Тендер - поставка хозяйственных товаров №244466907

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Алексеев Илья Борисович (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть135) Обоснование_НМЦК_хозтовары

ОБОСНОВАНИЕ

НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

с направлением запросов о предоставлении ценовой информации не менее пяти исполнителям, обладающим опытом оказания

соответствующих услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена

на сайтах в сети "Интернет")

Заказчиком было направлены запросы о предоставлении ценовой информации 5-ти исполнителям, обладающим опытом оказания

соответствующих услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на

сайтах в сети "Интернет").

Ответы на запрос получены от 3 исполнителей.

№

Наименование товара

Единица

Кол-во

Сумма в рублях,

всего за позицию,

ком.пред. №1

Сумма в рублях,

всего за

позицию,

ком.пред. №2

Сумма в рублях,

всего за

позицию,

ком.пред. №3

2400,00

1600,00

6700,00

26000,00

19800,00

2496, 00

1664,00

6968,00

27040,00

20592,00

2599,2

1732,8

7256,1

28158

21443,4

13500,00

14040,00

14620,5

70 000,00

72800,00

75810,00

2023 год

1

2

3

4

5

В ы клю чатель белы й

Ш Т.

20

Ш в а б р а с н ас ад к о й и з м и к р о ф и б р ы

шт.

20

Р о зетк а

Ш Т.

20

С м еситель для кухни

ш т.

10

С м еситель для ду ш а

ш т.

10

м.

300

К а б е л ь В В Г -П н г 3 x 1 ,5 Г О С Т

6

ИТОГО:

Минимальная цена предоставлена по коммерческому предложению №1.

Начальник тыла ОМВД России

по Кронштадтскому району г. СПб

подполковник внутренней службы

ПРОЕКТ_контракта._Хоз.товары_2023_финал ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____

г. Санкт-Петербург «____»_____________ 2023 г.

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кронштадтскому району г. Санкт-Петербурга (ОМВД России по Кронштадтскому району г. СПб), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Ерёмина Александра Владимировича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», отдельно – «Сторона», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить Заказчику хозяйственные товары, наименование, количество и технические характеристики которых определены в спецификации на поставку товара (Приложение к настоящему Контракту) и условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется обеспечить приемку надлежащим образом поставленного товара и произвести его оплату.
1.2. Поставщик гарантирует, что обладает всеми правами на поставку товара, указанного в настоящем Контракте, на территории Российской Федерации, в том числе имеет необходимые лицензии и сертификаты.
1.3. Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Цена контракта и порядок расчетов

Цена настоящего Контракта составляет ___________________ (_______________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС ___________ (_____________) рублей 00 копеек (при наличии НДС) / НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Цена настоящего контракта должна включать в себя все расходы, связанные с поставкой Товара по настоящему Контракту, в том числе расходы для заправки оборудования, использование машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, расходы на хранение оборудования, накладные расходы, на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
2.4. Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком за счет средств федерального бюджета по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем контракте. Оплата осуществляется по факту поставки товара в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами товарной накладной, счета (счета-фактуры).
2.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
2.6. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.

Права и обязанности Сторон

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

Заказчик обязан:

Обеспечить своевременную приемку Товара в части его соответствия условиям Контракта.

Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом.

Поставщик вправе:

Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с Контрактом.

Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

Поставщик обязан:

Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, подтверждающие исполнение Контракта.

Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара за свой счет.

В случае изменения у Поставщика банковских реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в настоящем Контракте банковским реквизитам, несет Поставщик.

Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать условия, в которых невозможно поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после приостановления поставки Товара.

требования к товару

4.1. Требования к товару:

4.1.1. Требования к качеству Товара: поставляемый Товар не должен иметь недостатков, связанных с материалами и/или работой по его производству, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара

4.1.2. Требования к техническим характеристикам Товара: Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации (ГОСТам, ОСТам, ТУ, ТО) на каждый вид товара и соответствовать техническим характеристикам, указанным в спецификации на поставку товара (Приложение к настоящему Контракту).

4.1.3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара: поставляемый Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются и должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке Товара. Поставляемый товар должен быть новым, до поставки не эксплуатироваться, не иметь восстановленных элементов.

4.1.4. Требования к отгрузке Товара: Поставщик за свой счет должен осуществить погрузо-разгрузочные работы, сборку, включая доставку товара по месту поставки

4.1.5. Страхование: Поставщик по своему усмотрению может за свой счет без увеличения цены настоящего Контракта застраховать Товар от порчи или повреждения, связанных с его изготовлением, приобретением, перевозкой, хранением и поставкой.

4.2. Количество товара должно точно соответствовать количеству, указанному в товаросопроводительных документах и в спецификации настоящего Контракта (Приложение). Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию товара при его приемке.

5. Условия, срок и МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Срок поставки товара: с момента подписания контракта по заявкам Заказчика в течение 2 (двух) календарных дней по 31.12.2023 год.

5.2. Место и условия поставки товара: в здание ОМВД России по Кронштадтскому району г. СПб по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Кронштадт, пр. Ленина, дом 20, в соответствии с условиями настоящего Контракта и спецификацией на поставку товара (Приложение к настоящему Контракту).

6. Порядок приема-передачи товара

Не менее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки Товара, Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точную дату и время поставки товара.

