Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
Проверка минимальной цены
Способ определения минимальной цены
Расчётная цена
Метод расчета
Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен
Договор_салфетки_ЕАТ_Березка
ДОГОВОР №
г. Архангельск
«__» __________ 2023 г.
_______________в лице_______, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________ действующего на основании _________, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:
Предмет договора
Поставщик обязуется поставить Заказчику чистящие влажные салфетки для офисной техники (далее - Товар) в соответствии с Техническим заданием на поставку Товара (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.
Технические характеристики Товара, его стоимость устанавливаются в Приложении №1 (Спецификация – Приложение № 1 к Техническому заданию) к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.
Цена договора и порядок расчетов
Цена Договора составляет _________(__________________) рублей, в т.ч. НДС 20 % ___________ (____________________________) рублей и включает в себя все расходы Поставщика, связанные с изготовлением и поставкой Товара, а также уплату всех налогов, сборов и пошлин, расходы на доставку Товара Заказчику, погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж и прочие расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по Договору.
Авансирование не предусматривается.
Расчёт осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки Товара, на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС) и товарной накладной.
Договор предусматривает возможность подписания дополнительных соглашений на поставку товаров. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить количество Товаров, предусмотренных Договором, а также дополнить Приложение №1 товарами при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, не предусмотренных Договором, но связанных с Товарами, предусмотренными Договором, в пределах 30% от цены Договора.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям по качеству, количеству и цене, установленным Договором, о чем делается соответствующая запись в рекламационном акте, предусмотренном п. 5.5. Договора.
Заказчик признается исполнившим свои обязательства по оплате Товара в полном объеме с момента списания денежных средств в сумме, указанной в п. 2.1. Договора с расчетного счета Заказчика.
Место, условия и сроки поставки Товара
Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.36, 7 этаж. Время доставки: в рабочие дни (понедельник – четверг) с 09:00 до 12:30 и с 13:15 до 17:00, пятница – с 08:00 до 12:30 и с 13:15 до 16:00 (по местному времени адреса поставки).
Поставка должна осуществляться силами, транспортом и за счет Поставщика.
Срок поставки Товара – в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты заключения Договора. Поставка Товара осуществляется единой партией.
В случае просрочки поставки Товара Поставщиком на срок более чем 5 (пять) календарных дней, Заказчик имеет право отказаться от приёмки (отказаться от исполнения Договора).
Сроки поставки Товара при изменении объема поставляемого Товара в случае, предусмотренном п 2.4. Договора, могут быть оговорены в Дополнительном соглашении.
Качество и комплектность Товара
Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям (далее ТУ) и нормативным документам, установленным для данного вида товаров, а также требованиям Технического задания (Приложение №1 к Договору).
Нарушение упаковки может допускаться исключительно для проверки качества, комплектности, отсутствия повреждения и рабочих качеств Товара. В случае если при проверке Товара в месте его поставки (приемки) было обнаружено нарушение упаковки, в Акт сдачи-приемки Товара вносится соответствующая запись.
Гарантия качества Товара предоставляется на весь объем Товара и включает в себя сертификаты соответствия, а также замену некачественного Товара.
Срок действия гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты приёмки Товара, если больший срок не установлен в приложениях к Договору в технической документации, прилагаемой к Товару (руководства по эксплуатации, паспорта, гарантийные талоны и пр.) или иным способом (размещение информации о гарантийном сроке на упаковке Товара, на интернет-сайте производителя, в рекламе).
Порядок осуществления приемки поставляемого Товара
Поставщик осуществляет доставку и выгрузку Товара по адресу Заказчика, передает Товар уполномоченному представителю Заказчика в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию).
При сдаче-приемке Товара Поставщиком оформляются и передаются: Акт сдачи-приемки Товара, товарная накладная, счет и счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При необходимости прилагаются документы, подтверждающие гарантийные обязательства (если распространяется гарантия на Товар), техническая документация к Товару (паспорта или т.п.), копии документов, подтверждающих соответствие Товара обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для Товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.
Уполномоченный представитель Заказчика проверяет поставленный Товар по техническим, функциональным и качественным характеристикам, а также на соответствие Товара Спецификации, а документов - требованиям действующего законодательства Российской Федерации в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих после дня поставки Товара.
При отсутствии недостатков в поставленном Товаре Заказчиком подписывается и передается Поставщику Акт сдачи-приемки Товара и товарная накладная.
При обнаружении Заказчиком в ходе проверки недостатков Товара составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и срок для их устранения или замены Товара. При отказе (уклонении) Поставщика от подписания рекламационного акта, в нем делается отметка об этом.
Некачественный, некомплектный Товар, равно как и Товар, поставленный не в соответствии со Спецификацией, считается не поставленным и возвращается Поставщику. Расходы по возврату не поставленного Товара несет Поставщик.
Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки в срок, указанный Заказчиком в рекламационном акте.
Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с тем, как эти обстоятельства определены действующим законодательством Российской Федерации.
При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1., каждая Сторона должна в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента их наступления известить в письменном виде другую Сторону о невозможности частичного или полного исполнения своих обязательств по Договору.
Достаточным доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы является справка, выданная торгово-промышленной палатой по месту действия обстоятельств непреодолимой силы.
При отсутствии своевременного извещения, указанного в п. 6.2 Договора, Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается в течение трех (3) месяцев подряд, Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон после письменного извещения об этом другой Стороны, без возмещения убытков.
