Тендер - поставка стандартных образцов (ГСО, МСО, СОП, аналитических стандартов, чистых веществ №244459699

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_контрактаxx

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

На основании требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее - НМЦК) проведено в соответствии с постановлением Правительства области от 24.12.2018 N 951-п "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги для обеспечения нужд Ярославской области" (далее - Методика).

Таблица № 1

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица № 1

б)

информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в ЕИС

Запрос цен №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 14.04.2023 (период размещения с 14.04.2023 по 18.04.2023), по результатам размещения не получено ценовых предложений.

г)

общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с п. 2-8 ч. 18 ст. 22 Федерального закона 44-ФЗ

3.2

Нормативный метод

Указанные методы не применялись, ввиду использования приоритетного метода - сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

3.3

Тарифный метод

3.4

Проектно-сметный метод

3.5

Затратный метод

3.6

Иные методы

4

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

1. Расчет проведен в соответствии с Методикой и представлен в таблице № 2

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле

,

где:

НМЦК рын - начальная максимальная цена договора, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

V – количество (объем) закупаемой услуги;

№ – количество значений, используемых в расчете;

i – номер источника ценовой информации;

цi – цена единицы товара, предоставленная в источнике с номером i.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, определим коэффициент вариации по следующей формуле:

,

где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

5

ИТОГО НМЦК, руб.

Заказчик принял решение использовать начальную максимальную цену услуги по среднему ценовому значению, в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,33 рублей, включающую в том числе все необходимые налоги и сборы.

6

Дата подготовки обоснования НМЦК

18.04.2023

Таблица № 2

- Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Техническое задание

Предмет закупки поставка стандартных образцов (ГСО, МСО, СОП, аналитических стандартов, чистых веществ) в соответствии с таблицей 1

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

Описание стандартного образца

Представляет из себя раствор (или однородный порошок) с аттестованным значением массовой концентрации (или содержанием основного вещества) стандартного образца.

Назначение

Градуировка средств измерений: атомно абсорбционного спектрометра, спектрофотометра, газового и/или жидкостного хроматографа. Контроль точности измерений, выполняемых газовой, жидкостной и тонкослойной хроматографией, спектрофотомерией.

Форма выпуска

Расфасованный в запаянные стеклянные (или пластиковые) ампулы, виалы, флаконы. С обязательным вложением паспорта и инструкцией по применению (при наличии), а так же требований безопасности.

Гарантийные требования: Срок годности не менее 12 месяцев

Место доставки товара: ГБУ ЯО ЯГИКСПП, г. Ярославль, Московский проспект, 76А

Комплект поставки: помещается в обеспечиваемой сохранность стандартного образца упаковке с этикеткой. Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, который не был вскрыт и не был в употреблении.

Срок годности товара на дату их поставки должен быть не менее 70% предельного срока годности, установленного сертификатом соответствия (паспортом).

Качество товара должно подтверждаться сертификатами качества (паспортами) завода-изготовителя или сертификатами соответствия.

Гарантия поставщика не может быть меньше гарантии производителя. Поставщик обеспечивает гарантийные обязательства на поставляемый товар: бесплатная замена товара в случае выявления дефекта на момент поставки товара и скрытого дефекта товара в процессе его эксплуатации в течение срока годности.

Начальник ХАО А.А. Филиппов

Проект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР № ____

на поставку продукции

г.Ярославль «__»_______ 2023 г.

____ «___________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны и Государственное бюджетное учреждение

Ярославской области «Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов» (ГБУ ЯО ЯГИКСПП) в лице директора Гаврилова Гавриила Борисовича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящим договором устанавливаются отношения между Поставщиком и Заказчиком в области поставки продукции производственно-технического назначения, именуемой в дальнейшем «Продукция».

1.2. Поставщик обязуется поставить в течение срока действия настоящего договора, а Заказчик принять и оплатить Продукцию в порядке и в сроки, предусмотренные условиями договора, а также в ассортименте. количестве и по ценам, указанным в таблице №1

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Поставляемая по настоящему договору продукция должна соответствовать по качеству и комплектности стандартам и техническим условиям, регламентирующим качество данного вида продукции.

