Тендер - Поставка смазочных материалов №244627747

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть47 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Коми Респ Место поставки (адрес):Не заполнено
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 24.04.2023 по 24.04.2023Место предоставления документации:согласно извещенияПорядок предоставления документации:согласно извещенияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:24.04.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):24.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:30Порядок подачи заявок:согласно извещения
Подведение итоговДата подведения итогов:24.04.2023Порядок подведения итогов:согласно извещения Проект_договора

ДОГОВОР № 07-ЭМ/2023

Поставки смазочных материалов для автотехники

с.Корткерос «___»________2023 года

Общество с ограниченной ответственностью «Трударенда», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Курочкина Ивана Анатольевича, действующего на основании Устава Общества, с одной стороны, и ______________________-, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц», и на основании результатов процедуры закупки через электронный магазин среди СМСП заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик обязуется принять и оплатить на условиях настоящего Договора смазочных материалов для автотехники (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) на общую сумму ____________руб. в т.ч. НДС, причем в ходе исполнения настоящего Договора, стоимость единицы товара может измениться не более чем на 10 % в большую сторону и без ограничения в меньшую, в случае соответствующего (в абсолютной величине) изменения цены заводом-изготовителем, при чем каждое изменение цены согласовывается сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору, при условии документального подтверждения Поставщиком соответствующего изменения цены заводом -изготовителем.

1.2. Доставка Товара осуществляется Заказчиком (самовывоз) на основании заявок Заказчика не позднее 1 календарного дня с момента направления соответствующей заявки Заказчиком в адрес Поставщика. Заявка может быть направлена как в устной, так и в письменной форме любыми доступными для сторон средствами связи.

1.3. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в течение пяти РАБОЧИХ дней с момента самовывоза. При чем, в случае выявления поставки товара ненадлежащего качества, такой товар не подлежит приемке и оплате Заказчиком, как и любые издержки и убытки Поставщика, связанные с данной поставкой товара ненадлежащего качества.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Осуществить по заявкам Заказчика поставку Товара надлежащего качества, изготовленного в текущем году.

Заказчик вправе:

2.4.1. Заказчик вправе выбрать не полный объем Товара, указанного в Договоре, без применения ответственности перед Поставщиком.

3.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется на основании Заявок Заказчика транспортом Поставщика, оборудованным и предназначенным для перевозки соответствующего вида Товара, в срок не позднее одного дня с момента направления Заявки в адрес Поставщика, на условиях настоящего Договора.

3.2. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке, является дата передачи Товара (отдельных партий Товара), которая определяется датой подписания уполномоченным представителем Заказчика документов, предусмотренным законодательством Российской Федерации для осуществления торговых операций (товарной накладной по форме ТОРГ-12, универсального передаточного документа, или иным документам, предусмотренным Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

3.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям обязательных государственных стандартов ГОСТ. Поставщик представляет документы (техническую документацию), относящиеся к Товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество Товара. Документ, подтверждающие качество Товара направляются Заказчику вместе с товарными накладными по форме ТОРГ – 12 (УПД). Кроме того, Поставщик должен предоставить Заказчику декларацию соответствия ТР ТС 014/2011, а в случае невозможности ее предоставления, направить в адрес Заказчика информационное письмо с мотивированным обоснованием причин невозможности предоставления такой декларации.

3.4. В целях корректности расчетов за поставленный Товар, автомобильный транспорт Поставщика подлежит обязательному взвешиванию с Товаром в месте поставки (слива) (весовой контроль).

3.5. Срок нахождения транспорта (автоцистерн) под сливом у Заказчика или Грузополучателя устанавливается продолжительностью не более 5 рабочих дней с даты самовывоза.

3.6. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика до Грузополучателя, указанного Заказчиком в Заявке, а также выполняет иные действия, связанные с поставкой Товара.

4. ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Приемка Товара по качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о приемке продукции производственно – технического назначения по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (далее – Инструкция № 7).

4.2. Приемка Товара по количеству осуществляется через весовой контроль Заказчика в месте поставки товара в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно – технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 (далее – Инструкция № 6).

4.3. Приемка Товара осуществляется по товарным накладным по форме ТОРГ – 12, универсальным передаточным документам с приложением копий Товарных накладных/товарно-транспортных накладных, подписанных уполномоченным лицом Заказчика, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара. Товарные накладные по форме ТОРГ - 12, универсальные передаточные документы должные быть подписаны полномочными представителями Сторон с расшифровкой каждой подписи и подтверждены соответствующей доверенностью.

4.3.1. В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты приемки Товара либо по истечении календарного месяца Поставщик предоставляет Заказчику счет-фактуру (в случае применения Поставщиком общего режима налогообложения). Допускается выставление Поставщиком Заказчику универсального передаточного документа, заменяющего собой и счёт-фактуру, а также передаточный документ (товарную накладную) одновременно.

4.3.2. В противном случае Заказчик вправе отказаться от приемки Товара без возмещения Поставщику расходов, связанных с поставкой Товара.

4.4. Датой отгрузки (передачи) является дата подписания Заказчиком или Грузополучателем указанных в настоящем разделе документов.

4.5. Одновременно с отгрузкой (передачей) Товара Поставщик обязан передать Заказчику всю необходимую техническую, эксплуатационную и иную товарно-сопроводительную документацию на Товар в соответствии с действующими нормативно – правовыми актами и назначением Товара, заполнить и передать гарантийные талоны, если они предусмотрены для данного вида продукции.

4.6. В случае выявления Заказчиком несоответствия качества Товара, Товару указанному в товаросопроводительных документах, либо недостачи Товара, Заказчиком приостанавливается приемка Товара и составляется Акт, в котором указывается осмотренное количество Товара и характер выявленных при приемке дефектов (недостатков). Акт составляется в день выявления дефектов (недостатков) и подписывается лицами, производившими приемку Товара. Заказчик не позднее 24 (Двадцати четырех) часов со дня обнаружения недостатков письменно (по электронной почте, по факсу, телеграммой, по телефону, указанному в разделе 14 Договора, уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет своего уполномоченного представителя к Заказчику для дальнейшей приемки Товара и составления двухстороннего акта. В случае неприбытия представителя Поставщика к месту нахождения Товара в сроки, согласно Инструкциям №№ П-6, П-7 Заказчик имеет право составить односторонний акт о выявленных недостатках по качеству и/или качеству Товара, с подробным указанием причин и вида дефекта. В данном случае Акт, составленный в отсутствие уполномоченного представителя Поставщика, имеет обязательную юридическую силу для обеих Сторон. Все расходы, связанные с возвратом, заменой Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, несёт Поставщик.

4.8. Претензии Поставщику в отношении количества и качества поставляемого Товара предъявляются Заказчиком не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, исчисляемых с даты подписания УПД о передачи партии Товара. Претензия и подтверждающие ее документы вручаются Поставщику под роспись или направляются заказным письмом с уведомлением.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата поставленного Товара по Договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, будет произведена в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней после приемки Товара и предоставления Поставщиком документов, изложенных пп 4.3.1. и 4.5 настоящего Договора в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.2.1. Платеж считается осуществленным с даты списания средств с расчетного счёта Заказчика.

5.2.2. Если Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выполнения Заказчиком обязательства по оплате не получит денежные средства на свой расчётный счёт, то Заказчик по запросу Поставщика направляет Поставщику простую копию соответствующего платёжного поручения.

5.3. В случае отсутствия в распоряжении Заказчика оформленных надлежащим образом (соответствующих данным, предусмотренным в Договоре) товарных накладных, универсального передаточного документа, счета-фактуры (в случае применения Поставщиком общего режима налогообложения) срок оплаты отодвигается соразмерно сроку предоставления надлежащим образом оформленного документа.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом оплата по Договору осуществляется на основании товарной накладной (и/или акта), в которой(-ом) указана сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Договора, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию, основания применения, порядок расчета неустойки (штрафа, пени), а также итоговую сумму, подлежащую оплате Поставщику по Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении обязательств по оплате Поставщик вправе взыскать неустойку в размере - 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день предъявления Поставщиком претензии об исполнении обязательства по Договору Заказчику, от суммы задолженности начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.2. При нарушении договорных обязательств Заказчик вправе взыскать с Поставщика:

6.2.1. За нарушение сроков поставки Товара неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара в сроки, предусмотренные договором за каждый день просрочки исполнения обязательства;

6.2.2. За несоответствие комплектности поставляемого Товара, указанной в договоре (заявке) неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости поставленного Товара, не соответствующей комплектации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня поставки Товара;

6.2.3. За несоответствие качества поставляемого Товара неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости поставленного Товара не соответствующего качества за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня поставки Товара.

6.3. Применение санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков (сверх суммы неустойки), возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств.

6.4. В случаях ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, не указанных в настоящем Договоре, Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств в натуре.

6.6. Если Поставщик является плательщиком НДС, в случае нарушения (-ий) требований Налогового кодекса Российской Федерации, проявившегося (-ихся) в неуплате или неполной уплате налога на добавленную стоимость, что повлекло за собой отказ соответствующих налоговых органов в возмещении предъявленной Поставщиком Заказчику при приобретении Товара суммы НДС, Поставщик обязуется по требованию Заказчика возместить сумму не принятого в возмещению НДС согласно поданной в соответствующие налоговые органы налоговой декларации, а также все убытки, штрафные санкции, неустойки.

6.7. Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права, и не выступают основаниями для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры между сторонами, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми.

7.2. Сторонами предусмотрен досудебный порядок урегулирования споров по настоящему договору и/или в связи с настоящим договором. Срок рассмотрения претензии не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты ее отправки почтовой связью.

7.3. Вся переписка и документы по Договору должны быть направлены по адресу, указанному в разделе 14 Договора, если сторона не заявит об изменении адреса получения корреспонденции.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, не несет ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются: войны, наводнения, пожары, землетрясения и прочие стихийные бедствия, забастовки, изменения действующего законодательства или любые другие обстоятельства, на которые затронутая ими Сторона не может реально воздействовать и которые она не могла разумно предвидеть, и при этом они не позволяют исполнить обязательства по настоящему договору, и возникновение которых не явилось прямым или косвенным результатом действия или бездействия одной из Сторон.

8.3. Сторона, не исполнившая обязательства по настоящему договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы проинформировать об этом другую сторону в письменной форме. Такая информация должна содержать данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств.

8.4. По прекращении действия указанных обстоятельств потерпевшая сторона должна незамедлительно направить письменное уведомление об этом другой стороне с указанием срока, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

8.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

8.6. В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют одной из Сторон выполнить её обязательства в течение срока, превышающего более 3 (трех) месяцев, любая из сторон может направить другой стороне уведомление с предложением о проведении переговоров с целью определения взаимоприемлемых условий выполнения обязательств по Договору или прекращения его действия.

8.7. Стороны не освобождаются от выполнения обязательств, срок выполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

8.8. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить документы, выданные соответствующими государственными органами.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Условия настоящего Договора имеют одинаковую юридическую силу для Сторон Договора.

9.2. При изменении реквизитов, а также в случаях реорганизации и ликвидации Стороны обязаны в течение 5 (пяти) дней уведомить друг друга о произошедших изменениях.

9.2.1. В случае не извещения (несвоевременного извещения) об изменении адресов все уведомления, направленные по адресам, указанные в настоящем Договоре, считаются надлежащим уведомлением Сторон.

9.2.2. В случае если Поставщик изменил, свои реквизиты и не уведомил об этом Заказчика, а также в случае, если Поставщик, предоставил свои неправильные реквизиты, то он несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей. Отсутствие со стороны Поставщика уведомления об изменениях в реквизитах или в случае неправильного указания своих реквизитах является для Заказчика основанием освобождения от ответственности за просрочку оплаты за выполненные работы по настоящему Договору.

9.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок, не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня его получения. Расторжение настоящего Договора производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в случае:

9.4.1. Задержки Поставщиком поставки Товара по настоящему Договору более чем на 10 (Десять) рабочих дней от даты, согласованной Сторонами по причинам, не зависящим от Заказчика;

9.4.2. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

9.4.3. Существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружения Заказчиком несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

9.4.4. Ликвидации Поставщика;

9.4.5. Установления факта приостановления деятельности Поставщика;

9.4.6. Наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам и сборам, и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9.4.7. Отказа Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

9.4.8. Невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ);

9.4.9. По иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Договоре, а также телеграммой, либо посредством факс, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении адресату.

9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной такого уведомления.

9.7. Расторжение Договора возможно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Условия настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений и приложений к нему конфиденциальны и разглашению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных Договором или законодательством Российской Федерации.

10.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего договора и приложений к нему.

10.3. Стороны договорились о том, что не является разглашением конфиденциальной информации размещение Договора или информации о нём в единой информационной системе в сфере закупок, а также иные действия, необходимые для заключения и исполнения Договора, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

10.4. Условия настоящего раздела обязательны для Сторон, как в период действия Договора, так и в течение трех лет с даты прекращения действия Договора по любым основаниям.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует по 31.12.2023, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств Сторонами.

11.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12. СТАНДАРТНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

12.1.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

12.1.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

12.1.3. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

13.2. Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц». Стороны вправе составить Договор в письменной форме в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих такую же юридическую силу, как и Договор, заключенный в электронной форме.

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость договора составляет _____________________________

Извещение_ЭМ - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ в электронном магазине среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Поставка смазочных материалов

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг ООО «Трударенда» (далее - Положение о закупке) и Извещением о проведении закупки.

- Посмотреть таблицу с данными