Поставка товара осуществляется в рабочие дни, в рабочее время Заказчика.

Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузоразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Представитель Заказчика на месте доставки обеспечивает приемку Товара по количеству, в соответствии с указанным в товарной накладной объемом поставки. Приемка Товара по количеству в полном объеме должна быть полностью завершена Заказчиком в день поставки Товара. Частичная приемка Заказчиком Товара по количеству в рамках настоящего Контракта не допускается.

В случае соответствия поставляемого товара условиям настоящего Контракта и передачи Заказчику всех относящиеся к Товару принадлежностей и документов, Заказчик принимает Товар по количеству и качеству, о чем делается соответствующая отметка в товарной накладной.

Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании договоров, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 1 .

В случае поставки некачественного и/или некомплектного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)), Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки Товара в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения от Заказчика акта об отказе в поставке Товара.

Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику после передачи Товара и подписания обеими Сторонами товаросопроводительных документов.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Поставщик гарантирует доброкачественность, надежность и безопасность поставляемого товара.
7.2. Гарантийный срок: 2 года со дня подписания обеими сторонами товарной накладной. В случае если ГОСТом (ТУ) на данный товар установлена большая продолжительность гарантийного срока, гарантийный срок определяется в соответствии с указанным ГОСТом (ТУ).
7.3. Объем предоставления гарантии качества товара: в полном объеме на весь поставленный товар, замена некачественного товара, допоставка в течение 10 календарных дней с момента предоставления соответствующей претензии Поставщику, в течение всего гарантийного срока.
8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязан потребовать от Поставщика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трёхсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, устанавливается штраф в размере 10% от цены настоящего Контракта.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей 00 копеек.
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 1000(одной тысячи) рублей 00 копеек.
8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.10. Взыскание или уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.
8.11. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему Контракту со стороны Поставщика, Заказчик вправе осуществить оплату по Контракту путем выплаты Поставщику суммы за исполнение Контракта, уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пеней) предусмотренной Разделом 8 Контракта. Сумма указанной неустойки (штрафов, пеней) перечисляется в доход Федерального бюджета Российской Федерации. При этом Заказчик направляет Поставщику уведомление о размере неустойки (штрафов, пеней), подлежащей перечислению в Федеральный бюджет Российской Федерации.
8.12. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком настоящего Контракта повлекло его досрочное прекращение, и Заказчик заключил взамен него аналогичный Контракт, Заказчик предъявляет к Поставщику требование о возмещении убытков в виде разницы между ценой, установленной в настоящем Контракте, и ценой на сопоставимые Товары по условиям Контракта, заключенного взамен настоящего Контракта. Удовлетворение требований Заказчика о взыскании с Поставщика убытков в виде разницы между ценой, установленной в настоящем Контракте, и текущий ценой либо ценой замещающей сделки не освобождает Поставщика от возмещения иных убытков, уплаты Заказчику неустоек, штрафов по настоящему Контракту.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания контракта и действует по 31.12.2022 год.

Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.

Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных ст. ст. 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Стороны обязаны письменно, с предоставлением необходимых документов, уведомлять друг друга об изменении своего наименования, местонахождения, иных реквизитов, а также при наступлении событий, имеющих существенное значение для определения юридического статуса и идентификации Сторон, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с положениями ч. 8-25 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, которые Сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся: военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокады, наводнения, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия.
10.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана направить в срок не более 3 (трех) рабочих дней другой Стороне письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Контракту. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.
10.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа. Указанный документ является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 1 (одного) месяца настоящий Контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
10.5. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Контракта, Стороны разрешают путем переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров является обязательным. Претензии предъявляются в письменном виде. Срок рассмотрения претензий - не более 30 (тридцати) календарных дней, если иной срок не установлен законодательством РФ. Споры, не урегулированные сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.

Недействительность какого-либо из условий настоящего Контракта не влечет за собой недействительность других условий или настоящего Контракта в целом.

Все уведомления и сообщения Стороны направляют в письменной форме. Для передачи документов и ведения переписки Стороны вправе использовать средства факсимильной, телеграфной, почтовой и электронной почтовой связи. Стороны согласны наряду с почтовыми отправлениями признавать электронные, факсимильные, телеграфные письма, уведомления, извещения и иные виды деловой переписки в качестве доказательств при разрешении споров и разногласий, в том числе и при разрешении споров в судебном порядке.

По всем вопросам, неурегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются соответствующими нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Следующее приложение является неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение. Спецификация на поставку товара с указанием количества и технических характеристик на товар.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к Контракту на оказание услуг для государственных нужд

от __________________ 2023 г. №_____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товара

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

1. Место поставки товара: здание ОМВД России по Кронштадтскому району г. СПб по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Кронштадт, пр. Ленина, дом 20.

2. Условия поставки товара: в соответствии с техническими характеристиками, указанными в таблице данной спецификации, для нужд ОМВД России по Кронштадтскому району г. СПб, в рабочие дни и рабочее время Заказчика. Поставка всех единиц товара должна быть осуществлена ответственному лицу Заказчика.

3. Срок поставки товара: с момента подписания контракта по заявкам Заказчика в течение 2 (двух) календарных дней по 31.12.2023 год.

Таблица

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость настоящего Контракта составляет _______________ (__________________) рублей 00 копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

^ Далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