Тендер - Поставка продуктов питания (лимонная кислота) №244549355

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

НМЦК_лимонная_кислота - Посмотреть таблицу с даннымипроект_контракта_(лимонная_кислота) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект

Контракт №

на поставку товара

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Магнитогорск «____» ___________ 2023 г.

_____________________________________________________________________________________,, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице___________________________________________________________________________, с одной стороны, и Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский психоневрологический интернат», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Игнатовой Юлии Анатольевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о закупках), заключили настоящий контракт о нижеследующем

Предмет контракта

Предметом настоящего контракта является поставка продуктов питания (лимонная кислота), (далее товар), в количестве и в ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Поставщик обязуется на условиях настоящего контракта осуществить поставку товара Заказчику в соответствии со Спецификацией (Приложение 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.3. Одновременно с товаром Поставщик передает следующие документы:

- сертификат или декларация о соответствии;

- товарно-транспортная накладная;

- документ, подтверждающий страну происхождения Товара.

- иные документы, предусмотренными Законодательством РФ (заверенные печатью) и передаваться Заказчику на каждую единицу поставляемой продукции в момент поставки.

Цена контракта и порядок расчётов

Цена контракта составляет: _.

Цена Контракта (цена единицы Товара) включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара.

Цена контракта является твёрдой, определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных Законом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Источник финансирования Контракта - за счёт бюджетных средств.

Форма оплаты: безналичный расчёт.

Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объёма работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком по настоящему контракту юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Порядок, срок, форма оплаты: Оплата за фактически поставленный товар осуществляется путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в настоящем контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления счета (счета-фактуры) и подписания сторонами товарно-транспортной накладной (или УПД).

В случае изменения расчётного счета Поставщика последний обязан в 2-дневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчётного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счёт Поставщика, несёт Поставщик.

Непредставление Поставщиком какого-либо из документов (одного или нескольких) или представление их с нарушением формы либо с неоговорёнными исправлениями, является для Заказчика основанием для задержки оплаты оказанных услуг, до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несёт ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

Обязательство Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненным после списания денежных средств с расчётного счета Заказчика.

Поставщик по окончании срока действия контракта направляет Заказчику акт сверки расчётов, который Заказчик подписывает, скрепляет печатью и возвращает Поставщику в пятидневный срок со дня его получения.

Качество товара, срок годности

3.1. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.

3.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

3.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта.

3.4. Остаточный срок годности Товара устанавливается Заказчиком в Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Контракту).

Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству товара в момент его передачи, в течение остаточного срока годности, установленного настоящим Контрактом.

Заказчик предъявляет претензии по качеству товара в течение остаточного срока годности товара.

3.5. В течение остаточного срока годности товара Поставщик обязан за свой счёт заменить товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки товара возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения товара. Замена товара производится в течение 3(трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика.

В случае если по результатам экспертизы, указанной в пункте 3.3 раздела III настоящего Контракта, выявлено нарушение условий настоящего Контракта в части качества и безопасности товара и (или) установлен факт фальсификации товара, Поставщик осуществляет поставку товара надлежащего качества и соответствующего требованиям безопасности в объёме партии товара, поставленного Заказчику, образец из которой был исследован в рамках указанной экспертизы.

4. Условия поставки и приемки товара

4.1. Срок поставки товара: с 01.07.2023 г. по 30.09.2023г. включительно. Периодичность поставки: по заявке заказчика, в течение трёх рабочих дней после поступления заявки.

4.2. Место поставки товара: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Малиновая, 10/1 (склад Заказчика).

4.3. В день доставки товара по адресу поставки товара, указанному в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик обязан передать Заказчику подписанные со своей стороны товарную накладную (или УПД) в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон) и счёт (счёт-фактуру).

4.4. Вместе с товарной накладной (или УПД) Поставщик предоставляет счёт (счёт-фактуру). В день доставки товара Заказчик осуществляет приёмку товара по количеству упаковок товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству товара.

4.5. Для проверки поставленного товара в части соответствия товара условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключённых в соответствии с Законом N 44-ФЗ.

4.6. В рамках экспертизы поставленного товара на соответствие условиям настоящего Контракта Заказчиком своими силами или с привлечением независимых экспертов (экспертных организаций) на основании контрактов, заключённых в соответствии с Законом N 44-ФЗ, при необходимости, в течение срока действия Контракта, указанного в пункте 10.1 настоящего Контракта, проводятся исследования товара на предмет качества и безопасности, в том числе фальсификации товара.

4.7. Заказчик вправе для проведения экспертизы товара осуществлять выборочную проверку качества и безопасности товара до 20 процентов от количества партии каждого наименования товара для подтверждения его соответствия условиям настоящего Контракта в момент передачи товара Заказчику. Выборочная проверка качества и безопасности товара осуществляется в течение сроков, установленных настоящим Контрактом для приёмки товара.

Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика на ответственном хранении.

4.8. По результатам проведённой экспертизы товара, в том числе выборочной проверки качества и безопасности товара, Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Контракта, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности Товара.

4.9. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие приёмке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.10. Заказчик вправе не отказывать в приёмке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности товара, если выявленное несоответствие не препятствует приёмке товара и устранено Поставщиком.

4.11. При отсутствии претензий относительно количества товара, комплектности, упаковки товара, комплекта, качества и безопасности товара, в том числе на основании заключения по результатам экспертизы, проведённой путём выборочной проверки качества и безопасности товара, Заказчик подписывает документ о приёмке - акт о приёмке товаров, на основании которого Заказчик подписывает товарную накладную (или УПД) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки Товара.

4.12. В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству товара, комплектности, упаковке товара, комплекту, качеству и безопасности товара Заказчик отказывается от приёмки такого товара и составляет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки товара мотивированный отказ от подписания акта о приёмке с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Контракта (далее - мотивированный отказ).

4.13. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приёмке или об отказе в приёмке товара Заказчик должен учитывать отражённые в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлечённых для ее проведения.

4.14. В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству товара, комплектности, упаковке товара, комплекту, качеству и безопасности товара Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить товар) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения от Заказчика мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется соответствующей товарной накладной (или УПД) в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

4.15. В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

4.16. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной (или УПД).

4.17. Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем товара и настоящим Контрактом.

4.18. Сдача и приёмка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

5. Упаковка товара

5.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности товара.

5.2. Упаковка товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с товаром, находящимся в ней, в порядке, определённом пунктом 4 настоящего Контракта. Такой товар не засчитывается в счёт исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.3. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждение товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

5.4. На упаковке должна быть маркировка, содержащая информацию согласно части 4.1 статьи 4 технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки", утверждённого решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881, а также информацию согласно иным техническим регламентам на отдельные виды товара.

5.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем товара, необходимые для сохранения качества и безопасности товара.

6. Взаимодействия сторон

6.1.Поставщик обязан:

6.1.1. В предусмотренный настоящим контрактом срок поставить Товар Заказчику по количеству и по ассортименту в соответствии со Спецификацией (Приложение №1);

6.1.2. Передать вместе с Товаром комплект сопроводительных документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ.

6.1.3. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

6.1.4. Произвести за свой счет и собственными техническими средствами доставку Товара и обеспечить все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств.

6.1.5. В день поставки Товара передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных (или УПД) и счётов (счетов-фактур.

6.1.6. Участвовать в приёмке-передаче Товаров в соответствии с разделом 4 настоящего контракта.

6.1.7. По требованию Заказчика Поставщик обязан заменить Товар с недостатками на Товар, соответствующий по качеству условиям настоящего контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара, в течение 3-х рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать Товар, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте в течение 3-х рабочих дней, либо в срок установленный Заказчиком в претензии.

6.1.8. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Заказчику такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

6.2. Поставщик вправе:

6.2.1. Требовать от Заказчика произвести приёмку товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара.

6.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

6.3. Заказчик обязан:

Заказчик обязуется:

6.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствует установленным документам об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своём соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

6.3.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Поставщику такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем Контракте.

6.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

6.3.5. Обеспечить своевременную приёмку поставленного товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии с Законом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приёмки, так и в течение срока годности.

6.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.

6.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта, причинённых по вине Поставщика.

6.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта количество товара, предусмотренного настоящим Контрактом, не более чем на 10 процентов, в порядке и на условиях, установленных Законом N 44-ФЗ.

6.4.6. Отказаться от приёмки и оплаты товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.

6.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом N 44-ФЗ.

Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» и иным действующим гражданским законодательством РФ»:
7.3.1. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
7.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
7.6.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10% от цены контракта.
7.6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей.
7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.9. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим контрактом, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.11. Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из Контракта.
7.12. Окончание срока действия Контракта не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение его условий в период действия Контракта.

Порядок разрешения споров

Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение трёх календарных дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.
9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.
9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 9.2 - 9.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.
9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более семи рабочих дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

Срок действия и порядок изменения, расторжения контракта

Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по "31" октября 2023 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечёт прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчётов.

Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом N 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 95 Закона N 44-ФЗ.

Прочие условия

Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счёт, несёт Поставщик.

Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 12 настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 12 настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 12 настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путём заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к контракту №___________

от «______» ____________ 2023 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

- Посмотреть таблицу с данными

Общая сумма настоящего контракта составляет: _

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными