Тендер - Реагенты диагностические к анализаторам КДЛ №244649974

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование_НМЦД.xls
• Приложение_№_1_запросу_котировок_в_электронной_форме.docx
• форма_заявки.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Указано в котировочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 24.04.2023 по 03.05.2023Место предоставления документации:в соответствии с регламентом электронной площадки и документациейПорядок предоставления документации:в соответствии с регламентом электронной площадки и документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:24.04.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):03.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:в соответствии с регламентом электронной площадки и документацией
Подведение итоговМесто подведения итогов:в соответствии с регламентом электронной площадки и документациейДата подведения итогов:03.05.2023Порядок подведения итогов:в соответствии с регламентом электронной площадки и документацией - Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Исх № ____от ______________

В Контрактную службу

ГАУЗ СО «ГКБ № 40»

Заявка на закупку № ______(обязательно указать номер заявки на сайте)

Заявка на поставку _____(указать предмет поставки)_____________________

лот № _________для ГАУЗ СО «ГКБ № 40»

Изучив техническое задание на право заключения договора на (указывается наименование предмета поставки),______________(указывается наименование участника размещения заказа)________________в лице, ___(указывается наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)____, сообщает о согласии исполнить условия договора.

__(указывается наименование участника размещения заказа)__предлагает поставить товары по цене________руб. на общую сумму_________ (сумма прописью) , в том числе НДС, расходы на доставку.

Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений.

- Посмотреть таблицу с данными

4. В случае признания нас победителем запроса котировок, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

- подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по запросу котировок и условиями нашей заявки на участие в запросе котировок;

5. Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе котировок, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

6. В случае, если нашей заявке на участие в запросе котировок будет присвоено второе место, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по запросу котировок и условиями нашей заявки на участие в запросе котировок.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по запросу котировок, информация по сути наших предложений в данном запросе котировок представлена в документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе котировок.

Информация о поставщике:

- Посмотреть таблицу с данными

наименование должности, Ф.И.О.

руководителя, уполномоченного лица

для юридического лица _________________ подпись, расшифровка

М.П.

x

Приложение № 1 к запросу котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

- Посмотреть таблицу с данными

Срок годности товара не менее 12 месяцев на дату поставки

* Если в ходе проведения конкурентной закупки при заключении договора победителем закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на 25% и более, заказчик вправе применить к победителю закупки антидемпинговые меры

• Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.
• Товар должен быть зарегистрирован, как разрешенный к применению на территории Российской Федерации.
• Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в том числе, у которого не были восстановлены функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики Товара и иные характеристики, и показатели Товара), должен быть свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.
• Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к использованию, а также исключить возможность загрязнения, пропитывания посторонними запахами Товара.
• Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Š„‹_―®αβ Άª _ˆŒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} Договор поставки №

г. Екатеринбург «____» ____________ 2023 г.

______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________ , действующего(ей) на основании ______, с одной стороны, и государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя главного врача Налесника Михаила Владиславовича, действующего на основании доверенности № 1 от 01.01.2023 года, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее - договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика лекарственные препараты и (или) медицинскую продукцию, именуемые в дальнейшем Товар, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, а также находящиеся в первичном легальном обороте, по номенклатуре, ценам и в количестве, указанном в Спецификации/Техническом задании к договору, являющимся его неотъемлемой частью (Приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Предметом поставки являются :_______________________________________ .

2.КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1.Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров.

2.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, технических характеристик (Приложение № 1 к договору), что подтверждается: регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

2.3.Все Товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами соответствия или декларациями о соответствии, регистрационными удостоверениями и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара и страну происхождения товара.

2.4. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению, указанному в технических характеристиках (Приложение № 1 к договору). Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара и на вторичной (потребительской) упаковке.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1.Поставщик поставляет Товар Заказчику в срок до__________________ 20___года (вариант: в течение ____ дней с момента заключения договора). Стороны согласовали возможность поставки Товара частями согласно заявкам Заказчика. При поставке Товара частями Поставщик передает Товар Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, направленной посредством факсимильной связи по номеру: ______________, электронной почты по адресу: __________________ либо с нарочным (курьером). Заявка Заказчика должна содержать: номер и дату заявки; номер и дату настоящего договора; наименование и количество Товара, подлежащего поставке по заявке; подпись лица, ответственного за составление и направление заявки. Заявка Заказчика является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на склад, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189, КДЛ, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара, должен согласовать поставку. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты контракта, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику по тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили на адрес электронной почты Кислицина Ирина Викторовна . Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

3.3. Разгрузка Товара производится силами и за счет Поставщика.

3.4.Датой поставки Товара Заказчику считается дата подписи материально-ответственного лица Заказчика на товарной накладной (универсальном передаточном документе) о получении Товара.

4. ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется лицом, уполномоченным Заказчиком, присутствие при приемке уполномоченного представителя Поставщика является обязательным.

4.2. В настоящем договоре под приемкой Товара понимаются следующие действия Заказчика: проверка количества, ассортимента, осмотр Товара на предмет отсутствия внешних дефектов. Заказчик отказывает в приемке товара в случае несоответствия представленных результатов условиям Договора, за исключением случая несущественного отклонения таких результатов от требований договора, которые были устранены Поставщиком в указанный Заказчиком срок.

4.3. В случае несоответствия фактического количества, ассортимента Товара условиям договора, а также при повреждении вторичной упаковки в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара, а также составлен Акт о расхождении в количестве и качестве при приемке товара. При этом Заказчик обязан уведомить Поставщика о выявленных недостатках в течение 2-х7 календарных дней со дня их обнаружения путем выставления претензии в адрес Поставщика (представителю Поставщика) с приложением указанного Акта с указанием всех обнаруженных повреждений и/или недовложений. Поставщик обязан рассмотреть претензию Заказчика в течение 3-х календарных дней с даты ее получения.

4.4. Если по истечении указанного срока от Поставщика не поступил ответ и(или) не приняты меры по замене Товара в сроки, установленные договором, претензия будет считаться принятой, а сумму ущерба за поставку Товара ненадлежащего качества либо за недопоставленный Товар, Заказчик в одностороннем порядке удерживает из соответствующих сумм при оплате товара. В случае, если оплата была произведена до признания Товара недоброкачественным, либо до приостановления регистрации, Заказчик имеет право требовать возврата уплаченных денежных средств.

4.5. Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приемки Товара и подписания накладной представителем Заказчика, а также, при необходимости, акта устранения недостатков.

5. ВОЗВРАТ (ЗАМЕНА) ТОВАРА .

5.1 При обнаружении Заказчиком скрытых недостатков товара, которые не могли быть обнаружены при обычной проверке и выявлены лишь в процессе использования и хранения товара, Заказчик составляет акт о скрытых недостатках в течение 2-х рабочих дней после их обнаружения. При обнаружении скрытых недостатков товара Заказчик обязан направить Поставщику претензию согласно п. 4.3. настоящего Договора.

5.2. Претензии по качеству товара могут быть предъявлены Заказчиком Поставщику в течение всего срока годности с приложением копии письма Федеральной службы в сфере здравоохранения и социального развития либо протокола анализа аккредитованной контрольно-аналитической лаборатории.

5.3. В случае обнаружения брака в поврежденной таре в момент приемки товара от Поставщика Заказчик вправе вернуть некачественный товар представителю Поставщика с обязательным составлением акта и отметкой в товарной накладной.

5.4. Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества или дополнить поставку недостающим количеством Товара в течение 7-ми дней с даты направления Заказчиком Претензии или Требования о замене Товара. Поставщик согласовывает дату и время замены Товара с Заказчиком. В согласованный день замены Товара Заказчик возвращает недоброкачественный Товар либо Товар с приостановленным регистрационным удостоверением, а Поставщик обязан вывезти его своими силами и за свой счет

5.5. Возврат Товара, указанного в п.5.4. настоящего договора, осуществляется с обязательным оформлением сопроводительных документов (товарной накладной, счет-фактурой и т.д.).

6.ТАРА И УПАКОВКА

6.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке, погрузке, и разгрузке при условии бережного с ним обращения.

7. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

7.1.Общая цена Товара, подлежащего поставке составляет ___________________________________ рублей, в т.ч. НДС_______________________. Цена Товара также включает сумму дополнительных затрат (погрузка, доставка, стоимость упаковки, тары, налоги, сборы, страхование, уплату пошлин, транспортные расходы, и прочие обязательные платежи) т.е. является конечной и фиксированной на весь период действия договора.

7.2. Заказчик осуществляет оплату Товара в рублях в безналичной форме по факту поставки в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания товарной накладной (универсального передаточного документа).

7.3. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

7.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном настоящим положением, за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщикутребование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ № 40», за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.8. В случае заключения договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, в договоре устанавливается штраф в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. В этом случае штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных настоящим положением), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном положением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.13. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.14. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.15. За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Поставщик несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного договором.

8.16. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от Поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете Заказчика;

- из банковской гарантии;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

8.17. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

8.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.19. Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления Поставщиком, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Поставщиком по договору.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

9.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 9.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

9.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п. 9.2 Договора, до момента получения ею ответа.

9.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 9.1 Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий договор действует с момента заключения и до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

10.2. Споры, вытекающие из Договора, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон в переговорном порядке, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.

10.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

10.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению арбитражного суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством в случае существенного нарушения Поставщиком условий договора, в том числе:

- отказ передать Товар и (или) сопроводительные документы согласно условиям настоящего договора, в том числе не предоставление Заказчику документа о нахождении поставляемой серии (партии) товара в первичном легальном гражданском обороте (письма производителя либо официального представителя производителя лекарственного препарата);

- существенное нарушение требований к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

- невыполнение в разумный срок требования о доукомплектовании Товара (в случае передачи некомплектного Товара);

- просрочки поставки Товара на срок более 15 (пятнадцати) календарных дней.

Расторжение по данному основанию производится в одностороннем внесудебном порядке путем письменного уведомления о расторжении договора.

10.6. Решение о досрочном расторжении договора направляется другой стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или ценным письмом с описью вложения по адресу, указанному в договоре, либо телеграммой, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение отправителем подтверждения о его вручении адресату. Выполнение отправителем условия, предусмотренного настоящим пунктом, считается надлежащим уведомлением другой стороны. Датой такого надлежащего уведомления признается дата вручения адресату указанного уведомления либо дата, следующая после истечения пяти рабочих дней с даты доставки уведомления в соответствующее местонахождению адресата почтовое отделение/отделение экспресс-почты, либо дата получения отправителем информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в договоре. При этом, датой расторжения договора будет считаться дата, следующая по истечении 5-ти календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о досрочном расторжении договора.

10.7. Изменение условий договора возможно по согласованию Сторон, в случаях, предусмотренных в Положении о закупках ГАУЗ СО «ГКБ № 40».

10.8. Настоящий договор подготовлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон. Договор подписан уполномоченными представителями сторон.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1

К договору №___ от «__»______ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость договора:_________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными