Тендер - Средства индивидуальной защиты ( Крем защитный для рук ) №244511976

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_госконтракта_крема,_пасты_защитные

Государственный контракт № ______

на поставку товаров

(ПРОЕКТ)

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

г. Пенза «__ »_________20__

Федеральное государственное казенное учреждение "Логистический комплекс №60" (ФГКУ Логистический комплекс №60),от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице директора Акимова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны, и________________________________________________,именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ­­­­­__________________________ , действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передавать Государственному заказчику (далее по тексту – Заказчик) средства индивидуальной защиты (далее - «Товар»), наименование, характеристики, ассортимент, количество и стоимость которого определены в Приложении №1 (Описание объекта закупки) и Приложении №2 (Спецификация), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Товар в соответствии с условиями Контракта.

1.2 Поставка Товара производится автотранспортом Поставщика на склад Заказчика, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Ушакова, д.18. в течение 7 рабочих дней с даты заключения Контракта.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет_______ (_ )

рублей 00 копеек, включая все налоги, сборы, обязательные платежи (НДС не облагается), все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта.

Источник финансирования федеральный бюджет.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок действия Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества поставленного товара, качества поставленного товара и иных условий исполнения Контракта.

2.3. Оплата поставленного товара производится за счет средств федерального бюджета (л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 в УФК по Пензенской области г. Пенза) лимитов 2023 года в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по факту его поставки, в срок не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке поставленного товара, представляемых Поставщиком.

2.4 Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. КАЧЕСТВО,АССРТИМЕНТ,УПАКОВКА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

3.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара с предоставлением сертификатов обязательных для данного вида Товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Поставляемый Товар имеет гарантийный срок, который указывается в гарантийном талоне на каждый вид Товара. Течение гарантийного срока начинается с момента поставки Товара Заказчику.

3.3. В случае обнаружения некачественного Товара в процессе его использования, Заказчик письменно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках. По данному факту Стороны составляют и подписывают акт. Поставщик за счет собственных средств обязуется устранить неисправности или заменить некачественный Товар.

4.ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1 При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику комплект надлежащей документации:

-паспорт качества;

- счет;

- счет – фактуру;

- товарную накладную, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика) с печатью Поставщика;

-сертификат соответствия (качества), либо копию, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.2. Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара и требованиям настоящего Контракта, изложенным в показателях качества Описания объекта закупки (Приложение № 1).

4.3. Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.4. Для проверки поставленного Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами, либо с привлечением независимых экспертов/экспертных организаций.

В течение 5 рабочих дней после получения результатов экспертизы Заказчик подписывает документ о приемке (товарную накладную), либо направляет Поставщику мотивированный отказ от принятия Товара. Подпись Заказчика на документе о приемке (товарной накладной) свидетельствует о проведенной экспертизе и о том, что Товар соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.

4.5. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара, несоответствий условиям настоящего Контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные Товары, Заказчик уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части Товаров Поставщику в письменной форме Акт о возврате Товаров.

4.6. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар находится у него во владении на законном основании, не находится под арестом, не обременен другими обязательствами.

4.7. Все расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего условиям Контракта, несет Поставщик.

4.8. После приемки Товара и представленной Поставщиком надлежащим образом оформленной документации, указанной в п.4.1, Стороны подписывают документ о приемке (товарную накладную).

4.9. По всем остальным вопросам, касающимся качества и количества товаров, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны руководствуются инструкциями о приемке товаров П-6 и П-7.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта и сопроводительными документами в установленный срок.

5.1.2. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара либо при наступлении гарантийных случаев.

5.1.3 Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров.

5.2.2. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.2.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Контракта.

5.3.3. Получать от Заказчика содействие при поставке товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.4.Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом в течение 7 рабочих дней с даты заключения Контракта поставить Заказчику Товар надлежащего качества по адресу г.Пенза ул. Ушакова 18.

5.4.2. Одновременно с поставкой Товара передать Государственному заказчику необходимую документацию, указанную в п.4.1.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке поставленного товара, в том числе при наступлении гарантийных случаев, за свой счет.

5.4.4. Приостановить поставку товара в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые могут создать невозможность её завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления поставки товара.

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 Сведения о недобросовестных Поставщиках направляются Заказчиком для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленного товара, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара в срок, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Постащиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.4. В случае нарушения Поставщиком обязанностей по Контракту, неустойка (штраф, пени) засчитывается в счет суммы, подлежащей уплате за оказанную услугу. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения принятых обязательств.

Условие Контракта об удержании неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей уплате за поставленный товар, не является удержанием, которое предусмотрено ст. 359 ГК РФ в качестве способа обеспечения исполнения обязательств.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

6.6. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийные бедствия природного характера (землетрясение, наводнение, пожары, снежные заносы), забастовки, диверсии, запретительные меры органов государственной власти.

6.7. О наступлении форс-мажорных обстоятельств. Стороны уведомляют друг друга в 10-дневный срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на это органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному уведомлению: При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), а также удостоверяющего документа. Сторона Контракта вправе не принимать во внимание форс-мажорные обстоятельства при предъявлении исков к другой стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий настоящею Контракта.

6.8. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, все вопросы, связанные с взаиморасчетами, решаются Сторонами по взаимному согласию, а при не достижении согласия, в арбитражном суде но месту нахождения Заказчика.

К форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийные бедствия природного характера (землетрясение, наводнение, пожары, снежные заносы), забастовки, диверсии, запретительные меры органов государственной власти.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ,ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до «10» мая 2023 года.

Изменение условий настоящего Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, но решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.4. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы (оказанные услуги) производятся на основании «Акта сверки взаиморасчетов», составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Поставщика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Поставщиком условий настоящего Контракта.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Приложения, дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны и составляют неотъемлемую часть настоящего Контракта лишь в том случае, если они имеют ссылку на настоящий Контракт и не противоречат нормам действующего законодательства Российской Федерации.

8.2. Ни одна из Сторон не может передать свои нрава и обязанности по настоящему контракту третьей Стороне.

8.3. По всем вопросам, вытекающим из настоящего Контракта и неурегулированным им, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия, споры по настоящему Контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пензенской области.

8.5. Стороны обязаны письменно в течение 10 (десяти) календарных дней информировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов, указанных в настоящем контракте.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. ФГКУ «Логистический комплекс №60» при проведении процедур закупок товаров, работ, услуг и заключении договоров по хозяйственной деятельности придерживается Методических рекомендаций но разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции разработанных во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федеральною закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

9.2 Целью Методических рекомендаций является формирование единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в организациях независимо от их форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств.

9.3. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей члены контрактной службы должны:

- руководствоваться интересами организации - без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

- избегать (но возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

9.4. Стороны по договору (Государственному контракту) должны отказываться от предложений, получения подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление о влиянии па исход сделки, конкурса, аукциона, на принимаемые в ходе конкурсной процедуры решения и т.д:

- при любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий стороны обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей и проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех или иных представительских мероприятиях.

- не допускается передавать и принимать подарки от имени своей организации, его сотрудников и представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от валюты, а также в форме акций, опционов или иных ликвидных ценных бумаг.

- не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время прямых переговоров при заключении договоров (контрактов).

- в случае осуществления спонсорских, благотворительных программ и мероприятий стороны должны предварительно удостовериться, что предоставляемая помощь не будет использована в коррупционных целях или иным незаконным путем.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все разногласия, возникшие между Сторонами при заключении и исполнении настоящего Контракта, решаются по возможности путем переговоров между Сторонами.

10.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для Сторон настоящего Контракта.

10.3. Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Срок ответа на претензию 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения.

10.4 В случае, если Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, вес споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Пензенской области.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходящей из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы иди услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частое от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или)сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

12.1. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью, следующие приложения:

- Описание объекта закупки (Приложение 1);

- Спецификация ( Приложение №2).

12.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются законодательством Российской Федерации. 12.3. Любые изменения и дополнения условий настоящего Контракта имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 12.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из Сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Государственному контракту на поставку товаров №_____

от «___ » ______ 2023 г.

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемые товары должны соответствовать ГОСТам, указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать и подтверждаться в установленном законом порядке сертификатами соответствия, паспортами на каждую партию товара, регистрационными удостоверениями.

Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый товар, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый товар, изготовлен из экологически чистого сырья, гарантирующего безопасность для здоровья и окружающей среды.

Метод поставки товара: поставка товара должна осуществляться автотранспортом Поставщика.

Место поставки товара: поставка товара должна осуществляться в адрес Заказчика: г. Пенза, ул. Ушакова, д.18.

Срок поставки товара: товар подлежит в течение 7 рабочих дней с даты заключения Контракта.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Государственному контракту на поставку товаров №_____

от «___ » ______ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Государственного контракта составляет ________ (____________ рублей) ____ копеек, в том числе НДС ___ % - ______рублей ____копеек.

- Посмотреть таблицу с данными