Ответственность сторон
В случае нарушения срока поставки Товара, предусмотренного Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (Одна десятая процента) от стоимости не поставленного в установленный Договором срок Товара за каждый день просрочки.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.
При несоблюдении предусмотренных Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% (Одна десятая процента) за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного в срок Товара, но не более 10% (Десяти процентов) от цены Договора.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, или по вине другой Стороны.
Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств или устранения нарушений Договора.
За неисполнение обязательств или за отказ от исполнения обязательств по Договору Поставщик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10% (Десяти процентов) от цены Договора.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе произвести оплату по Договору в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Договору.
Разрешение споров
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Стороны будут стремиться разрешить в досудебном (претензионном) порядке.
Сторона, право которой нарушено, до обращения в арбитражный суд обязана предъявить другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензия направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается день ее передачи по электронной почте. Срок для ответа на претензию устанавливается 14 (Четырнадцать) календарных дней со дня ее получения. Ответ на претензию направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае если в указанный в претензии срок претензионные требования не будут удовлетворены (полностью или частично), Сторона, право которой нарушено, может обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок изменения и расторжения Договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, включая гарантийные обязательства и оплату поставленного Товара.
Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации или в одностороннем порядке.
Отказ от исполнения Договора Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке допускается в следующих случаях:
по требованию Заказчика без возмещения Поставщику каких-либо расходов, пеней, штрафов, убытков и упущенной выгоды в случае нарушения Поставщиком существенных условий Договора. Под существенными условиями Договора понимаются сроки поставки Товара в соответствии с условиями пп. 3.3.- 3.5. Договора, предмет Договора с учетом условий п.2.4 Договора, и его стоимость. В случае нарушения Поставщиком существенных условий Договора Заказчик вправе взыскать штраф, предусмотренный п. 7.7. Договора.
в любое время действия Договора при условии оплаты Поставщику фактически понесенных им расходов.
Отказ от исполнения Договора Поставщиком в одностороннем порядке допускается при условии полного возмещения Заказчику понесенных им убытков и уплаты штрафной неустойки в соответствии с условиями Договора.
Дополнительные положения
Договор заключен в электронной форме и подписан электронными цифровыми подписями лиц, имеющих право действовать соответственно от имени Заказчика и Поставщика.
Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих юридических и почтовых адресов, номеров телефонов, факсов и адресов электронной почты, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов.
Уступка прав, обусловленных Договором, третьим лицам запрещена без письменного согласия другой Стороны.
Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора:
Приложение №1 - Техническое задание на поставку Товара (с Приложением в виде Спецификации).
Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Количество Товара, подлежащего передаче Заказчику, указано в Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию).
Сроки поставки Товара – в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты заключения Договора. Поставка Товара осуществляется единой партией.
Требования к качеству и безопасности Товара
Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
При осуществлении поставки Товара Поставщик должен представить документы, разрешающие использование поставляемого Товара на территории Российской Федерации.
Безопасность Товара – это безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Обязательные требования к продукции, обеспечивающие, в частности, биологическую, пожарную, химическую и иную безопасность, устанавливаются техническими регламентами. Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», в случае если поставляемые Товары включены в перечень Товаров, подлежащих обязательной сертификации (перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии), при осуществлении поставки Поставщик должен представить копии действующих сертификатов (деклараций о соответствии) на поставляемый Товар.
Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара
Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию.
Поставляемый Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.
Требования к таре и упаковке Товара
Поставщик обязан передать Заказчику Товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.
Упаковка Товара должна исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара.
Требования к отгрузке и доставке Товара
Доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы, подъем на этаж осуществляется за счет средств и силами Поставщика по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.36, 7 этаж. Время доставки: в рабочие дни (понедельник – четверг) с 09:00 до 12:30 и с 13:15 до 17:00, пятница – с 08:00 до 12:30 и с 13:15 до 16:00 (по местному времени адреса поставки).
Доставка Товара осуществляется в рабочее время Заказчика, время доставки согласовывается с уполномоченным представителем Заказчика.
Требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика (приемка Товара)
Поставщик осуществляет доставку, выгрузку и подъем на этаж Товара по адресу Заказчика и передает Товар уполномоченному представителю Заказчика в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию).
При сдаче-приемке Товара Поставщиком оформляются и передаются Заказчику: Акт сдачи-приемки товара, товарная накладная, счет, гарантийные обязательства, техническая документация к Товару, а также оригиналы или заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих соответствие Товара обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для Товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.
Уполномоченный представитель Заказчика проверяет поставленный Товар по техническим, функциональным и качественным характеристикам, а также на соответствие Товара – Спецификации, а документов - требованиям действующего законодательства Российской Федерации в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих после дня поставки Товара.
При отсутствии недостатков в поставленном Товаре Заказчиком подписывается и передается Поставщику товарная накладная и Акт сдачи-приемки Товара.
При обнаружении Заказчиком в ходе проверки недостатков Товара составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и срок для их устранения или замены Товара. При отказе (уклонении) Поставщика от подписания рекламационного акта, в нем делается отметка об этом.
Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки в срок, указанный Заказчиком в рекламационном акте.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара
Гарантийный срок на поставляемый Товар: 12 (Двенадцать) месяцев, если больший срок не установлен в Спецификации или производителем.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
