Тендер - Поставщик обязуется передать Заказчику хозяйственные товары №244633016

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № _____– АВХ

г.Волгоград «___»________2023г.

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Муниципальное учреждение «Автохозяйство Волгограда» (МУ «АВХ Волгограда»), в лице ____, действующего на основан___, от имени городского округа город-герой Волгоград, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, _, в лице ___, действующего на основании _____________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно либо раздельно соответственно именуемые «Стороны» или «Сторона»,

в соответствии с п.4 ч.1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

4.1. Передаваемый Товар должен соответствовать нормативным документам, ГОСТам, ТУ завода-изготовителя.

4.2. На момент передачи Заказчику Товар не должен быть предметом залога, спора, не обременен правами и притязаниями третьих лиц.

4.3. Товар должен быть новым, ранее не используемым. Поставщик гарантирует, что все характеристики поставляемого товара, приведенные в документации, полностью соответствует действительным на момент выполнения настоящего Контракта.

5. Порядок сдачи – приемки Товара

5.1. Поставщик письменно информирует Заказчика о готовности поставки Товара, а Заказчик должен организовать приемку Товара.

5.2. Доставка Товара производится силами и за счет Поставщика.

5.3. Приемка Товара по качеству, комплектности и количеству производится в день поставки Товара. Проверка качества и комплектности Товара, поступившего в таре, производится при вскрытии тары, в день поступления Товара.

5.4. Поставка Товара должна сопровождаться передачей Заказчику всей необходимой документации: товарной накладной, технической документацией.

5.5. Датой поставки Товара считается дата передачи и подписания Поставщиком и Заказчиком надлежащим образом оформленной товарной накладной на поставленный Товар, счета-фактуры.

5.6. Приемка Товара по качеству осуществляется путем визуального осмотра. Результаты приемки товара оформляются в соответствии с пп. 6-8 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Заказчик вправе привлечь экспертную организацию.

5.7. В случае обнаружения при приёмке несоответствия Товара условиям Контракта Поставщик обязан заменить Товар на другой, соответствующий качеству, в течение 3 (трех) календарных дней с момента предъявления Заказчиком претензии.

5.8. В случае выявления скрытых недостатков Заказчик составляет акт о скрытых недостатках Товара в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения таковых. Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в Товаре с гарантийным сроком службы или хранения, должен быть составлен в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения недостатков, в пределах установленного гарантийного срока. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения Товара.

5.9. Риск случайной гибели и повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания товарной накладной.

6. Антикоррупционные оговорки

6.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

6.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

6.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность по уплате неустоек (штрафов, пеней).Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.5. Размер штрафа по каждому факту ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее по тексту – Постановление № 1042) в размере 1000 рублей.

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени

7.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

8. Требования, предъявляемые к Поставщику

8.1. Поставщик должен соответствовать требованиям, установленным ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно письмом известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению контрактных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

9.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Сторону от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение контрактных обязательств не применяются.

9.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения Контрактных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

10. Урегулирование споров

10.1. По спорам и разногласиям, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, обязателен претензионный порядок. Срок ответа на претензию - 10 календарных дней с момента получения.

10.2. При невозможности достижения согласия спор передается на разрешение Арбитражного суда Волгоградской области.

11. Расторжение Контракта и изменение его условий

11.1. Изменение Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с гражданским законодательством и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

11.2. Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора поставки, в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.4. Информация о Поставщике, с которым Контракт расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

12. Действие Контракта во времени

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2023 г., а в части возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств, оплаты – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

12.2. Условия настоящего Контракта применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего Контракта.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Контракт составлен и подписан в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.2. В случае изменения адреса и банковских реквизитов, Сторона обязана известить контрагента в течение 7-ми (семи) календарных дней.

Приложения, составляющие неотъемлемую часть настоящего Контракта:

14. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Муниципальному контракту

№ _____-АВХ

от _____________ 2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №320725044 Поставка средства отбеливающего для стирки	Электронный аукцион #320725044	214 120 Обеспечение контракта: 30% Обеспечение заявки: -1	2 дня 29.12.2025 22.01.2026
Тендер №321223699 Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградская алюминиевая компания – порошковая металлургия" объявляет тендер: Оказание услуги по проведению исследований стали, алюминиевых порошков, пудр, паст, пигментов (id1135560)	Запрос предложений #321223699	См. док.	3 дня 14.01.2026 23.01.2026

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244632993 Поставка концентрированного очищающего средства для промывки теплообменников.	Анализ цен #244632993	См. док.	срок истек - 26.04.2023
Тендер №244632948 Поставка товаров для хозяйственных нужд (с результатом)	Электронный аукцион #244632948	131 988 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 24.04.2023 17.05.2023
Тендер №244632913 Порошок детский (с результатом)	Запрос предложений #244632913	40 179	срок истек 24.04.2023 02.05.2023
Тендер №244632879 Приобретение дезинфекционных товаров (с результатом)	Запрос предложений #244632879	60 000	срок истек 24.04.2023 02.05.2023
Тендер №244632846 Водоэмульсия (с результатом)	Запрос предложений #244632846	150 000	срок истек 24.04.2023 03.05.2023

Тендеры из региона Волгоград

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244632951 Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей (с результатом)	Малая закупка #244632951	99 690	срок истек 24.04.2023 25.04.2023
Тендер №244632947 Поставка бытовой техники (с результатом)	Малая закупка #244632947	26 650	срок истек 24.04.2023 27.04.2023
Тендер №244632944 Выполнение работ по доставке личного состава, задействованного в обеспечении общественного порядка по маршруту от ул.Чекмарева, 20а, г.Калач-на-Дону до ул.Глубокоовражная, 35 (Управление Росгвардии по Волгоградской области) в Волгограде и обратно 01.05....	Малая закупка #244632944	402 956	срок истек 24.04.2023 28.04.2023
Тендер №244632940 Поставка ИМН (аппарат искусственной вентиляции легких ручной, одноразового использования)	Малая закупка #244632940	5 218	срок истек - 26.04.2023
Тендер №244632933 Закупка услуг финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственной техники	Анализ цен #244632933	См. док.	срок истек - 26.04.2023