Тендер - Поставка гелия газообразного марки А ТУ 0271-135-31323949-2005 №244605161

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Пр_№1_к_запросу_ТЗ

Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

Наименование МТР, работ, услуг: поставка гелия газообразного марки А ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: - обеспечение основного производства

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: – для проверки деталей на герметичность в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

-по физико-химическим показателям гелий газообразный марки А должен соответствовать требованиям ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть «Гелий газообразный (сжатый). Технические условия» и нормам, указанным в таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): нет.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

-гарантийный срок хранения Товара – 2 года со дня изготовления продукции.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

-при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг: Общий объем▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьл. Ориентировочное количество партий - 12 по▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьл (4 -6 баллонов по 40л.).

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- поставка Товара осуществляется партиями в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки.

- доставка Товара осуществляется силами и средствами Заказчика в пределах 450 км от места нахождения Заказчика.

- срок действия договора до 30 июня 2024 года.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: АО «ЗПП», г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26

10. Иное:

- поставка Товара осуществляется в таре Заказчика, в цилиндрических баллонах из легированной и углеродистой стали, которые соответствуют всем действующим ГОСТ стандартам, объемом 40 литров коричневого цвета с белой маркировкой «Гелий», а сверху на них выбивается паспорт.

-тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

- тара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

-на тару должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека.

- на таре обязательно должен быть качественный газовый вентиль.

- Тара - баллоны емкостью 40 литров – является возвратной и предоставляется Заказчиком на обмен в момент отгрузки товара.

11.Требования к безопасности продукции:

- поставляемый Товар не классифицируется как опасный материал.

Формы_для_заполнения

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Коммерческое предложение

начало формы

от «___» ____________ 2023 г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку гелия газообразного марки А ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в соответствии с Запросом на предоставление предложения поставщика.

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны поставить гелий газообразный марки «А» ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в приложении №1 к запросу.

Технические характеристики представлены в таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

НДС*- если применим

Итого на общую сумму, рублей: _________(____________), в том числе НДС ________________

(указать сумму цифрами и прописью) (указать цифрами и прописью, если применим)

Условия оплаты: Заказчик осуществляет 100 % оплату за партию Товара на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента доставки партии Товара на склад Заказчика.

Срок и условия поставки Товара: Поставка партии Товара осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика.

Доставка Товара осуществляется силами и средствами Заказчика в пределах 450 км от места нахождения Заказчика.

Адрес отгрузки:___________________________________________________

(указать адрес отгрузки)

Общий объем –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьл. Ориентировочное количество партий - 12 по▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьл (4 -6 баллонов по 40л.).

Поставка Товара осуществляется в таре Заказчика, в цилиндрических баллонах из легированной и углеродистой стали, которые соответствуют всем действующим ГОСТ стандартам, объемом 40 литров коричневого цвета с белой маркировкой «Гелий», а сверху на них выбивается паспорт.

-тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

- тара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

-на тару должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека.

- на таре обязательно должен быть качественный газовый вентиль.

- Тара - баллоны емкостью 40 литров – является возвратной и предоставляется Заказчиком на обмен в момент отгрузки Товара.

Гарантийный Срок: Гарантийный срок хранения Товара – 2 года со дня изготовления продукции. Товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

Срок действия настоящего коммерческого предложения: ____________________________

(указать срок действия, но не менее чем до 28 февраля 2022г.)

__________________ _________________ / _____________________________

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Сведения об участнике процедуры закупки

В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора]

НАЧАЛО ФОРМЫ

- Посмотреть таблицу с данными

___________________ _________________ / _____________________________

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Пр_№2_к_запросу_ПД

Приложение №1 к запросу_Проект договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______________

г. Йошкар-Ола «__» _________ 2023 г.

_____________ (__________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующей на основании _____________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Козлова Петра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения.

В настоящем Договоре применены следующие термины с соответствующими определениями:

«Стороны» - Заказчик и Поставщик.

«Договор» - настоящий документ, включая приложения, подписанные Заказчиком и Поставщиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период поставки.

«Товар» - гелий газообразный марки А ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, поставляемый в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), техническим заданием или комбинацией из них, являющимися Приложениями к настоящему Договору.

2. Предмет Договора.

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар Заказчику, а Заказчик - принять и оплатить Товар в порядке и на условиях настоящего Договора.

2.2. Количество, номенклатура, стоимость Товара определены в Спецификации, представленной в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Настоящим Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил.

3. Качество Товара.

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам, техническим условиям, регламентам, действующим на территории РФ.

3.2. Поставщик вместе с Товаром предоставляет Заказчику сопроводительные документы, подтверждающие качество, происхождение Товара, и иные необходимые документы.

4. Цена Договора и порядок оплаты.

4.1. Цена Договора определена и составляет - __________ (________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% - если применим _________ (_______) рублей ____ копеек и включает стоимость Товара, упаковку, маркировку, транспортные расходы на доставку товара до места передачи, затраты на погрузочно-разгрузочные работы, налоги и иные обязательные платежи, действующие на территории РФ.

Неучтенные затраты, связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком и относятся к затратам Поставщика. Цена договора определяется в рублях, она фиксированная в течение всего срока действия договора.

4.2. Заказчик осуществляет оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в следующем порядке:

Заказчик осуществляет 100 % оплату за партию Товара на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента доставки партии Товара на склад Заказчика.

4.3. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Сроки и условия поставки Товара.

5.1. Поставка партии Товара осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Заказчика в пределах 450 км от места нахождения Заказчика, доставка до указанного расстояния осуществляется силами и средствами Поставщика.

Доставка партии Товара осуществляется силами и средствами Заказчика со склада Поставщика, расположенного по адресу: ______________

5.2. Поставщик считается выполнившим свою обязанность по поставке Товара в момент фактического предоставления Товара в распоряжение Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика) на складе Заказчика.

5.3. Сведения о необходимости приостановления работ по поставке в связи с невозможностью приемки, прекращения отгрузки, а также по другим непредвиденным обстоятельствам должны передаваться другой Стороне незамедлительно.

6. Приемка-передача Товара.

6.1. Внутренняя приемка Товара на предмет его соответствия Спецификации и/или товарной накладной по форме ТОРГ 12 (далее по тексту – накладная) по комплектности и товарному виду осуществляется на складе Заказчика не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента поставки Товара.

6.2. Заказчик в день передачи Товара подписывает накладную, либо иной документ, подтверждающий факт доставки и принятия Товара Заказчиком, в котором отображает результат его приемки по количеству, с указанием даты приемки Товара Заказчиком.

6.3. Датой поставки Товара является дата подписания Сторонами накладной, либо иного документа, подтверждающего факт доставки и принятия Товара Заказчиком.

6.4. В случае выявления несоответствия количества или комплектности Товара соответствующей Спецификации данного Договора Заказчик обязан письменно (по факсу или телеграммой) уведомить Поставщика о выявленных недостатках в течение 5 (Пяти) рабочих дней после их обнаружения, с приложением подробного перечня указанных недостатков, а Товар принять на ответственное хранение.

Вызов представителя Поставщика обязателен.

6.5. Поставщик направляет своего представителя к Заказчику, который совместно с представителем Заказчика составляет соответствующий Акт, служащий доказательством (документальным обоснованием) при урегулировании Сторонами возникших разногласий.

6.6. Поставщик обязуется за свой счет поставить Товар надлежащего качества на склад Заказчика в срок, дополнительно согласованный Сторонами.

6.7. Поставщик отвечает за все недостатки Товара, возникшие до передачи Товара Заказчику. За недостатки, возникшие после передачи Товара Заказчику, Поставщик несет ответственность лишь при наличии вины.

6.8. Заказчик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения накладной от Поставщика вернуть в адрес Поставщика оригинал накладной, оформленный надлежащим образом (подписанный уполномоченным представителем и заверенный печатью организации) по почте.

7. Переход права собственности на Товар.

7.1. Стороны Договора определили, что право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания накладной Заказчиком.

7.2. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит на Заказчика с момента подписания накладной в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора независимо от перехода права собственности.

8. Ответственность Сторон.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Заказчик вправе при расчете по договору удержать сумму неустойки (штрафа, пеней) из подлежащей к оплате суммы за поставленный по Договору Товар, если Поставщик не уплатил их в указанный в требовании срок.

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, за которые начисляется пеня. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы в размере 10 (Десять) процентов от цены Договора.

8.5. Уплата пени и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

8.6. Стороны достигли соглашения, что указанная неустойка является соразмерной несвоевременной уплате причитающихся сумм, либо неотгруженного в срок Товара, и что не имеется оснований для уменьшения указанной неустойки на основании ст. 333 ГК РФ.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: пожар, стихийное бедствие, авария, военные или боевые действия, эпидемии, массовые беспорядки, забастовки.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены Торгово-промышленной Палатой либо иным компетентным государственным органом. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

10. Порядок разрешения споров.

10.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

10.2. До передачи спора на разрешение Сторонами должен быть соблюден претензионный порядок его урегулирования.

10.3. Претензия должна быть составлена в письменном виде, подписана уполномоченным лицом и выслана по факсу или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

10.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения и направить другой Стороне мотивированный ответ.

10.5. Ответ на претензию направляется по факсу либо заказным письмом.

11. Срок действия Договора.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 30 июня 2024 года.

12. Конфиденциальность.

12.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Режим конфиденциальности распространяется на текст Договора и его основные условия, а также на любую иную информацию, которую любая из Сторон идентифицирует как конфиденциальную до или сразу при ее предоставлении другой Стороне.

12.2. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему Договору, Сторона, совершившая подобное нарушение, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в связи с этим нарушением понесенные прямые убытки.

12.3. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда любая из Сторон по Договору обязана разгласить конфиденциальную информацию компетентным органам в соответствии с требованиями законодательства РФ. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

13. Антикоррупционная оговорка.

13.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

14. Порядок изменения и расторжения Договора.

14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

14.2. В случаях расторжения Договора по соглашению сторон Договор прекращает свое действие с момента подписания такого соглашения Сторонами.

14.3. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор в случае, если другая Сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента письменного уведомления или в установленные сроки.

14.4. Заказчик обязан отказаться от заключения Договора, а при заключении Договора расторгнуть его в безусловном порядке, в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа;

- в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

- в случае установления факта проведения приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

14.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней в одностороннем порядке без применения штрафных санкций в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

- поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

- неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.

15. Заключительные положения.

15.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

15.2. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают, как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной и электронной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления с обязательной досылкой оригиналов в разумные сроки.

15.3. Копии документов, полученные по факсу, электронной почте действуют до момента получения Сторонами оригиналов соответствующих документов.

15.4. В случае изменения банковских и юридических реквизитов Поставщика и Заказчика Стороны обязуются уведомить об этом друг друга в течение 5 (Пяти) дней со дня изменения реквизитов.

15.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны по Договору.

15.6. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

15.7. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16. Приложения к настоящему Договору.

Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Спецификация (Приложение №1).

Форма заявки (Приложение № 2)

17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки №_______________ от «___»_________ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

1. По физико-химическим свойствам гелий газообразный марки А должен соответствовать требованиям ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Техническим условиям и нормам, указанным в таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требования к поставке Товара

2.1. Поставка Товара осуществляется партиями:

Общий объем▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьл. Ориентировочное количество партий - 12 по▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьл (4 -6 баллонов по 40л.).

При поставке Товара должен прилагаться паспорт, удостоверяющий качество Товара.

3. Требования к упаковке Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется в таре Заказчика, в цилиндрических баллонах из легированной и углеродистой стали, которые соответствуют всем действующим ГОСТ стандартам, объемом 40 литров коричневого цвета с белой маркировкой «Гелий», а сверху на них выбивается паспорт.

3.2. Тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

3.3. Тара должна быть без повреждений и нарушения целостности. На тару должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека. На таре обязательно должен быть качественный газовый вентиль.

3.4. Тара - баллоны емкостью 40 литров – является возвратной и предоставляется Заказчиком на обмен в момент отгрузки Товара.

4. Требования к гарантийному сроку

4.1. Гарантийный срок хранения Товара:

-гарантийный срок хранения Товара – 2 (Два) года со дня изготовления.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

5. Требования к безопасности Товара

5.1. Поставляемый Товар не классифицируется как опасный материал.

- Посмотреть таблицу с данными Пр_№2_к_запросу_ПД

Приложение №1 к запросу_Проект договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______________

г. Йошкар-Ола «__» _________ 2023 г.

_____________ (__________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующей на основании _____________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Козлова Петра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения.

В настоящем Договоре применены следующие термины с соответствующими определениями:

«Стороны» - Заказчик и Поставщик.

«Договор» - настоящий документ, включая приложения, подписанные Заказчиком и Поставщиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период поставки.

«Товар» - гелий газообразный марки А ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, поставляемый в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), техническим заданием или комбинацией из них, являющимися Приложениями к настоящему Договору.

2. Предмет Договора.

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар Заказчику, а Заказчик - принять и оплатить Товар в порядке и на условиях настоящего Договора.

2.2. Количество, номенклатура, стоимость Товара определены в Спецификации, представленной в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Настоящим Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил.

3. Качество Товара.

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам, техническим условиям, регламентам, действующим на территории РФ.

3.2. Поставщик вместе с Товаром предоставляет Заказчику сопроводительные документы, подтверждающие качество, происхождение Товара, и иные необходимые документы.

4. Цена Договора и порядок оплаты.

4.1. Цена Договора определена и составляет - __________ (________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% - если применим _________ (_______) рублей ____ копеек и включает стоимость Товара, упаковку, маркировку, транспортные расходы на доставку товара до места передачи, затраты на погрузочно-разгрузочные работы, налоги и иные обязательные платежи, действующие на территории РФ.

Неучтенные затраты, связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком и относятся к затратам Поставщика. Цена договора определяется в рублях, она фиксированная в течение всего срока действия договора.

4.2. Заказчик осуществляет оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в следующем порядке:

Заказчик осуществляет 100 % оплату за партию Товара на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента доставки партии Товара на склад Заказчика.

4.3. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Сроки и условия поставки Товара.

5.1. Поставка партии Товара осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Заказчика в пределах 450 км от места нахождения Заказчика, доставка до указанного расстояния осуществляется силами и средствами Поставщика.

Доставка партии Товара осуществляется силами и средствами Заказчика со склада Поставщика, расположенного по адресу: ______________

5.2. Поставщик считается выполнившим свою обязанность по поставке Товара в момент фактического предоставления Товара в распоряжение Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика) на складе Заказчика.

5.3. Сведения о необходимости приостановления работ по поставке в связи с невозможностью приемки, прекращения отгрузки, а также по другим непредвиденным обстоятельствам должны передаваться другой Стороне незамедлительно.

6. Приемка-передача Товара.

6.1. Внутренняя приемка Товара на предмет его соответствия Спецификации и/или товарной накладной по форме ТОРГ 12 (далее по тексту – накладная) по комплектности и товарному виду осуществляется на складе Заказчика не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента поставки Товара.

6.2. Заказчик в день передачи Товара подписывает накладную, либо иной документ, подтверждающий факт доставки и принятия Товара Заказчиком, в котором отображает результат его приемки по количеству, с указанием даты приемки Товара Заказчиком.

6.3. Датой поставки Товара является дата подписания Сторонами накладной, либо иного документа, подтверждающего факт доставки и принятия Товара Заказчиком.

6.4. В случае выявления несоответствия количества или комплектности Товара соответствующей Спецификации данного Договора Заказчик обязан письменно (по факсу или телеграммой) уведомить Поставщика о выявленных недостатках в течение 5 (Пяти) рабочих дней после их обнаружения, с приложением подробного перечня указанных недостатков, а Товар принять на ответственное хранение.

Вызов представителя Поставщика обязателен.

6.5. Поставщик направляет своего представителя к Заказчику, который совместно с представителем Заказчика составляет соответствующий Акт, служащий доказательством (документальным обоснованием) при урегулировании Сторонами возникших разногласий.

6.6. Поставщик обязуется за свой счет поставить Товар надлежащего качества на склад Заказчика в срок, дополнительно согласованный Сторонами.

6.7. Поставщик отвечает за все недостатки Товара, возникшие до передачи Товара Заказчику. За недостатки, возникшие после передачи Товара Заказчику, Поставщик несет ответственность лишь при наличии вины.

6.8. Заказчик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения накладной от Поставщика вернуть в адрес Поставщика оригинал накладной, оформленный надлежащим образом (подписанный уполномоченным представителем и заверенный печатью организации) по почте.

7. Переход права собственности на Товар.

7.1. Стороны Договора определили, что право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания накладной Заказчиком.

7.2. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит на Заказчика с момента подписания накладной в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора независимо от перехода права собственности.

8. Ответственность Сторон.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Заказчик вправе при расчете по договору удержать сумму неустойки (штрафа, пеней) из подлежащей к оплате суммы за поставленный по Договору Товар, если Поставщик не уплатил их в указанный в требовании срок.

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, за которые начисляется пеня. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы в размере 10 (Десять) процентов от цены Договора.

8.5. Уплата пени и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

8.6. Стороны достигли соглашения, что указанная неустойка является соразмерной несвоевременной уплате причитающихся сумм, либо неотгруженного в срок Товара, и что не имеется оснований для уменьшения указанной неустойки на основании ст. 333 ГК РФ.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: пожар, стихийное бедствие, авария, военные или боевые действия, эпидемии, массовые беспорядки, забастовки.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены Торгово-промышленной Палатой либо иным компетентным государственным органом. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

10. Порядок разрешения споров.

10.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

10.2. До передачи спора на разрешение Сторонами должен быть соблюден претензионный порядок его урегулирования.

10.3. Претензия должна быть составлена в письменном виде, подписана уполномоченным лицом и выслана по факсу или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

10.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения и направить другой Стороне мотивированный ответ.

10.5. Ответ на претензию направляется по факсу либо заказным письмом.

11. Срок действия Договора.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 30 июня 2024 года.

12. Конфиденциальность.

12.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Режим конфиденциальности распространяется на текст Договора и его основные условия, а также на любую иную информацию, которую любая из Сторон идентифицирует как конфиденциальную до или сразу при ее предоставлении другой Стороне.

12.2. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему Договору, Сторона, совершившая подобное нарушение, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в связи с этим нарушением понесенные прямые убытки.

12.3. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда любая из Сторон по Договору обязана разгласить конфиденциальную информацию компетентным органам в соответствии с требованиями законодательства РФ. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

13. Антикоррупционная оговорка.

13.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

14. Порядок изменения и расторжения Договора.

14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

14.2. В случаях расторжения Договора по соглашению сторон Договор прекращает свое действие с момента подписания такого соглашения Сторонами.

14.3. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор в случае, если другая Сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента письменного уведомления или в установленные сроки.

14.4. Заказчик обязан отказаться от заключения Договора, а при заключении Договора расторгнуть его в безусловном порядке, в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа;

- в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

- в случае установления факта проведения приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

14.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней в одностороннем порядке без применения штрафных санкций в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

- поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

- неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.

15. Заключительные положения.

15.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

15.2. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают, как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной и электронной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления с обязательной досылкой оригиналов в разумные сроки.

15.3. Копии документов, полученные по факсу, электронной почте действуют до момента получения Сторонами оригиналов соответствующих документов.

15.4. В случае изменения банковских и юридических реквизитов Поставщика и Заказчика Стороны обязуются уведомить об этом друг друга в течение 5 (Пяти) дней со дня изменения реквизитов.

15.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны по Договору.

15.6. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

15.7. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16. Приложения к настоящему Договору.

Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Спецификация (Приложение №1).

Форма заявки (Приложение № 2)

17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки №_______________ от «___»_________ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

1. По физико-химическим свойствам гелий газообразный марки А должен соответствовать требованиям ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Техническим условиям и нормам, указанным в таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требования к поставке Товара

2.1. Поставка Товара осуществляется партиями:

Общий объем▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьл. Ориентировочное количество партий - 12 по▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьл (4 -6 баллонов по 40л.).

При поставке Товара должен прилагаться паспорт, удостоверяющий качество Товара.

3. Требования к упаковке Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется в таре Заказчика, в цилиндрических баллонах из легированной и углеродистой стали, которые соответствуют всем действующим ГОСТ стандартам, объемом 40 литров коричневого цвета с белой маркировкой «Гелий», а сверху на них выбивается паспорт.

3.2. Тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

3.3. Тара должна быть без повреждений и нарушения целостности. На тару должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека. На таре обязательно должен быть качественный газовый вентиль.

3.4. Тара - баллоны емкостью 40 литров – является возвратной и предоставляется Заказчиком на обмен в момент отгрузки Товара.

4. Требования к гарантийному сроку

4.1. Гарантийный срок хранения Товара:

-гарантийный срок хранения Товара – 2 (Два) года со дня изготовления.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

5. Требования к безопасности Товара

5.1. Поставляемый Товар не классифицируется как опасный материал.

- Посмотреть таблицу с данными Запрос_КП