Тендер - Право заключения договора на поставку реактивов №244641515

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ТОМ_1_ЧАСТЬ_3_Проект_договора_

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

г. Новосибирск «____» ________ 2023г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на основании ___________, и Общество с ограниченной ответственностью «НЗХК-Инструмент», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора Гохвайса В.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Спецификациями к нему. Спецификации являются неотъемлемой частью договора.

Наименование, ассортимент, количество, а также цена, сроки поставки продукции согласовываются Сторонами в Спецификациях.

Поставщик гарантирует, что поставляемая продукция принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободно от требований и претензий третьих лиц. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, если иное не указано в спецификации.

Порядок и условия поставки

Качество и комплектность поставляемой продукции должно соответствовать требованиям паспортов/сертификатов качества, действующих стандартов качества, установленных законодательством, а также требованиям, указанным в настоящем договоре и приложениях к нему.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТЗ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/09 от 17.02.2023г. Техническое задание является неотъемлемой частью договора (Приложение №4).

• Право собственности на продукцию, а также риск случайной гибели или повреждения продукции переходят от Поставщика к Покупателю с даты (момента) поставки продукции.
• Датой (моментом) поставки считается дата фактической передачи Продукции Покупателю и подписания Сторонами Товарной накладной.
• В части, не урегулированной настоящим Договором, приемка продукции по качеству и количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г.N П-6 с изменениями и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г.N П-7 с изменениями.
• Поставка недостающего количества продукции, замена некачественной (некомплектной) продукции, производится Поставщиком за свой счет и своими силами в срок, согласованный сторонами в настоящем договоре или в приложениях, дополнительных соглашениях к нему.
• Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям на поставку продукции и быть достаточными для обеспечения сохранности продукции во время транспортировки и хранения.
• В случае нарушения Поставщиком срока поставки продукции/непоставки, недопоставки продукции, Покупатель вправе отказаться от исполнения договора, в т.ч. не принимать/вернуть продукцию, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, а в случае предварительной оплаты потребовать возврата оплаченных по договору денежных средств. В указанном случае, Поставщик обязан возвратить денежные средства Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования, с учетом неустойки, предусмотренной настоящим Договором, а также убытков в соответствии со ст. 15 ГК РФ.

3. Права и Обязанности сторон

• Поставщик обязан:
• Произвести поставку Продукции надлежащего качества и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.
• Незамедлительно уведомить Покупателя по факсимильной связи об отправке продукции согласно отгрузочным реквизитам, сообщив ему следующие данные: отгрузочные реквизиты Грузоотправителя, наименование и количество продукции, номер вагона, (контейнера, цистерны, полувагона, платформы) наименование документа, подтверждающего качество продукции, номер квитанции и дату отгрузки.
• В соответствии с п. 3. ст.168 НК РФ в случае осуществления отгрузки продукции позднее 5 календарных дней Поставщик после поступления от Покупателя оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок обязуется в течение 3 (трех) календарных дней с даты оплаты направить в адрес Покупателя по факсу (электронной почте) копию счета-фактуры. Оригинал, оформленный в соответствии с требованиями законодательства, направляется с поставкой Продукции.
• Одновременно с Продукцией передать Покупателю комплект документов, включающий в себя: Оригиналы счета-фактуры; товарную накладную; копию паспорта (сертификата) качества; заверенную копию или учтенный экземпляр стандарта предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.) - в случае если продукция изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту (иные документы, подтверждающие качество Продукции); в случае необходимости, сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенический, экологический сертификаты и другие сертификаты, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ, инструкцию по эксплуатации.
• Поставить Продукцию в таре и упаковке, гарантирующие ее сохранность при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.
• Произвести допоставку, замену Продукции в течение 10 календарных дней с момента предъявления Покупателем требования.
• Допоставить недостающее количество Продукции не позднее 10 календарных дней с момента предъявления Покупателем требования, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно.
• Вернуть оплаченные денежные средства в течение 5рабочих дней с момента предъявления требования Покупателем, в случае непоставки Продукции, возврата/невозможности замены Продукции в установленный настоящим договором срок.
• Вернуть один экземпляр подписанного и скрепленного печатью акта сверки взаимных расчетов в адрес Покупателя в течение 5 банковских дней с момента его получения.
• При заключении договора предоставить Покупателю информацию в отношении всей цепочки собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных) с приложением соответствующих подтверждающих документов. В случае, каких либо изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных) и/или в исполнительных органах Поставщика, Поставщик обязуется предоставлять соответствующую информацию с приложением соответствующих подтверждающих документов не позднее 2-х дней с момента таких изменений. Информация в отношении цепочки собственников Поставщика является приложением к договору.

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика на адрес электронной почты Покупателя, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Данное требование применяется при передаче Сведений по электронной почте.

Поставщик настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым, с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если иная дата не указана в уведомлении.

• Поставщик вправе:
• Произвести поставку досрочно с предварительного письменного согласия Покупателя (ст.508 ГК РФ).

3.3. Покупатель обязан:

• • Оплатить продукцию в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные договором.
  • Предпринять все надлежащие меры для принятия продукции, поставленной Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
  • Направить Поставщику два подлинных экземпляра Актов сверки взаимных расчетов, оформленные надлежащим образом.
• Покупатель вправе:
• Не принимать Продукцию, в случае если срок поставки Поставщиком нарушен и/или количество, ассортимент, стоимость, внешний вид Продукции не соответствуют условиям настоящего договора и приложений к нему и/или отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 3.1.4 настоящего договора – некомплектная продукция, и потребовать возврата денежных средств, уплаченных за Продукцию.
• Не принимать/вернуть и не оплачивать Продукцию не соответствующую условиям договора и потребовать заменить Продукцию.
• В случае нарушения сроков поставки, уменьшить сумму подлежащую оплате за продукцию на сумму начисленной неустойки в размере 0,1 % от стоимости, несвоевременно поставленной/не поставленной продукции за каждый календарный день просрочки.

3.4.4.Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Поставщика о расторжении. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а в случае отсутствия даты – с даты (момента) получения уведомления.

Порядок приемки продукции

Приемка Продукции по количеству мест (упаковок) Продукции производится Покупателем в момент получения от Поставщика. Приемка Продукции по количеству, качеству (за исключением скрытых дефектов), по ассортименту и комплектности осуществляется на складе Покупателя в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления Продукции на склад Покупателя.

В случае обнаружения Покупателем несоответствий Продукции по количеству, качеству, ассортименту или комплектности Покупатель составляет Акт о выявленных недостатках, в котором указывает:

а) наименование Продукции, номер товарно-транспортной накладной/Товарной накладной;

б) основные недостатки, обнаруженные в Продукции;

в) количество Продукции ненадлежащего качества, некомплектной или недопоставленной Продукции.

Акт может быть направлен Поставщику Покупателем посредством электронной почты, факсимильной или иной связи, позволяющей определить, что информация исходит от Покупателя.

Поставщик обязуется своими силами за свой счет поставить недостающую либо несоответствующую условиям договора по качеству, ассортименту, комплектности, количеству Продукцию (произвести допоставку Продукции) не позднее 10 календарных дней с момента обнаружения Покупателем несоответствий Продукции, если иной срок не согласован Сторонами.

• Претензии в отношении скрытых дефектов продукции, которые не могли быть обнаружены при приемке, могут быть заявлены Покупателем в течение всего гарантийного срока на продукцию. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на поставленную продукцию сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента ее получения на складе Покупателя.

5. Цена продукции и порядок расчетов

• Оплата осуществляется путем банковского перевода на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре, если иной расчетный счет не будет указан Поставщиком, и/или иным способом, предусмотренным действующим законодательством РФ.
• Стоимость поставляемой продукции _________________ руб. (_______________) рублей, в том числе НДС __________руб. (__________) рублей. Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.
• В случае изменения производственной потребности в Продукции, объем, и общая стоимость могут быть изменены Покупателем в меньшую сторону. Основанием для изменения объема продукции является письмо Покупателя.
• Покупатель производит оплату за поставляемую продукцию в порядке и сроки, указанные в Спецификации.
• При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
• Расходы по оплате транспортных и иных услуг, связанных с доставкой продукции несет Поставщик, если иное не согласовано Сторонами.
• Стороны не реже одного раза в квартал производят сверку взаимных расчетов по настоящему Договору с обязательным подписанием соответствующего акта. Поставщик обязан в течение 5 (пять) дней с момента получения Акта сверки взаимных расчетов направить Покупателю подписанный Акт сверки взаимных расчетов или мотивированный отказ от подписания Акта сверки взаимных расчетов с указанием всех имеющихся возражений.
• Стороны признают, что подписанный Акт сверки взаиморасчетов подтверждает наличие дебиторской (кредиторской) задолженности у той или иной стороны и не требует дальнейшего подтверждения при разрешении спора в Арбитраже.

6. Ответственность сторон

• В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору и спецификации к нему стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.
• Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.
• В случае несвоевременной поставки Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно поставленной продукции за каждый календарный день просрочки.
• В случае доставки продукции Поставщиком или его представителем, Поставщик (его представитель) самостоятельно несет ответственность за безопасную доставку продукции до представителя Покупателя (грузополучателя), при этом транспортное средство должно удовлетворять требованиям перевозимой продукции, одновременно Поставщик или его представитель должен обладать необходимыми документами, позволяющими осуществлять перевозку соответствующей продукции.
• В случае возврата продукции Покупатель вправе уменьшить сумму платежей на сумму стоимости возвращенной Поставщику продукции.
• В случае нарушения сроков замены и (или) допоставки продукции, не соответствующей требованиям спецификации, установления факта непоставки продукции, Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от общей стоимости продукции.
• Если при приемке продукции будет обнаружено повреждение (недостача) продукции, нарушение целостности тары (упаковки) при отсутствии ответственности перевозчика согласно правовым актам, действующим на транспорте, то Поставщик несет самостоятельную ответственность за недопоставку (повреждение) продукции.
• Уплата неустойки (штрафных санкций)производится в течение 5 банковских дней с момента получения такого требования/претензии ине освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
• Право Стороны на взыскание неустойки/штрафных санкций является способом защиты гражданских прав и может быть реализовано Стороной в зависимости от ее воли.
• В дополнение и вне зависимости от изложенного выше, Поставщик возместит Покупателю по его письменному требованию все расходы, понесенные Покупателем в связи с осуществлением любых действий, направленных на обеспечение исполнения Поставщиком своевременно не исполненных им или исполненных им ненадлежащим образом обязательств по настоящему Договору, включая любые судебные расходы по использованию услуг адвокатов в ходе ведения судебного процесса или любые иные расходы.

Противодействие коррупции

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

Оговорка о заверениях об обстоятельствах

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);

(для договора, подчиненного не праву Российской Федерации) заключение договора, его содержание и исполнение не противоречат применимому праву, установленные в договоре ограничения ответственности Корпорации (организации Корпорации) не противоречат применимому праву и являются юридически обязывающими для контрагента.

(Перечень обстоятельств, приведенный в указанной типовой оговорке, не является закрытым и может быть дополнен исходя из интересов Корпорации (организации Корпорации).

Информационная система «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков»

9.1. Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае, если в течение срока действия настоящего Договора Поставщик будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли. Настоящий Договор будет считаться расторгнутым в день получения Поставщиком соответствующего уведомления о расторжении договора, если в уведомлении не будет указана иная дата расторжения договора.

9.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Продукции по настоящему договору;

судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Продукции по настоящему договору;

подтвержденные судебными актами факты передачи Поставщиком Покупателю Продукции по настоящему договору, в нарушение прав третьих лиц;

подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

10. Разрешение споров

• Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др.
• Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет в адрес второй Стороны претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия составляется в свободной форме при обязательном указании в ней следующего:

- адресат претензии;

- дата подачи претензии;

- полное наименование заявителя претензии, в том числе данные свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;

- местонахождение и банковские реквизиты заявителя;

- обстоятельства, на которых основаны претензионные требования;

- разногласия, возникшие вследствие того, что одна из сторон не выполнила условия договора: подробное описание обстоятельств, вызвавших предъявление претензии;

- расчет убытка (расчет суммы требования, что в совокупности позволит стороне рассмотреть претензию по существу);

- предложения относительно вариантов урегулирования спора;

- перечисление документов приложения к претензии.

• Претензия направляется любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- курьерской доставкой.

• К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
• Претензии, возникающие по настоящему договору, должны быть предъявлены в письменной форме в течение 10 календарных дней после возникновения оснований для их предъявления. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии в письменной форме не позднее 10 календарных дней от даты получения претензии либо в срок, указанный в претензии.
• В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке или неполучения ответа на претензию в установленный срок (с учетом срока, необходимого для пересылки ответа по почте), заинтересованная Сторона вправе разрешить возникшие разногласия в соответствии с п.10.7 настоящего договора.
• Для внешних контрагентов-резидентов РФ:

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Поставщик: _________________

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит;

2) либо в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

3) либо в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

Для организаций Госкорпорации:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Отделением Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли в соответствии с Правилами Отделения Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик: ________________________

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

11. Срок действия Договора

• Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения обязательств.
• Настоящий Договор может быть расторгнут:
• по соглашению сторон;
• в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством и настоящим договором.
• В случае, расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

12. Дополнительные условия

• Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями.
• Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в разделе 13 настоящего договора. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а так же юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных реквизитов, несет виновная Сторона.
• По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой продукции и не урегулированным настоящим Договором, Стороны договорились руководствоваться действующим гражданским законодательством РФ.
• Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора для Поставщика, второй экземпляр Договора для Покупателя.
• Все документы к настоящему Договору могут быть оформлены по факсу или электронной почте и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные экземпляры документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по факсу текста.

Юридические адреса и иные реквизиты Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ______________________

от __________________ 2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

«_____» ______________ 2023г.

Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить следующую Продукцию:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость Продукции, указанной в п. 1 настоящей Спецификации, составляет _________ руб. (______) рублей, в том числе НДС _____руб. (_________) рублей.

2. Покупатель оплачивает поставляемую Продукцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, за каждую поставленную партию в следующем порядке:

- 100 % оплата стоимости Продукции производиться Покупателем в течение 25 (двадцать пять) календарных дней с момента фактического получения продукции Покупателем, но не ранее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Продукции на склад Покупателя и предоставления документов, указанных в п. 3.1.4. договора. Датой исполнения Покупателем своих обязательств является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. Срок поставки – с момента подписания договора, в соответствии с графиком поставки (Приложение №3 к договору). Срок исполнения каждой поставки, не более 20 календарных дней с момента направления заявки на адрес электронной почты________ . Количество поставок – 4.

4. Адрес доставки: г. Новосибирск, Улица Богдана Хмельницкого 94, или терминал транспортной компании в г. Новосибирск.

5. Расходы, связанные с доставкой Продукции (транспортные и иные расходы) включены в стоимость Продукции.

Поставщик Покупатель

_______________________ ООО «НЗХК-Инструмент»

Приложение №2

К договору поставки продукции №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Общество с ограниченной ответственностью «ХХХХХ»

Форма

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4

к договору № ______________________

от __________________ 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

- Посмотреть таблицу с данными

«

»

2

2023

(Дата)

Техническое задание

на поставку товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования.

Предмет закупки – «Поставка реактивов»

Новосибирск 2023

679_-_’ŽŒ_1_—€‘’œ_2 ЧАСТЬ 2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ - Посмотреть таблицу с данными679_-_’ŽŒ_1_—€‘’œ_1

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

(ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

Открытый запрос котировок в электронной форме

905-U310-23/679

том 1 «общая и коммерческая части»

2023

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

Форма и способ процедуры закупки: открытый запрос котировок в электронной форме.

Закупка проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07 февраля 2012 года № 37), в редакции, действующей на дату публикации настоящей закупочной процедуры (далее – Стандарт).

Закупка не регулируется Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Предмет закупки: поставка реактивов.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЗХК-Инструмент»

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирская обл., г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, д. 94.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск 27, а/я 81

Контактное лицо: Лисиенко Е.Ю.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8238, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Организатор закупки: Акционерное общество «Промышленные инновации»

Место нахождения: г. Москва

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, д. 10, стр. 1

Контактное лицо: Герасимова В.Д., ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 1349, факс ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Количество лотов: 1 (907-U310-22/3244)

Предмет договора: поставка реактивов.

Срок выполнения поставок: в соответствии с п.3 Приложения №1 (Спецификация) к договору (Часть 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации).

Место выполнения поставок: г. Новосибирск, Улица Богдана Хмельницкого 94, или терминал транспортной компании в г. Новосибирск.

Состав и объем поставок: все необходимые сведения приведены в Томе 2 закупочной документации.

Предложение частичного выполнения поставок не допускается.

Условия оплаты: 100 % оплата стоимости Продукции производиться Покупателем в течение 25 (двадцать пять) календарных дней с момента фактического получения продукции Покупателем, но не ранее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Продукции на склад Покупателя и предоставления документов, указанных в п. 3.1.4. договора. Датой исполнения Покупателем своих обязательств является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Форма и все условия проекта договора (в отношении любого лота) (Часть 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации) являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора, направленным на исправление грамматических и технических ошибок, если таковые выявлены участником в проекте договора (Часть 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации).

Начальная (максимальная) цена договора: 2.778.642,42 руб., включая НДС.

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 2.315.535,35 руб., без НДС.

Предложение участника о цене договора не должно превышать начальную (максимальную) цену договора в базисе поданной участником закупки цены.

Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, указанные в проекте договора (Часть 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации).

Обоснование цены договора содержится в приложении к документации о закупке.

Официальный язык закупки: русский.

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с закупкой, которыми обмениваются участники закупки и организатор закупки, должны быть написаны на официальном языке закупки. Документы, составленные на другом языке, должны сопровождаться переводом на официальный язык закупки. Закупочная комиссия рассматривает документы на официальном языке закупки. Документы, составленные на других языках, не сопровождающиеся переводом на официальный язык закупки, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах, не учитываются при рассмотрении заявки на участие в закупке. Ответственность за достоверность перевода на официальный язык закупки несет участник закупки.

Валюта закупки: российский рубль.

Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, должны сопровождаться переводом этих сумм в рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

Обеспечение заявки на участие в закупке: не требуется.

Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в закупке, определении лица, выигравшего закупку (порядок подведения итогов закупки):

Закупка проводится на электронной торговой площадке (ЭТП) АО «Электронная торговая система» (НЭП-Фабрикант) в сети «Интернет» по адресу: www.fabrikant.ru в порядке, установленном регламентом данной ЭТП в соответствии с условиями и требованиями закупочной документации.

Для участия в процедуре закупки участнику необходимо получить аккредитацию на указанной ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком аккредитации, установленными данной ЭТП, и подать заявку на участие в закупке в срок, указанный в настоящем извещении о проведении закупки.

Заявка на участие в закупке должна быть действительна не менее 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Победителем закупки признается, по решению закупочной комиссии, участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии его соответствия и соответствия его заявки требованиям закупочной документации.

Порядок получения закупочной документации:

На официальных сайтах закупочная документация находится в открытом доступе, начиная с даты официальной публикации. Порядок получения закупочной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

Официальная публикация документов по данной закупке: Официальный сайт по закупкам атомной отрасли (http://zakupki.rosatom.ru).

