Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №244533924

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№_НМЦК_моющ_и_чист_2 - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№1_ОЗ_моющ_и_чист_(2) - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 21.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000017

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Брянская обл, Брянск г, Товар доставляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Брянск, ул. Институтская, д.16, материальный склад

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 71925.66 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" 20276U92900

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение № НМЦК_моющ и чист_2

Проект контракта

1 Приложение №3_проект контракта_Моющ и чист_2

Описание объекта закупки

1 Приложение №1_ОЗ_моющ и чист (2)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение №4 Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке_Моющ и чист_2

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№4_Требование_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке_Моющ_и_чист_2

Приложение №4

к Извещению

ТРЕБОВАНИЯ

к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе

и инструкция по её заполнению (далее – требования)

I. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, подаваемой участником закупки

Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать:

Следующие документы и информацию об участнике закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

• Установлено требование, предъявляемое к участникам электронного аукциона в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:

отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ

• Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона № 44-ФЗ: не требуются.

Предложение участника закупки в отношении объекта закупки.

Согласно части 5 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

При формировании предложения участника закупки в отношении закупки:

информация, предусмотренная подпунктами "а" и "г" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона № 44-ФЗ в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

Предложение участника закупки о цене контракта

Участники закупки, подавшие в соответствии с Законом заявки на участие в закупке, вправе в течение процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги подать с использованием электронной площадки ценовые предложения, предусматривающие снижение начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

Проведение процедуры электронного аукциона осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

II. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

• Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, составляется на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Заявка должна составляться в соответствии с Правилами русской орфографии и пунктуации.
• Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.
• При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, должны быть достоверны и не должны допускать двусмысленных толкований.
• Случаи использования при описании объекта закупки не установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показателей, требований, условных обозначений и терминологии обусловлены невозможностью в полной мере охватить все необходимые заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки.
• Во всем остальном, не предусмотренном извещением о проведении закупки, руководствоваться положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

Приложение_№3_проект_контракта_Моющ_и_чист_2

Приложение №3 к ИЗВЕЩЕНИЮ

об электронном аукционе

КОНТРАКТ № _________________ (проект)

на поставку моющих и чистящих средств для нужд ФГБОУ ВО "БГТУ"

(идентификационный код закупки _____________________________)

г. Брянск «__» _________ 2023 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «БГТУ»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Федонина Олега Николаевича, действующего на основании Устава университета с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК» в лице ____________________________________________, действующего на основании __________________________ с другой, вместе именуемые «СТОРОНЫ», а по отдельности «СТОРОНА» с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства РФ, на основании результатов электронного аукциона №____________________ (Протокол подведения итогов электронного аукциона от _______2023г.) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку моющих и чистящих средств (далее - товар) для нужд заказчика, заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

Поставщик осуществляет поставку товара в строгом соответствии со спецификацией товара (Приложение № 1 к Контракту) и техническими характеристиками (Приложение №2 к Контракту) которые являются его неотъемлемыми частями, определяющими объем, содержание товара и другие предъявляемые к нему требования.

1.2. Товар поставляется по адресу: г. Брянск, ул. Институтская, 16, материальный склад.

1.3. Поставляемый товар является новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным или частично восстановленным, готовым к использованию. Качество и комплектность товара должны соответствовать качеству и стандартам, установленным для данной продукции. Тара и упаковка должна обеспечивать ее сохранность при обычных условиях.

1.4. Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных законодательством о контрактной системе Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__%): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).

В случае если Поставщиком по Контракту является юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, сумма подлежащая уплате Заказчиком уменьшается, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Стоимость единицы Товара указана в Спецификации (Приложение № 1).

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

2.4. Оплата по Контракту производится через Управление Федерального Казначейства по Брянской области, г. Брянск, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ (далее – документ о приемке), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты его подписания сторонами.

Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4.1. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.2. Авансовые платежи по контракту не предусмотрены.

2.4.3. В случаях, предусмотренных пунктом 2.5 Контракта, оплата поставленного Товара производится в течение трёх рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.5. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.6. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) количеству Товара.

2.7. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товара, качества Товара и иных условий исполнения Контракта.

2.8. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

МЕСТО, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА ПО КОНТРАКТУ.

3.1. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Брянск, ул. Институтская, д. 16, материальный склад.

Товар поставляется согласно правилам внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО «БГТУ». Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу 8:00 до 17:00 часов. Обеденный перерыв предусмотрен с 12:30 до 13:30 часов.

3.2. Дата начала исполнения контракта – день его заключения.

Срок поставки Товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания контракта;

3.3. Товар должен быть поставлен в соответствии с техническими характеристиками (Приложение №2 к Контракту) и спецификацией (Приложение № 1 к Контракту). Поставка товара и его ответственное хранение осуществляется за счет средств Поставщика.

3.4. Условия поставки Товара: весь Товар при отгрузке должен быть должным образом упакован. Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях. Маркировка товара должна соответствовать требованиям нормативных документов и содержать: наименование товара, наименование фирмы - изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товара.

3.5. Заказчик имеет право отказаться от приемки Товара, если Поставщик передает товар Заказчику с нарушением требований настоящего Контракта.

3.6. При выявлении скрытых недостатков Товара Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика для составления Акта о выявленных недостатках. Скрытыми недостатками признаются недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, и были выявлены при практическом применении товара.

3.7. Возврат и обмен Товара, поставляемого с нарушениями требований к его количеству и качеству, комплектности, таре и упаковке, осуществляется силами и за счет Поставщика.

3.8. Ущерб, нанесенный по вине Поставщика в результате утраты или повреждения имущества, оборудования и других материальных ценностей в связи с поставкой Товара, возмещается Поставщиком за свой счет.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Срок фактической приемки товара составляет не более 3 (трёх) рабочих дней.

Товар считается поставленным после поставки всего объема товара, указанного в спецификации (Приложение №1) и подписания Сторонами документа о приемке.

4.2. По окончании поставки Товара Поставщик обязан представить сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для поставленного товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, технический паспорт или иной эксплуатационный документ на поставляемый товар, выданный производителем, на русском языке, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода.

Товары, происходящие из иностранного государства или группы иностранных государств, могут поставляться по Контракту только в строгом соответствии с запретами и ограничениями, установленными Правительством Российской Федерации.

4.3. Товар, не соответствующий указанным требованиям, считается непоставленным.

4.4. В случае обнаружения фактов отступлений от условий настоящего Контракта Заказчик вправе применить к Поставщику меры ответственности в соответствии с частью 8 настоящего Контракта.

4.5. Для проверки поставленного Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

4.6. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.7. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненной после подписания Заказчиком документа о приемке.

4.8. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами документа о приемке.

4.9. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных механизмов, осуществляются Поставщиком.

4.10. Поставщик, не ранее 5 (пяти) рабочих дней и не позднее дня фактической поставки товара, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и направляет в личный кабинет заказчика в единой информационной системе документ о приёмке Товара. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

4.11. К документу о приёмке Поставщик прикладывает в единой информационной системе следующие документы:

- счёт на оплату;

- сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для поставленного товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, технический паспорт или иной эксплуатационный документ на поставляемый товар, выданный производителем, на русском языке, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода.

4.12. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления в личный кабинет Заказчика в единой информационной системе документа о приёмке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приёмке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приёмке с указанием причин такого отказа.

4.13. Внесение исправлений в документ о приёмке, оформленный в соответствии с пунктами 4.10. – 4.11. Контракта, осуществляется Поставщиком в течение 2 (двух) рабочих дней, с даты получения уведомления с указанием замечаний от Заказчика в единой информационной системе, путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.14. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приёмке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приёмке в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 4.13. Контракта.

4.15. Поставщик устраняет выявленные Заказчиком недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа и повторно направляет документ о приёмке в личный кабинет Заказчика, в порядке и сроки, предусмотренные п. 4.13. Контракта. Все выявленные недостатки устраняются силами и за счет Поставщика.

4.16. В случае направления Поставщику повторного мотивированного отказа оказанные услуги считаются непринятыми, а Заказчик вправе инициировать расторжение контракта в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с применением штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

4.17. Датой приёмки считается дата размещения в единой информационной системе документа о приёмке, подписанного Заказчиком.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.

5.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемых Поставщиком обязательств по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Поставщику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

5.1.3. Отказаться от оплаты Товара в случае несоответствия результатов поставки Товара требованиям, установленным Контрактом;

5.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

5.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

5.1.6. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.7. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить доступ к объекту Заказчика для поставки Товара представителями (сотрудниками) Поставщика.

5.2.2. На время поставки Товара, предусмотренного Контрактом, обеспечить присутствие представителя Заказчика на объекте, где осуществляется поставка Товара.

5.2.3. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.4. Заказчик осуществляет контроль над исполнением условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.6. Своевременно принять и оплатить поставленный по Контракту Товар после подписания Сторонами документа о приемке.

5.2.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Поставщику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему Контракту.

5.2.8. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в судебном порядке.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать от Заказчика приемки Товара;

5.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятого без замечаний Товара;

5.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

5.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Поставщику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику Товар в соответствии с документами о приемке товара.

5.4.2. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки, полученные в результате поставки Товара или иные отступления от условий Контракта;

5.4.3. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения поставки Товара;

5.4.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении поставки Товара;

5.4.5. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

5.4.6. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

5.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.8. Предоставить Заказчику декларацию о стране товара и (или) документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.9. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта, произвести все виды погрузочно-разгрузочных работ и представить все необходимые документы, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.4.10. Гарантировать качество Товара.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий контракт заключается после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 10% от цены контракта и составляет ___________________ (______________________) рублей, ___копеек.

6.2. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Поставщиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

6.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком или организацией, указанной в ч.1 ст.45 Федерального закона № 44-ФЗ в соответствии со статьей 45 Федерального закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный в пункте 6.6 Контракта счет.

6.3.1. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

6.3.2. Поставщик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Поставщик о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

6.3.3. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

6.4. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Исполнителем) производится Заказчиком в течение пятнадцати дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

6.5. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Поставщик ему возвращаются заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, в течение пятнадцати дней с даты исполнения Поставщик обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

6.6. Внесение денежных средств осуществляется по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Брянской области (ФГБОУ ВО «БГТУ»)

Лицевой счет: 20276U92900

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: Отделение Брянск Банка России// УФК по Брянской области г. Брянск,

Счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В назначении платежа указывать: «Обеспечение ………………..….. » и номер аукциона (присвоенный электронной площадкой).

6.7. В случае если Поставщиком предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, настоящий контракт заключается только после предоставления им обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении электронного аукциона, а именно, в сумме _____________ (_______________) рубля _ копейки, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с п.6.7.1 настоящего контракта, с одновременным предоставлением обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в пункте 6.1 настоящего контракта.

6.7.1. К информации, подтверждающей добросовестность Поставщика, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение Поставщиком в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе.

6.8. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам осуществления закупки для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных коммерческих организаций, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

6.9. Обеспечение, указанное в пункте 6.1. настоящего Контракта, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Качество и безопасность товара должны соответствовать установленным для данных видов товаров нормам и требованиям государственных стандартов (ГОСТ), техническим условиям и иной нормативно-технической документации и подтверждаться сертификатами или декларациями соответствия (качества) производителя, выданными производителем, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей товара.

7.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром. Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не состоять в судебном споре, быть никому не продан, не подарен, не находится под залогом, свободным от обременения третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоять.

7.4. Остаточный срок годности товара не менее 12 месяцев со дня подписания документов о приемке.

8. ОТВЕТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. Уплата неустойки (штрафа, пени), предусмотренного Контрактом, не освобождает виновную сторону от необходимости исполнить обязательство в полном объеме.

