия на поставляемую серию товара (в случае добровольной сертификации или декларацию о соответствии на поставляемую серию товара).

Все документы должны быть заверены печатью Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара, обнаружения брака при его приёмке Поставщик обязан за свой счет вывезти такой товар и заменить его на качественный товар.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

4.1. Оплата по договору осуществляется Заказчиком по факту поставки товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании предоставленных платежных документов счета, счета-фактуры или универсального передаточного документа, в течение 7-ми (семи) рабочих дней

4.2. Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности

4.5. При заключении договора с физическим лицом сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ,

КАЧЕСТВУ, И КОМПЛЕКТНОСТИ

5.1. Поставщик гарантирует соответствие качества и комплектности поставляемого товара, согласно действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и обязуется на каждый вид товара, поставляемого в рамках настоящего Договора, предоставить заверенные своей печатью документы согласно п.

5.2. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, новый, неиспользованный.

5.3. Поставка и приемка товара осуществляется в месте, указанном в п. 3.1. настоящего договора.

5.4. Приемка товара по количеству и качеству (комплектности) проводится в порядке, установленном Инструкциями Госарбитража П-6, П-7, в момент его распаковки на объекте. В случае обнаружения внутритарного брака и/или некомплектности, вызов представителя Поставщика обязателен. Претензии по качеству и/или комплектности товара, за исключением скрытых дефектов изготовления, могут быть заявлены Заказчиком не позднее тридцати дней с момента его поставки на объект. Претензии по скрытым дефектам изготовления рассматриваются Поставщиком в течение гарантийного срока эксплуатации.

5.6. Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию и дать ответ по существу в течение пяти дней с момента ее получения.

5.7. Брак подлежит замене в течение десяти календарных дней, если Актом приемки не установлен иной срок замены. Расходы, связанные с заменой брака, несет Поставщик.

5.8. В случае возникновения претензий по качеству товара в процессе его использования создается рабочая комиссия с привлечением представителей Поставщика, Заказчика /филиала Заказчика, а при необходимости - Производителя.

5.9. Срок годности Товара на момент поставки должен составлять от срока, заявленного производителем не менее: 3,5 года при сроке годности 4 года, 2,5 года при сроке годности 3 года; 1год,8 мес. при сроке годности 2 года;; 1 год и 4 месяца при сроке годности 18 месяцев; 10 месяцев при сроке годности 1 год,4 месяца при сроке годности 6 месяцев, 28 дней при сроке годности 1 месяц.

Поставщик гарантирует правильное оформление документов. В случае выявления Заказчиком несоответствий представленных документов условиям Договора, он вправе не производить оплату работ (услуг) до момента предоставления Поставщик документов, оформленных надлежащим образом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае поставки некачественного товара, а также товара, не отвечающего требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН и иным нормативным актам, не соответствующего условиям настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения покупной цены товара, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара, за исключением случая, когда Поставщик получивший уведомление от Заказчика о недостатках поставленных товаров в течение 10-ти рабочих дней произвел замену поставленного товара товарами надлежащего качества.

6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата оплаченной за товар денежной суммы.

6.4. В случае поставки некомплектных товаров, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уменьшения покупной цены товара, а также доукомплектования товара в течение текущего рабочего дня с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

6.5. В случае если Поставщик не выполнил требования, предусмотренные пунктом 6.3. договора, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать возврата оплаченной за товар денежной суммы.

6.6. В случае нарушения сроков поставки товара Поставщик оплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки поставки товара. Поставщик освобождается от ответственности, если просрочка исполнения им обязательства возникла по вине Заказчика.

6.7. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик оплачивает Поставщику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения, Заказчиком обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы

6.8. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены договора.

6.9. Стороны могут предъявить взаимные претензии по фактам нарушения условий договора в течение всего срока его действия. Окончание срока действия договора не освобождает от ответственности за его нарушение.

6.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему договору (форс-мажор), а именно: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, блокады, войны и военных действий, а также других независящих от Сторон чрезвычайных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предусмотреть при заключении договора, действует следующий порядок.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору по независящим от нее причинам, должна незамедлительно в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Уведомление должно быть подтверждено соответствующим компетентным органом или организацией.

7. 3. Если указанные в пункте 7.1. настоящего договора обстоятельства не прекращаются в течение двух месяцев, любая из Сторон вправе поставить вопрос о расторжении настоящего договора по соглашению сторон.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров между сторонами в трехдневный срок с момента уведомления любой из сторон о своем намерении провести такие переговоры. В случае не достижения согласия между сторонами спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Ярославской области.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, действительны в том случае, если такие изменения и дополнения допускаются действующим законодательством РФ, совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами или уполномоченными на то представителями сторон.

8.3. Вся относящаяся к договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должна быть выполнена на русском языке.

8.4. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

8.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям или недостоверную информацию о предоставляемой продукции, что позволило ему стать победителем закупки.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 30.04.2024г.

9.2. Истечение срока действия договора не влечет прекращения исполнения сторонами взятых на себя по настоящего договору обязательств, в том числе гарантийных обязательств, а также не освобождает от ответственности за нарушение условий договора.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

9.4. Во всём остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОСТАВЩИК

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Ярославской области»

150054, г. Ярославль ул. Чкалова, дом 4

Телефон/факс: 8(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель: УФК по Ярославской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" л/с 20716U60910)

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Ярославской области г. Ярославль

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер счета банка получателя (единый казначейский счет):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер счета получателя (номер казначейского счета):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Главный врач __________ /Малицкий Б.А./

Приложение № 1 к договору

№____ от «__» _____ 2023 г.

Спецификация поставляемой продукции

(наименование и количество поставляемого «товара»)

- Посмотреть таблицу с данными