Тендер - Мыло туалетное 100г. в индивидуальной упаковке №244469646

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_009_08474

Типовая форма

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

№ 08474

г. Ижевск

20 апреля 2023 г.

Акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол» (АО «ИЭМЗ «Купол»),

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице , действующего на основании доверенности № от 0

г., с одной стороны, и 009, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании

, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор

(далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю Продукцию, наименование, количество, цена и

сроки поставки которой установлены Договором и Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью

настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию, соответствующую

требованиям, установленным Договором.

1.2. Место поставки Продукции — Удмуртская Республика,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ижевск, ул. Спортивная, д.

111.

1.3. Страна происхождения продукции - Россия, если иное не указано в Спецификации.

2. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Продукции осуществляется партиями в соответствии с письменными заявками

Покупателя. В письменной заявке Покупатель указывает конкретное наименование заказываемой

Продукции, ассортимент, необходимое количество и предполагаемый срок поставки Продукции.

Письменная заявка должна содержать ссылку на настоящий Договор и подписывается полномочным

лицом Покупателя.

Возможно направление заявки по электронной почте

либо факсимильной связью , с

последующим направлением почтовой связью.

Поставщик обязан в 3 (трех) дневный срок с момента получения заявки Покупателя в

письменной форме оповестить Покупателя о сроках готовности Продукции к отгрузке.

Продукция поставляется на склад Покупателя в срок не более 20 (двадцати) календарных дней со

дня направления Покупателем Поставщику заявки на поставку заказанной партии Продукции.

2.2. Поставщик обязан факсимильным сообщением уведомить Покупателя о готовности

Продукции к отгрузке.

2.3. Доставка Продукции осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. Досрочная

поставка Продукции производится только с письменного согласия Покупателя.

2.4. Во время доставки Продукции Поставщик должен обеспечить качество и безопасность

Продукции посредством выполнения требований Договора, нормативно-технической документации на

Продукцию, ГОСТ, ТУ, в том числе регламентирующих условия перевозки Продукции, и требований

Покупателя.

2.5. Датой поставки Продукции является дата подписания Покупателем товарной накладной по

форме ТОРГ-12 либо универсального передаточного документа.

Товарная накладная (форма ТОРГ-12) либо универсальный передаточный документ (УПД) в

графе «Основание» в обязательном порядке должна содержать указание на номер и дату Договора и

Спецификации (Приложение к Договору).

2.6. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю с момента подписания

Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12 (универсального передаточного документа).

3. СУММА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора на момент его заключения по Спецификации №1 (Приложение №1 к

договору) составляет , является фиксированной и изменению не подлежит.

3.2. Цена единицы Продукции устанавливается в российских рублях и включает в себя стоимость

Продукции, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, погрузочно – разгрузочных работ,

таможенные платежи, НДС, другие установленные налоги, сборы и платежи, а также иные расходы,

связанные с поставкой Продукции.

3.3. Оплата за поставленную Продукцию осуществляется Покупателем в течение 7 (семи)

рабочих дней с даты поставки Продукции в полном объеме на склад Покупателя

Страница 2 договора №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 20.04.2023 г.

Оплата производится после предоставления Поставщиком Покупателю счета на оплату

Продукции, товарной накладной по форме ТОРГ-12 (универсального передаточного документа) на

Продукцию с отметкой Покупателя о приемке Продукции.

Стороны обязуются при осуществлении расчетов по настоящему Договору, в платежных

документах обязательно указывать следующие сведения: полное фирменное наименование Покупателя

и Поставщика, номер и дату Договора, номер и дату соответствующей Спецификации, вид Продукции.

4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

4.1. Поставляемая Продукция по своим функциональным, техническим, качественным и

эксплуатационным

характеристикам

должна

соответствовать

требованиям

Договора,

нормативно-технической документации на Продукцию, ГОСТ, ТУ, либо иным документам, указанным

в Спецификации.

4.2. Одновременно с передачей Продукции Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы

или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих качество Продукции, и

иные документы, поставляемые вместе с Продукцией - паспорта, руководство по эксплуатации или

иные аналогичные документы на русском языке.

4.3. Поставщик гарантирует, что Продукция, поставленная в рамках Договора, является новой, не

бывшей в употреблении, не прошедшей ремонт (в том числе восстановление, замену составных частей,

восстановление потребительских свойств).

4.4. Гарантия на поставленную Продукцию составляет

с момента передачи Продукции

Покупателю по товарной накладной формы ТОРГ-12 (универсальному передаточному документу).

4.5. Поставщик гарантирует патентную чистоту поставляемой Продукции (в том числе путём

заключения лицензионных договоров) и самостоятельно несет ответственность в случае нарушения по

его вине исключительных прав авторов и (или) иных правообладателей объектов интеллектуальной

собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ

5.1. Приемка Продукции по количеству, качеству и комплектности производится в порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с

момента поступления Продукции на склад Покупателя.

5.2. В случае выявления, при приемке Продукции, несоответствий качества и /или количества и

/или комплектности Продукции условиям настоящего Договора, Покупатель вправе приостановить

приемку Продукции, обеспечив сохранение выявленных недостатков в неизменном виде.

Покупатель обязан направить уведомление Поставщику о выявленных недостатках. Уведомление

о вызове представителя Поставщика направляется посредством факсимильной/ почтовой связи или по

электронному адресу, указанному в реквизитах Поставщика (разд. 10 настоящего Договора).

Полномочный представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении

соответствующего Акта о выявленных недостатках в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента

направления уведомления Покупателем.

В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором, Акт о

выявленных недостатках Продукции составляется Покупателем в одностороннем порядке. Указанный

Акт является надлежащим доказательством факта поставки Продукции, несоответствующей условиям

Договора.

5.3. Поставщик, в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с момента составления Акта о

выявленных недостатках, обязан произвести замену несоответствующей Продукции на качественную

Продукцию, осуществить допоставку и /или доукомплектование Продукции.

5.4. В случаях, предусмотренных настоящим Договором, для фиксации (подтверждения,

признания) каких-либо фактов, имеющих юридическое значение, Стороны подписывают

соответствующие акты, которые фиксируют указанные в них факты и/или их признание

(подтверждение) Сторонами. Срок для подписания - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения

Акта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

Страница 3 договора №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 20.04.2023 г.

обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения сроков поставки Продукции, предусмотренных условиями настоящего

Договора, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки исполнения

обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере 0,05% от цены

Продукции, в отношении которой наступила просрочка, за каждый факт просрочки.

6.3. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по окончательному расчету за

поставленную Продукцию, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки

исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере 0,05% от

суммы окончательного расчета за Продукцию, в отношении которой наступила просрочка, за каждый

факт просрочки.

6.4. В случае поставки Продукции, несоответствующей требованиям Договора к качеству

Продукции, Покупатель вправе возвратить такую Продукцию Поставщику. Поставщик обязан принять

такую Продукцию и в течение 5 (пяти) дней с момента поступления соответствующего требования

осуществить возврат Покупателю уплаченных им за Продукцию денежных средств, а также уплатить

Покупателю штраф в размере 5 % от стоимости некачественной Продукции за каждый факт поставки

Продукции, несоответствующей требованиям Договора к качеству Продукции.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться в

претензионном порядке. Срок для ответа на претензию 20 (двадцать) дней с момента ее получения

контрагентом.

7.2. При неурегулировании спорных вопросов в претензионном порядке, спор передается на

разрешение Арбитражного суда Удмуртской Республики.

8. ФОРС - МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение

какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы

(чрезвычайных и непредотвратимых), таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае

войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после

заключения Договора.

8.2. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из Сторон

длится более 2 (двух) месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично аннулировать

настоящий Договор без обязательств о возмещении возможных убытков.

8.3. Санкции (ограничения ), введенные иностранными государствами в отношении РФ (в том

числе в отношении АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и его дочерних обществ), которые могут

повлиять на исполнение условий настоящего Договора, не являются обстоятельствами форс-мажора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Документы, переданные посредством факсимильной связи либо электронной почтой имеют

юридическую силу, если можно достоверно установить, что документы исходят от сторон по Договору

и подписаны уполномоченными представителями сторон. Дальнейшее предоставление оригиналов

документов является обязательным в течение 30 (тридцати) дней с момента предоставления

документов, переданных посредством факса либо электронной почтой.

9.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 20.04.2024 г.

Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по

Договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному

экземпляру для каждой из сторон.

9.4. АО «ИЭМЗ «Купол» стремится иметь деловые отношения с контрагентами,

поддерживающими требования антикоррупционного законодательства и/или контрагентами,

декларирующими непринятие коррупции.

В соответствии с антикоррупционной оговоркой при возникновении у АО «ИЭМЗ «Купол»

объективных

(разумных

и

добросовестных)

свидетельств

нарушения

контрагентами

антикоррупционного законодательства, в адрес такого контрагента направляется соответствующее

уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения.

Страница 4 договора №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 20.04.2023 г.

Непредоставление достаточных доказательств, определенно подтверждающих отсутствие

нарушения антикоррупционного законодательства, является нарушением существенных условий

договора (существенным нарушением), заключенного между АО «ИЭМЗ «Купол» и контрагентом, и

дает право АО «ИЭМЗ «Купол» расторгнуть такой договор в одностороннем внесудебном порядке

(полностью отказаться от исполнения договора), либо приостановить его дальнейшее исполнение в

одностороннем порядке в какой-то его части (частично отказаться от исполнения договора) путем

направления соответствующего письменного уведомления.

Договор

считается

соответственно

расторгнутым

либо

исполнение

обязательств

стороны-инициатора по нему приостановленным с момента, указанного в письменном уведомлении, но

не ранее чем по истечении 10 (десяти) дней с момента получения оригинала указанного уведомления. В

этом случае АО «ИЭМЗ «Купол» в соответствии с положениями антикоррупционной оговорки, вправе

требовать от своего контрагента возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого

расторжения.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПОКУПАТЕЛЯ

АО "ИЭМЗ "Купол"

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПОСТАВЩИКА

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК

________________

"____"__________________20___ г.

м.п.

________________

"____"__________________20___ г.

м.п.

Типовая форма

Приложение №1

к договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 20.04.2023

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

№

п/п

1

Наименование продукции

Страна

происхождения

продукции

Мыло туалетное 100г. в индивидульной упаковке, ТР ТС

Россия

019/2011

ГОСТ, ТУ, ТР ТС, иная

нормативнотехническая

документация

Цена за ед., (в

Ед.

Кол-во Российский

изм.

рубль), с НДС

ТР ТС 019/2011

ШТ.

Сумма, (в

Российский

рубль) с НДС

43330

0,00

Итого с НДС

Сумма НДС

Итого к оплате

Сумма Спецификации №1 составляет:

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК

________________

"____"__________________20___ г.

м.п.

________________

"____"__________________20___ г.

м.п.

0,00

0,00

0,00