8.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 – 9 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в виде суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде суммы, определяемой в следующем порядке:

8.5.1. в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

8.5.2. в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

а) 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

8.8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

8.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.14. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного контракта. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения настоящего контракта такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными способами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся как природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), так и общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по
Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств,
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в
срок.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное уведомление одной из сторон о наличии таких обстоятельств (кроме случаев, когда такое уведомление оказалось невозможным по независящим от стороны причинам) или отсутствие документального подтверждения наличия такого обстоятельства, лишает права ссылаться на них в качестве причины неисполнения обязательств по настоящему контракту.

9.4. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Брянской области, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

9.5. Если обстоятельства, указанные в п.9.1. настоящего Контракта и их последствия будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности, а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Сторона составляет претензию и формирует уведомление в личном кабинете единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью. Система автоматически направляет электронное уведомление другой стороне. Электронное уведомление подтверждает направление претензии и факт ее получения. Датой уведомления считается дата размещения в единой информационной системе уведомления в соответствии с часовой зоной.

10.4. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) дней с момента получения. Десятидневный срок отсчитывается со дня, следующего за днем надлежащего уведомления.

10.5. При неурегулировании Сторонами спора путем переговоров, спор разрешается в Арбитражном суде Брянской области.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

11.2.1. В случае принятия заказчиком или исполнителем решения об одностороннем отказе от исполнения контракта применяется следующий порядок:

В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии указанным порядком считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

В случае отмены заказчиком в соответствии с не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе, заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Поставщик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ);

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

Заказчик в день вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ, обращение о включении информации об исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение направляется заказчику в следующем порядке:

1) Поставщик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

В случае отмены Поставщиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Поставщик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента его заключения (ч.1 ст.425 Гражданского кодекса РФ) и действует до 31.12.2023 года (включительно). В части обязательств по оплате Товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки – до полного их исполнения Сторонами.

Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, и не освобождает стороны от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий настоящего контракта.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие законодательству РФ, вносятся по соглашению Сторон, оформляются дополнительными соглашениями, вступают в силу только после их подписания полномочными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

12.3. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

12.4. В случае перемены Заказчика, его права и обязанности, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракт на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

13.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

13.3. К Контракту прилагается:

Приложение № 1. Спецификация товара.

Приложение № 2. Технические характеристики поставляемого товара.

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1(одного) рабочего дней с даты такого изменения.

13.5. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ФГБОУ ВО «БГТУ»,

Адрес местонахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянск, бул. 50 лет Октября, 7

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8627

Банковские реквизиты: УФК по Брянской области (ФГБОУ ВО «БГТУ» л/сч 20276U92900)

Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянск

р/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик: ____________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

Ректор ФГБОУ ВО «БГТУ» :

____________________ О.Н. Федонин ______________________________

«____» ________________ 2023 г. «___» ________________ 2023 г.

Приложение №1

к контракту №_________

от _____________ 2023г.

Спецификация товара

(заполняется в соответствии с предложением победителя электронного аукциона)

- Посмотреть таблицу с данными

Общая цена Контракта составляет ______ рублей ___ копеек (______________________), в том числе НДС (_______________________).

Заказчик: ФГБОУ ВО «БГТУ»,

Адрес местонахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянск, бул. 50 лет Октября, 7

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8627

Банковские реквизиты: УФК по Брянской области (ФГБОУ ВО «БГТУ» л/сч 20276U92900)

Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянск

р/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик: ____________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

Ректор ФГБОУ ВО «БГТУ» :

____________________ О.Н. Федонин ______________________________

«____» ________________2023 г. «___» ________________ 2023 г.

Приложение №2

к контракту №_________

от _____________ 2023г.

Технические характеристики поставляемого товара

(заполняется в соответствии с предложением победителя электронного аукциона)

Заказчик: ФГБОУ ВО «БГТУ»,

Адрес местонахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянск, бул. 50 лет Октября, 7

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8627

Банковские реквизиты: УФК по Брянской области (ФГБОУ ВО «БГТУ» л/сч 20276U92900)

Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянск

р/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик: ____________________________________________________________

_

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

Ректор ФГБОУ ВО «БГТУ»:

____________________ О.Н. Федонин ______________________________

«____» ________________ 2023г. «___» ________________ 2023г.