Тендер - Средства личной гигиены №244565618

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть18 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Набор_средств_личной_гигиены

Спецификация потребность Набор средств личной гигиены (хозтовары)

для нужд ЛПЧУП Санаторий «Ливадия-Татарстан»

- Посмотреть таблицу с данными

Итого 37900,00 руб.

Договор_поставки_по_госзакупкам_на_биржевой_площадке_образец_

Договор поставки № ____

г.Казань от « » __________ 2023 г.

Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Ливадия-Татарстан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Мухаметзянова Ленара Альбертовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и

___________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________ действующего на основании _______________с другой стороны,

в соответствии с ст. 93 п.5 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол №___________ от_______), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. «Поставщик» обязуется поставлять товар (далее - товар, продукция) для ЛПЧУП Санаторий «Ливадия-Татарстан», в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и заявкой на партию Товара, продукции. Спецификация формируется на основании протоколов подведения итогов запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Общая сумма договора определяется в зависимости от потребностей Заказчика и складывается исходя из общего количества заявок Заказчика в течение срока действия настоящего договора. Сумма договора может быть изменена в сторону уменьшения - в случае уменьшения объема поставляемого товара (продукции), уменьшения потребности в товаре со стороны Заказчика. Сумма договора может быть изменена в сторону увеличения – в случае увеличения объема поставляемого товара (продукции), увеличения потребности в товаре со стороны Заказчика, но не более чем на 10 процентов от основной суммы договора.

1.3. Поставляемая продукция и оказываемые услуги должны соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительной власти РФ, регулирующих деятельность, связанную с поставкой и оказанием такой продукции и услуг.

2. Качество и комплектность товара

2.1. «Поставщик» гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и условий, установленных в РФ для данного вида товара, а также иным требованиям, предъявляемым к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ. Поставку осуществлять на основании ГОСТ и ФЗ №52 от 30.05.1999 г. « О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».

2.2. На весь объем товара «Поставщик» предоставляет «Заказчику» сертификаты соответствия и удостоверения качества на каждую партию товара. Указанные документы «Поставщик» передает «Заказчику» одновременно с передачей Товара. Продукция должна соответствовать гигиеническим нормативам безопасности и пищевой ценности, установленным санитарно- эпидемиологическим правами и нормативами СанПиН 2.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи СанПиН 2.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.3. Приемка закупаемого товара осуществляется Заказчиком в соответствии:

- с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6 и

- с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7.

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Поставка товара осуществляется на склад «Заказчика» в соответствии со спецификацией и заявкой Заказчика.

3.2. Товар поставляется в течение 7ми (семи) рабочих дней после заключения договора или в срок, согласованный сторонами отдельно.

3.3. Каждая партия товара должна полностью соответствовать Заявке «Заказчика» и Спецификации по количеству товара, его ассортименту.

3.4. Доставка и выгрузка товара производится силами и за счет средств «Поставщика».

3.5 Риск случайной гибели или порчи продукции переходят от «Поставщика» к «Заказчику» с момента приемки товара «Заказчиком» и подписания Сторонами накладных.

4.Цена и порядок расчетов

• Цена каждой единицы продукции определяется в рублях по результатам проведенного тендера с учетом всех расходов на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и изменению в одностороннем порядке не подлежит.

4.2. Оплата товара «Заказчиком» производится в 2 этапа:

1). Аванс в размере 20% в течении 3-х (трех) рабочих дней после заключения договора;

2). Остаток в размере 80% в течении 30-ти (тридцати) календарных дней со дня доставки товара на склад Заказчика.

4.3. Расчеты между сторонами осуществляются в рублях путем перечисления денежных средств с расчетного счета «Заказчика» на расчетный счет «Поставщика».

4.5. Источник финансирования: собственные средства

5. Ответственность сторон

5.1. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. «Поставщик» несет ответственность за качество товара. «Заказчик» вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение п. 3.1. настоящего договора «Поставщик» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленных товаров за каждый день просрочки. «Заказчик» вправе, уведомив «Поставщика», отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена на 15 (пятнадцать) банковских дней.

5.4. В случае, просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, «Поставщик» вправе требовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. В случае возникновения для одной из сторон обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению своих обязательств по настоящему договору, указанная сторона обязана в течение 10 рабочих дней известить о наступлении таких обстоятельств другую сторону. Исполнение обязательств по настоящему договору в этом случае отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. Прочие условия

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде Республике Татарстан.

7.2. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон после подписания его сторонами.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.4. Договор составлен в форме электронного документа, подписан обеими сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ. Стороны вправе изготовить договор на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон

«Поставщик»: «Заказчик»:

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

«Поставщик»: «Заказчик»:

______________/ / __________/Л.А. Мухаметзянов/