Копии публикации документов по данной закупке: ЭТП АО «Электронная торговая система» (НЭП-Фабрикант), www.fabrikant.ru.

Подача альтернативных предложений не допускается.

Привлечение субподрядчиков / соисполнителей (юридических или физических лиц, выполняющих / оказывающих часть работ / услуг по договору): не допускается.

Возможность проведения процедуры переторжки: возможна по снижению первоначально указанной в заявке на участие в закупке цены.

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации:

Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации указаны в п.2 части 2 Тома 1 закупочной документации.

Период предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации на запрос, поступивший организатору закупки не позднее 10:00 (время московское) «28» апреля 2023: в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания указанного выше срока поступления своевременных вопросов по условиям закупочной документации.

Дата начала, дата и время окончания cрока подачи заявок на участие в закупке (открытия доступа к поданным заявкам):

Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке: «24» апреля 2023 года.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: 10:00 (время московское) «03» мая 2023 года.

Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок производится на ЭТП АО «Электронная торговая система» (НЭП-Фабрикант), www.fabrikant.ru в автоматическом режиме после окончания подачи заявок.

Дата проведения отборочной стадии и подведения итогов закупки:

Дата: отборочная стадия и подведение итогов закупки будет завершено в течение 20 дней после открытия доступа к поданным заявкам (за исключением праздничных дней, установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации, с учетом Постановлений Правительства Российской Федерации, касающихся переносов выходных и праздничных дней).

Срок заключения договора: в течение 30 (тридцати) дней, но не ранее чем через 5 (пять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола подведения итогов закупки, за исключением следующих случаев:

действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии, оператора ЭТП при осуществлении закупки обжалуются в ЦАК, АК, антимонопольном органе или в судебном порядке, в данном случае срок заключения договора продлевается на количество дней задержки;

в соответствии с законодательством РФ для заключения необходимо его одобрение органом управления заказчика; в данном случае срок заключения договора продлевается на количество дней задержки;

если в соответствии с законодательством РФ или обязательными для исполнения правовыми актами федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора; в данном случае договор заключается в течение 20 дней со дня выполнения предписанных мероприятий.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня размещения протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на официальном сайте и ЭТП, либо со дня завершения выше указанных мероприятий, передает лицу, с которым заключается договор (победителю закупки или единственному участнику закупки), проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор, в заявке на участие в закупке, с учетом преддоговорных переговоров, в проект договора, прилагаемый к закупочной документации.

Заказчик должен обеспечить получение подтверждения от лица, с которым заключается договор, что данный проект договора таким лицом получен.

Лицо, с которым заключается договор, обязано предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 5 (пяти) дней со дня направления указанного договора.

Обеспечение исполнения обязательств по договору: не требуется.

Процедура запроса котировок не является торгами по законодательству Российской Федерации.

Отмена закупки по решению заказчика не приводит к каким-либо последствиям в следующих случаях:

закупка отменена в любое время вплоть до подведения итогов закупки:

• при изменении финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;
• при изменении потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;
• при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки;
• при необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и/или рекомендаций ЦАК, АК и/или иного уполномоченного контролирующего органа:
• при изменении законодательства РФ, нормативных правовых актов, издание актов федеральных органов исполнительной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность проведения закупки.

Извещение об отмене закупки или любого лота закупки подписывается руководителем заказчика и размещается организатором закупки на официальном сайте и ЭТП в течение рабочего дня получения организатором закупки извещения об отмене закупки.

Любой участник закупочной процедуры после размещения протокола по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору закупки в письменной форме запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к дальнейшему участию в закупке.

Любой допущенный участник закупочной процедуры после размещения на официальном сайте протокола по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору закупки в письменной форме запрос о разъяснении результатов оценки, но только в части своей заявки.

Организатор закупки в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения.

Запросы следует направлять на электронный адрес Организатора торгов – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

О фактах злоупотреблений, в том числе коррупционной направленности, связанных с данной закупочной процедурой, можно сообщить на «горячую линию» АО «Промышленные инновации» по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили воспользоваться каналами связи, указанными в п. 16 Части 2 Тома 1 закупочной документации.

Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии:

Арбитражный комитет АО «ТВЭЛ» (АК ТВЭЛ) - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

ЧАСТЬ 1

Использованные в Частях 1, 2 Тома 1 настоящей закупочной документации термины и определения, сокращения приводятся в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт).

ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. Требования к участникам закупки, субподрядчикам (соисполнителям), изготовителям - Посмотреть таблицу с данными

Требования к продукции - Посмотреть таблицу с даннымиСОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.

Документы, прикладываемые к заявке на участие в закупке, в форме электронных документов:

заявка на участие в закупке по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей закупочной документации (подраздел 5.1, соответствующая форма (только для участников закупки, заявка которых не подписана ЭП на ЭТП и предоставляется в бумажной форме в соответствии с положениями пункта 5.1 Части 2 Тома 1 закупочной документации);

приложение № 1 к Заявке на участие в закупке (подраздел 5.1, соответствующая Форма);

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с указанием долей участия (раздел 5, соответствующая Форма);

документы, указанные в подразделе 2.1 настоящей закупочной документации.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Требование и методика не устанавливаются.

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Закупочная комиссия ранжирует заявки по цене, начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе котировок (или предложение с измененными условиями заявки на участие в запросе котировок, если проводилась переторжка).

В связи с тем, что в соответствии со статьей 171 Налогового кодекса РФ заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров (работ, услуг), единый базис сравнения ценовых предложений: без учета НДС.

Приведение ценовых предложений участников закупки к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками закупки, являющимися плательщиками НДС.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в закупке

__

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (Форма 1)

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Заявке на участие в закупке

Приложение к заявке на участие в закупке

Участник закупки: _______________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

___________________________________ __ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Приложение к заявке на участие в закупке следует оформить на официальном бланке участника закупки.

Участник закупки присваивает приложению к заявке на участие в закупке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы).

В п. 1 формы участник закупки указывает все предлагаемые им существенные условия исполнения договора. Дополнительные инструкции по заполнению строк указаны в соответствующих ячейках формы.

В п. 2 формы участник закупки декларирует подтверждение указанному требованию. «ДА» означает подтверждение декларативного требования и соответствие участника установленному требованию. «НЕТ» означает отказ от исполнения данного требования и несоответствие участника установленному требованию.

Форма 1.2.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) С УКАЗАНИЕМ ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ (Форма 1.2)

Участник закупки/субподрядчик/соисполнитель/изготовитель: ________________________________________________________

наименование участника закупки/субподрядчика/соисполнителя/изготовителя

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________________ ___ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных контрагентом.

Форма 1.2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению (при раскрытии персональных данных в отношении физических лиц достаточным для идентификации физического лица является предоставление ИНН или серии и номера документа, удостоверяющего личность).

Форма 1.2 должна быть представлена участником закупки в составе заявки в двух форматах * и *.xls;

В столбце 2 контрагенту необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

В столбце 3 контрагенту необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

В столбце 4 контрагентом указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

В столбце 5 контрагенту необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

Столбец 6 контрагентом заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

Столбец 8 заполняется согласно образцу.

Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции.

В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

В столбце 15 указываются доли участия, принадлежащие каждому собственнику / бенефициару.

В столбце 16 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

Раскрытие информации о бенефициарах осуществляется в рамках исполнения поручений Правительства Российской Федерации и не связано с термином «бенефициарный владелец», применяемым в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Образец заполнения таблицы сведений о цепочке не является исчерпывающим списком либо эталоном полностью раскрытой цепочки собственников, знак «…» обозначает необходимость раскрытия цепочки до конечных собственников (бенефициаров).

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

- Посмотреть таблицу с данными

окончание

- Посмотреть таблицу с данными

Форма __.

Приложение к заявке на участие в закупке

от «___» __________ 20___ г. № ______

__________________ [указывается наименование процедуры закупки]

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма __)

Лот __

Участник закупки: ________________________________

Изучив Том 2 «Техническая часть» Документации по закупке на право заключения договора на ________________________ [указывается предмет закупки], понимая и принимая установленные в нем требования и условия закупки, _____________ [указывается наименование участника закупки] обязуется выполнить требования Тома 2 «Техническая часть» Закупочной документации в полном объеме.

Суть технического предложения

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Участник закупки приводит номер и дату заявки на участие в закупке, приложением к которой является данное техническое предложение.

Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

Техническое предложение участника закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

• • • • наименование изготовителя и страны происхождения товара;
      • описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;
      • указание, при наличии, на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;
      • описание комплектации товара;
      • указание количества товаров;
      • [при необходимости] документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.
      • [при условии установления соответствующего требования] для подтверждения требований, указанных в Исходных технических требованиях (ИТТ) Тома 2 «Техническая часть» закупочной документации предоставляется ТЗ (ТУ) или проект ТЗ (ТУ) на оборудование, соответствующее техническим характеристикам, установленным в ИТТ.

В случае представления в составе заявки участника закупки ТЗ (ТУ), не отвечающее в полном объеме требованиям ИТТ, в составе заявки должен быть приложен анализ представленного ТЗ (ТУ), содержащий подтверждение выполнения требований ИТТ.

Участник закупки в данной форме должен подтвердить выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью закупочной документации (том 2).

Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований предоставляются в следующем виде:

- Посмотреть таблицу с данными

с указанием зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара, патентов, полезных моделей или промышленных образцов, которым будет соответствовать товар, и указанием для предлагаемого оборудования:

• • • • • сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;
        • сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;
        • сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

ЧАСТЬ 2

Порядок проведения процедуры закупки приведен в Части 2 Тома 1 в виде отдельного файла.

ЧАСТЬ 3

Проект договора, который будет заключен по результатам закупки, приведен в Части 3 Тома 1 в виде отдельного файла в формате Word.

Приложение_1_к_ТОМ_1_ЧАСТЬ_1_Ценовой_анализ_

’ŽŒ_2

Извещение_о_внесении_изменений_в_интерфейс_ЭТП

Извещение

о внесении изменений в интерфейс открытого запроса котировок в электронной форме на ЭТП АО «Электронная торговая система»
(НЭП-Фабрикант)

«24» апреля 2023 г.

Согласно Извещению, регистрационный № 905-U310-23/679 АО «Промышленные инновации» и регистрационный
№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/2442/779 Госкорпорации «Росатом», размещенного на сайте Госкорпорации «Росатом» от «24» апреля 2023 г., было принято решение о внесении изменений в интерфейс ЭТП АО «Электронная торговая система» (НЭП-Фабрикант) открытого запроса котировок в электронной форме.

В интерфейсе ЭТП АО «Электронная торговая система» (НЭП-Фабрикант) во вкладке Позиции по торговой процедуре «Запрос котировок №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть» верными считать наименования позиций указанные в Томе 2 «Техническая часть».

Извещение_о_продлении ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Извещение о продлении срока подачи заявок

на участие в открытом запросе котировок

«03» мая 2023 г.

На основании п.п. 5.13. п.5 Раздела 1 Приложения 12 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупках) Госкорпорации «Росатом» по Извещению № 905-U310-23/679, размещенному на сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru «24» апреля 2023 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/2442/779, на закупку товара было принято решение продлить срок подачи заявок на 4 рабочих дня, датой и временем окончания срока подачи заявок считать «12» мая 2023г. 10 ч. 00 мин.

Период предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации на запрос, поступивший организатору закупки не позднее 10:00 (время московское) «10» мая 2023 года: в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания указанного выше срока поступления своевременных вопросов по условиям закупочной документации.