Тендер - Поставка лакокрасочных материалов. №244473333

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть33 Просмотр сведений о закупке «Поставка лакокрасочных материалов. » Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75815

Объект закупки: Поставка лакокрасочных материалов.

Описание объекта закупки: Поставщик должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства.

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.72

Дата размещения закупки: 20.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:04

Срок завершения подачи оферт: 24.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:04

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Единовременно в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора.

Срок исполнения контракта: 31.12.2023

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: СПб ГБУК МДК ЦПКиО им. С.М. Кирова,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, Елагин остров, дом 4, литера З.

Источник финансирования: Бюджет 2023

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.):

Этапы оплаты:

Сопроводительные документы: Товарная накладная или универсальный передаточный документ

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Приемка товара осуществляется Заказчиком в день поставки товара в адрес Заказчика. 5.2. При приеме товара Заказчик проверяет соответствие товара требованиям Договора, Спецификации, законодательства РФ, сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, ассортименту, количеству, качеству товара, сроку поставки товара, соблюдение требований к маркировке, упаковке, иным требованиям, предъявляемым к подобным товарам, а также совершает другие необходимые действия, обеспечивающие приемку товаров такого рода. При отсутствии замечаний Заказчик подписывает товарную накладную или УПД и направляет 1 экземпляр Поставщику.

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Товарная накладная или универсальный передаточный документ

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Приемка товара осуществляется Заказчиком в день поставки товара в адрес Заказчика. 5.2. При приеме товара Заказчик проверяет соответствие товара требованиям Договора, Спецификации, законодательства РФ, сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, ассортименту, количеству, качеству товара, сроку поставки товара, соблюдение требований к маркировке, упаковке, иным требованиям, предъявляемым к подобным товарам, а также совершает другие необходимые действия, обеспечивающие приемку товаров такого рода. При отсутствии замечаний Заказчик подписывает товарную накладную или УПД и направляет 1 экземпляр Поставщику.

Обоснование заключения контракта: Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные частью 15 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МУЗЕЙНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ С.М. КИРОВА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ОСТРОВ ЕЛАГИН, 4/ЛИТ. Б

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Елагин, 4/ЛИТ. Б

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Панькова

Имя Лариса

Отчество Викторовна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Договор_краска_юристы

Договор №

г. Санкт-Петербург «___» __________ 2023 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Музейно-досуговый комплекс «Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя директора А.В. Ежова, действующего на основании доверенности № 19 от 27.06.2021, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку лакокрасочных материалов (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Требования к товару: наименование, количество, цена и технические характеристики товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

1.3. Поставщик должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства.

Стоимость товара и порядок оплаты

2.1. Стоимость товара составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двести тринадцать тысяч четыреста восемь) рублей 72 копейки. Стоимость товара включает в себя НДС _______________________ [1] .

2.2. Стоимость товара включает в себя все расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата осуществляется в соответствии с порядком финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга и ведения лицевых счетов главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных учреждений при казначейской системе исполнения бюджета, утвержденным в соответствии с действующим законодательством Санкт-Петербурга.

2.4. Оплата товара производится Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа (далее - УПД), предоставления Поставщиком счёта-фактуры (если применимо), счёта. Авансирование не предусмотрено.

2.5. Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от требований Договора, Спецификации (Приложение № 1 к Договору), иных исходных данных или с иными недостатками не подлежит оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

3. Место, условия и сроки поставки товара

3.1. Место поставки товара: СПб ГБУК МДК ЦПКиО им. С.М. Кирова,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, Елагин остров, дом 4, литера З.

3.2. Срок поставки товара: единовременно в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора.

3.3. Поставка, разгрузка товара могут осуществляться ежедневно с 10.00 до 17.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней. Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день обязан известить Заказчика о готовности поставить товар по адресу Заказчика и согласовать конкретные дату и время поставки товара.

3.4. Масса транспортного средства Поставщика не должна превышать 30 тонн (при въезде на территорию Заказчика через 3-й Елагин мост) и 12 тонн (при въезде на территорию Заказчика через 1-й Елагин мост), ввиду ограниченной грузоподъёмности мостов, ведущих на территорию Заказчика.

Права и обязанности Сторон

4.1. Обязанности Поставщика:

4.1.1. Осуществить поставку товара, соответствующего требованиям Договора, Спецификации, в срок, указанный в Договоре; обеспечить доставку товара на объект Заказчика, осуществить погрузочно-разгрузочные работы, подъём на этаж, вывоз упаковочной тары.

4.1.2. При передаче товара Поставщик должен передать Заказчику оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, паспортов качества, иных документов, подтверждающих качество товара, его соответствие государственным, отраслевым стандартам и техническим условиям, а также разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации, в случае если обязательное оформление таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Соблюдать правила контрольно-пропускного режима Заказчика. При необходимости заезда автотранспорта на территорию Елагина острова предоставить Заказчику список автотранспорта с указанием государственных номеров для согласования проезда. Обеспечить соблюдение правил проезда автотранспорта по территории Елагина острова:

- движение транспорта только по асфальтированным дорожкам. Не парковать и не заезжать на газон. При проезде транспорта обеспечить сохранность зеленых насаждений парка, в том числе над дорогой;

- скорость движения по территории парка не более 10 км/ч.

4.1.4. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Договору указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет устранить обнаруженные им недостатки товара.

4.1.5. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы, в том числе одновременно с передачей товара передать Заказчику: товарную накладную или УПД в двух экземплярах, счёт, счет-фактуру (если применимо), подписанные уполномоченным представителем Поставщика.

4.1.6. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.1.7. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Договору. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, объем, характер поставки.

4.1.8. Принять товар в случае его возврата Заказчиком по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и Договором.

4.1.9. В случае изменения у Поставщика банковских реквизитов, он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Договоре реквизитам, несет Поставщик.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств.

4.2.2. Требовать от Заказчика оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств.

4.3. Обязанности Заказчика:

4.3.1. Принять и оплатить товар в порядке, предусмотренном Договором.

4.3.2. Письменно известить Поставщика о несоответствии количества, качества поставленного товара условиям Договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Договором и законодательством РФ.

4.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.4.3. Не принимать и не оплачивать товар, не соответствующий требованиям Договора. Требовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты товара, не соответствующего требованиям Договора, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки и возмещения убытков.

4.4.4. Принять решение об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора в случаях поставки Поставщиком товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок; в случае нарушения сроков поставки более чем на 10 календарных дней; в случае нарушения Поставщиком требования п. 4.1.2. Договора; по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

При одностороннем внесудебном отказе Заказчика от исполнения Договора Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Уведомление считается полученным Поставщиком также в случае, если уведомление доставлено по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или почтовому адресу, указанному в Договоре, но не получено Поставщиком.

4.4.5. Провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, в том числе до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Приемка товара осуществляется Заказчиком в день поставки товара в адрес Заказчика.

5.2. При приеме товара Заказчик проверяет соответствие товара требованиям Договора, Спецификации, законодательства РФ, сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, ассортименту, количеству, качеству товара, сроку поставки товара, соблюдение требований к маркировке, упаковке, иным требованиям, предъявляемым к подобным товарам, а также совершает другие необходимые действия, обеспечивающие приемку товаров такого рода.

При отсутствии замечаний Заказчик подписывает товарную накладную или УПД и направляет 1 экземпляр Поставщику.

5.3. В случае обнаружения некачественного товара или недопоставки товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Поставщика и Заказчика с указанием недостатков и перечня необходимых доработок.

5.4. Поставщик обязан явиться для составления рекламационного акта и своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня их предъявления Заказчиком или заменить товар ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней, если иной срок не установлен в рекламационном акте. При отказе (уклонении) Поставщика от подписания акта, в нем делается отметка об этом. При неявке Поставщика на составление рекламационного акта, Заказчик вправе пригласить для заверения указанных в нём сведений третье лицо.

5.5. Заказчик вправе отказаться принимать исполнение обязательств, исполнение которых просрочено или совершено в нарушение условий Договора.

5.6. Риск случайной порчи или гибели товара возлагается на Поставщика до момента передачи товара Заказчику. Товар считается принятым Заказчиком с момента подписания Заказчиком товарной накладной или УПД. Поставщик считается надлежаще исполнившим свои обязательства по поставке товара с момента принятия товара Заказчиком.

6. Качество товара

6.1. Поставляемый товар должен быть новым, не использованным ранее (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6.2. Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в Договоре, Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

6.3. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с законодательством РФ.

6.4. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора о качестве товара или вследствие иных причин по требованию Заказчика или Поставщика может быть назначена экспертиза качества товара. Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы. Если назначенная по требованию Заказчика экспертиза подтвердила ненадлежащее качество товара, то расходы по экспертизе несет Поставщик.

6.5. Все расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара (включая расходы на доставку товара к месту замены и обратно), в том числе в период срока годности, несет Поставщик.

6.6. Требование к упаковке: упаковка должна обеспечивать сохранность товара от повреждений при его перевозке, погрузке-разгрузке и последующем хранении. Доставка товара должна производиться в упаковке, предотвращающей порчу товара, загрязнение, механические повреждения.

Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате товара, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы.

7.3. В случае просрочки Поставщиком исполнения своих обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости непоставленного в срок товара по Договору.

7.4. Неустойка по Договору начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.5. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (за исключением просрочки), предусмотренных Договором, Поставщик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 1% от стоимости товара по Договору за каждый случай нарушения.

7.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств в натуре. Убытки Заказчика взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.

7.7. Поставщик несёт ответственность за действия третьих лиц, привлечённых им к исполнению обязательств по Договору. Поставщик несёт материальную ответственность за ущерб, причинённый Заказчику в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору. В случае причинения вреда имуществу Заказчика (в том числе зелёным насаждениям), третьим лицам (как преднамеренно, так и непреднамеренно) в ходе поставки товара Поставщик обязан возместить нанесённый ущерб или восстановить повреждения за свой счёт в сроки, указанные Заказчиком.

Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, работ, услуг, отсутствие у Стороны необходимых денежных средств.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

9. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2023 г.

9.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия, а также от ответственности за его нарушение.

9.3. Условия Договора могут изменяться в случаях, предусмотренных гражданским кодексом РФ, а также по соглашению Сторон, путем оформления дополнительных соглашений к Договору, в случаях:

- увеличения и/или уменьшения объемов поставляемых товаров и/или цены договора без изменения предмета договора;

- изменения сроков действия договора, сроков поставки товара;

- выявления дополнительного объема и/или видов товара, изначально не предусмотренных договором, но не более чем на 75 (семьдесят пять) процентов цены договора.

9.4. Расторжение Договора производится по соглашению Сторон, по решению суда или во внесудебном порядке в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством РФ, условиями Договора.

10. Прочие условия

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. Договором предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 5 (пять) календарных дней от даты ее получения.

10.2. В случае если Стороны не урегулировали спор в претензионном порядке, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.3. Стороны обязаны информировать друг друга обо всех изменениях, касающихся местонахождения, банковских реквизитов и иных сведений.

10.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они исполнены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.5. По вопросам, не предусмотренным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.6. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 к Договору – Спецификация.

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

+

Приложение № 1 к Договору

№ ______________ от «___» _______ 20__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого по спецификации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двести тринадцать тысяч четыреста восемь) рублей 72 копейки. Стоимость товара включает в себя НДС ______________ [2] .

Заказчик Поставщик

Первый заместитель директора

__________________ А.В. Ежов ______________________

В случае если НДС не облагается, указать: «НДС не облагается ________________________».

(основание) ↑

В случае если НДС не облагается, указать: «НДС не облагается ________________________».

(основание) ↑