2.2 Документом, удостоверяющим качество продукции является : паспорт , сертификат.

2.3.Продукция принимается заказчиком по качеству и комплектности в порядке, установленном инструкциями,утвержденными постановлениями № П-6, П-7 Государственного Арбитража при Совете Министров СССРот 01.09.1965г.,25.04.1966г.

2.4.При наличии претензий к качеству и комплектности поставленной продукции Заказчик обязан составить соответствующий Акт и письменно уведомить об этом Поставщика. Продукция ненадлежащего качества и комплектности подлежит замене или доукомплектованию Поставщиком в течение 20 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика о выявленных недостатках.

2.5. Продукция должна быть упакована способом, обеспечивающим ее сохранность и целостность при перевозе и хранении, при условии бережного с ней обращения.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка продукции Заказчику со склада Поставщика осуществляется:

Поставщик доставляет продукцию до Заказчика по адресу: г. Ярославль, Московский пр-т, 76-а. Стоимость доставки включена в цену продукции

3.2. Сроки поставки продукции стороны в течение__25__________ рабочих дней ,с даты поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика.

3.3. Передача продукции производится на основании надлежащим образом оформленных накладных, доверенностей на получение материальных ценностей.

3.4. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара является:

• дата передачи (вручения) товара Покупателю
  3.5. Право собственности на продукцию, поставляемую по настоящему договору, переходит от «Поставщика» к «Заказчику»:
• дата передачи (вручения) товара Покупателю.

3.6. Стороны гарантируют, что в случае поставки веществ, находящихся под особым государственным контролем ( прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ: ацетонитрил, метилэтилкетон, соляная, серная и уксусные кислоты, ацетон, толуол, этиловый эфир, хлороформ, карбинол, бензил хлористый, тетрагидрофуран, калий марганцевокислый) их реализация, хранение, учет и использование будут осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Валюта договора- рубль Российской Федерации.

4.2. Общая сумма договора: _________________________________________________

4.3. Заказчик предварительно оплачивает 30% от суммы договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оставшиеся 70% суммы договора оплачивается в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке.

4.4. Обязанность по оплате товара считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счета Поставщика.

4.5 В течение установленных договором сроков поставки/оплаты поставляемых товаров проценты на сумму долга по ст.317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков оплаты предварительно поставленной продукции Заказчик уплачивает штрафную неустойку в размере 0.1% от стоимости, не оплаченной продукции за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение сроков поставки предварительно оплаченной продукции Поставщик уплачивает штрафную неустойку в размере 0.1% от стоимости, не поставленной продукции за каждый день просрочки

5.3. За нарушение обязательств по договору виновная сторона несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.4. Оплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от исполнения предусмотренных договором обязательств и возмещения убытков.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и дополнения настоящего договора осуществляются сторонами по взаимному согласию и оформляются отдельными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

6.2. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором, и споры, возникшие при его заключения и исполнении, разрешаются сторонами путем переговоров, предъявления претензий, а при не достижении согласия - арбитражным судом по месту нахождения ответчика..

6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных договором и действующим законодательством.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления форс - мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, военные конфликты, гражданские волнения, эпидемии), оказывающих влияние на выполнение обязательства, сторонами по настоящему договору, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств.

7.2. Стороны обязаны немедленно уведомлять друг друга по факсимильной связи о начале и окончании обстоятельств форс - мажора, препятствующих выполнению договора, а в дальнейшем предоставить для подтверждения этого документ компетентного государственного органа.

7.3. Сторона, которая не исполнила своей обязанности - известить о наступлении обстоятельств форс -мажора, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Ни одна из сторон не вправе передавать третьей стороне cвои права u обязательства, вытекающие из настоящего договора, без письменного согласия другой стороны.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств

9.2 Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9.3 Все документы Сторон, подписанные уполномоченными лицами Сторон и переданные посредством электронной почты, иными способами связи, имеют юридическую силу при условии последующей передачи оригиналов документов в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

9.4. Для целей настоящего Договора рабочими днями считаются дни, которые в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации не являются выходными и (или) нерабочими праздничными днями, а также нерабочими днями, установленными соответствующими актами органов государственной власти.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными