Тендер - Хозяйственные товары. Моющие и чистящие средства. Гигиена. Бытовые товары. №244459502

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 2 к извещению о проведении закупочной сессии

Проект договора (на поставку медицинских изделий)

Договор № ___

г. Уфа «___» _____________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Клиническая больница скорой медицинской помощи города Уфы, заместителя главного врача по экономическим вопросам Головиной Юлии Владимировны, действующей на основании доверенности №03/64-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть766 от 20.10.2021 г., удостоверенной нотариусом нотариального округа город Уфа Республики Башкортостан О.В. Минигуловой, и _________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______, действующего на основании ____________, (вместе далее именуемые «Стороны»), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется произвести поставку товара (далее – товар), согласно прилагаемой Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора, и документы на условиях склад по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Батырская, 39/2. Качество Товара, его технические характеристики, потребительские свойства и наименование должны соответствовать данным, указанным в Приложении № 1 к настоящему договору.

1.2. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

1.3. Срок поставки товара: в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора.

2. Цена и порядок оплаты

2.1. Цена Договора составляет _________ (______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ______% − __________ (_________________) рублей ___ копеек (вариант № 1)

Цена Договора составляет _________ (______________) рублей ___ копеек, без НДС. НДС не облагается (вариант № 2).

Источник финансирования: бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан (ТФОМС).

2.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества Товара и иных условий исполнения договора.

2.4. Цена договора формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей.

2.5. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение не более чем 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, на основании акта приема-передачи Товара, счета и/или счета-фактуры, товарной накладной.

2.6. Оплата товара по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Сумма, подлежащая уплате юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется принять Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

3.1.1.Заказчик обязуется оплатить Товар в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 2 настоящего договора.

3.2. Поставщик обязуется:

3.2.1. Осуществить своевременную доставку и разгрузку Товара на склад Заказчика.

3.2.2. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Договора, в упаковке, исключающей возможность порчи Товара при его транспортировке и хранении.

3.2.3. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц.

3.2.4. Предоставить Заказчику в двух экземплярах счет и/или счет-фактуру, товарно-транспортную накладную на поставленный товар с указанием наименования Товара на русском языке.

3.2.5. Предоставить вместе с товаром следующие документы:

- сертификат соответствия (декларации о соответствии), в случае, если товар подлежит обязательной сертификации (декларированию) установленного образца;

- регистрационные удостоверения на товар, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, в случае, если товар подлежит обязательной регистрации установленного образца;

- техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке.

3.2.6. В случае невозможности своевременно произвести поставку обязан проинформировать Заказчика в письменной форме об этом в срок не позднее 1 рабочего дня до наступления последнего срока поставки (очередной партии) товара, предусмотренной Договором.

4. Порядок приема-передачи товара

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии со Спецификацией (Приложение №1). Характеристики поставляемого товара должны соответствовать данным Спецификации настоящего Договора.

4.2. Приемка-передача товара производится Заказчиком в присутствии представителей Сторон на складе Заказчика в течение одного дня с даты поступления товара на склад. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете министров от 25.04.1966г. № П-7 в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете министров от 15.06.1965г. № П-6 в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98).

4.3. Заказчик и Поставщик подписывают акт приема-передачи товара в двух экземплярах, отражающий количество единиц Товара, переданных Поставщиком Заказчику. Заказчик в течение 2-х рабочих дней со дня получения акта приема-передачи товара подписывает его либо дает Поставщику мотивированный отказ в письменной форме. Возражения, на которых основан отказ от приема Товара, не должны выходить за пределы обязательств Поставщика, предусмотренных Договором.

4.4. Поставка Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время (с 08.00ч. до 15.00ч, местное время). Приемка партии Товара Заказчиком по количеству производится по товарно-транспортной накладной/ товарной накладной в течение 2-х рабочих дней с момента поставки товара. Заказчик принимает товар при отсутствии у него претензий по количеству или качеству. Акт приема-передачи Товара подписывается Заказчиком не позднее 2 рабочих дней с момента поставки Товара.

4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания ими акта приема-передачи Товара.

4.6. Замена дефектного товара должна быть произведена Поставщиком не позднее 1 дня, с даты получения претензии. Претензии Поставщику в отношении поставленного товара могут быть предъявлены по факсу, по электронной почте в виде письменного уведомления в произвольной форме: по количеству – в течение 2 дней с даты подписания акта приема-передачи, по качеству – в течение всего срока годности товара. Допоставка или замена товара по претензии производится за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

4.7. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на полученную претензию в течение одного дня, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответа на претензию, претензия считается принятой Поставщиком.

5. Качество товара, упаковка, маркировка

5.1. Поставщик гарантирует комплектность Товара и качество в соответствии с декларацией соответствия и регистрационными удостоверениями, которые подтверждаются соответствующей документацией и не имеет недостатков, связанных с качеством изготовления.

5.2. Поставщик гарантирует, что срок годности Товара соответствует сроку, указанному на упаковочной таре. Срок годности на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен составлять не менее 10 месяцев.

5.3. Товар, поставляемый Поставщиком, является новым, ранее не бывшим в употреблении, должен соответствовать требованиям действующих стандартов и иных документов, обязательных для данного вида товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную ее сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов. Импортные товары должны иметь соответствующую маркировку на русском языке.

5.5. Согласно Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», медицинские изделия (п.72) должны содержать информацию на русском языке, в том числе:

- сведения о номере и дате регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в установленном порядке, а также с учетом особенностей конкретного вида товара сведения о его назначении, способе и условиях применения, действии и оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказаниях) для применения;

- наименование товара (должно совпадать с регистрационным удостоверением);

- место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца) (должно совпадать с регистрационным удостоверением);

- место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей (обычно это импортер/ держатель декларации).

5.6. Наименование медицинского изделия на маркировке товара должно соответствовать наименованию в регистрационном удостоверении на данное изделие.

5.7. Каждое грузовое место должно быть маркировано: номер Договора, название Заказчика и адрес, внутри него должна находиться документация, свидетельствующая о количестве тарных единиц.

5.8.

Поставщик обязан возместить (оплатить) все документально подтвержденные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки груза в течение 10 дней со дня предъявления претензии на основании акта, подписанного уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик уплачивает Поставщику штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6.9. В случаях, не урегулированных Договором, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по Договору обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.10. Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием поставщика (подрядчика, исполнителя), за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Договора.

7. Изменение и расторжение договора

7.1. Изменения и дополнения к настоящему договору, действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны представителями обоих сторон.

7.2. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям и в порядке, предусмотренным в частях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 25 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.3. Договор может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор), Стороны ведут переговоры с целью установления иных способов исполнения договора или его расторжения в установленном законодательством порядке. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8. Прочие условия договора

8.1. В случае возникновения разногласий по договору стороны принимают все меры для их урегулирования путем проведения переговоров.

8.2. Все споры по настоящему договору Стороны решают путем переговоров в соответствии с действующим законодательством. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров спор рассматривается в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

8.3. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2023 года.

8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору № _____ ___ ___________ 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Форма заявки на участие в закупочной сессии

Заявка на участие в закупочной сессии

Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) участника закупочной сессии;

ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупочной сессии;

Банковские реквизиты;

Адрес электронной почты;

Контактный телефон.

«___» ___________ 2023 г.

Изучив извещение о проведении закупочной сессии, в том числе проект договора, мы подтверждаем, что согласны исполнить все условия, указанные в извещении о проведении закупочной сессии и проекте договора, в том числе поставить следующие товары:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена предлагаемых товаров указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Должность лица, инициалы, фамилия, подписавшего заявку

Извещение_о_закупке ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Извещение о проведении закупочной сессии

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению о проведении закупочной сессии

Спецификация к закупочной сессии

Описание объекта закупки (Техническое задание)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к извещению о проведении закупочной сессии

Проект договора (на поставку медицинских изделий)

Договор № ___

г. Уфа «___» _____________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Клиническая больница скорой медицинской помощи города Уфы, заместителя главного врача по экономическим вопросам Головиной Юлии Владимировны, действующей на основании доверенности №03/64-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть766 от 20.10.2021 г., удостоверенной нотариусом нотариального округа город Уфа Республики Башкортостан О.В. Минигуловой, и _________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______, действующего на основании ____________, (вместе далее именуемые «Стороны»), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется произвести поставку товара (далее – товар), согласно прилагаемой Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора, и документы на условиях склад по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Батырская, 39/2. Качество Товара, его технические характеристики, потребительские свойства и наименование должны соответствовать данным, указанным в Приложении № 1 к настоящему договору.

1.2. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

1.3. Срок поставки товара: в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора.

2. Цена и порядок оплаты

2.1. Цена Договора составляет _________ (______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ______% − __________ (_________________) рублей ___ копеек (вариант № 1)

Цена Договора составляет _________ (______________) рублей ___ копеек, без НДС. НДС не облагается (вариант № 2).

Источник финансирования: бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан (ТФОМС).

2.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества Товара и иных условий исполнения договора.

2.4. Цена договора формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей.

2.5. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение не более чем 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, на основании акта приема-передачи Товара, счета и/или счета-фактуры, товарной накладной.

2.6. Оплата товара по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Сумма, подлежащая уплате юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется принять Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

3.1.1.Заказчик обязуется оплатить Товар в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 2 настоящего договора.

3.2. Поставщик обязуется:

3.2.1. Осуществить своевременную доставку и разгрузку Товара на склад Заказчика.

3.2.2. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Договора, в упаковке, исключающей возможность порчи Товара при его транспортировке и хранении.

3.2.3. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц.

3.2.4. Предоставить Заказчику в двух экземплярах счет и/или счет-фактуру, товарно-транспортную накладную на поставленный товар с указанием наименования Товара на русском языке.

3.2.5. Предоставить вместе с товаром следующие документы:

- сертификат соответствия (декларации о соответствии), в случае, если товар подлежит обязательной сертификации (декларированию) установленного образца;

- регистрационные удостоверения на товар, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, в случае, если товар подлежит обязательной регистрации установленного образца;

- техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке.

3.2.6. В случае невозможности своевременно произвести поставку обязан проинформировать Заказчика в письменной форме об этом в срок не позднее 1 рабочего дня до наступления последнего срока поставки (очередной партии) товара, предусмотренной Договором.

4. Порядок приема-передачи товара

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии со Спецификацией (Приложение №1). Характеристики поставляемого товара должны соответствовать данным Спецификации настоящего Договора.

4.2. Приемка-передача товара производится Заказчиком в присутствии представителей Сторон на складе Заказчика в течение одного дня с даты поступления товара на склад. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете министров от 25.04.1966г. № П-7 в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете министров от 15.06.1965г. № П-6 в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98).

4.3. Заказчик и Поставщик подписывают акт приема-передачи товара в двух экземплярах, отражающий количество единиц Товара, переданных Поставщиком Заказчику. Заказчик в течение 2-х рабочих дней со дня получения акта приема-передачи товара подписывает его либо дает Поставщику мотивированный отказ в письменной форме. Возражения, на которых основан отказ от приема Товара, не должны выходить за пределы обязательств Поставщика, предусмотренных Договором.

4.4. Поставка Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время (с 08.00ч. до 15.00ч, местное время). Приемка партии Товара Заказчиком по количеству производится по товарно-транспортной накладной/ товарной накладной в течение 2-х рабочих дней с момента поставки товара. Заказчик принимает товар при отсутствии у него претензий по количеству или качеству. Акт приема-передачи Товара подписывается Заказчиком не позднее 2 рабочих дней с момента поставки Товара.

4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания ими акта приема-передачи Товара.

4.6. Замена дефектного товара должна быть произведена Поставщиком не позднее 1 дня, с даты получения претензии. Претензии Поставщику в отношении поставленного товара могут быть предъявлены по факсу, по электронной почте в виде письменного уведомления в произвольной форме: по количеству – в течение 2 дней с даты подписания акта приема-передачи, по качеству – в течение всего срока годности товара. Допоставка или замена товара по претензии производится за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

4.7. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на полученную претензию в течение одного дня, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответа на претензию, претензия считается принятой Поставщиком.

5. Качество товара, упаковка, маркировка

5.1. Поставщик гарантирует комплектность Товара и качество в соответствии с декларацией соответствия и регистрационными удостоверениями, которые подтверждаются соответствующей документацией и не имеет недостатков, связанных с качеством изготовления.

5.2. Поставщик гарантирует, что срок годности Товара соответствует сроку, указанному на упаковочной таре. Срок годности на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен составлять не менее 10 месяцев.

5.3. Товар, поставляемый Поставщиком, является новым, ранее не бывшим в употреблении, должен соответствовать требованиям действующих стандартов и иных документов, обязательных для данного вида товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную ее сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов. Импортные товары должны иметь соответствующую маркировку на русском языке.

5.5. Согласно Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», медицинские изделия (п.72) должны содержать информацию на русском языке, в том числе:

- сведения о номере и дате регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в установленном порядке, а также с учетом особенностей конкретного вида товара сведения о его назначении, способе и условиях применения, действии и оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказаниях) для применения;

- наименование товара (должно совпадать с регистрационным удостоверением);

- место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца) (должно совпадать с регистрационным удостоверением);

- место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей (обычно это импортер/ держатель декларации).

5.6. Наименование медицинского изделия на маркировке товара должно соответствовать наименованию в регистрационном удостоверении на данное изделие.

5.7. Каждое грузовое место должно быть маркировано: номер Договора, название Заказчика и адрес, внутри него должна находиться документация, свидетельствующая о количестве тарных единиц.

5.8.

Поставщик обязан возместить (оплатить) все документально подтвержденные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки груза в течение 10 дней со дня предъявления претензии на основании акта, подписанного уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик уплачивает Поставщику штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6.9. В случаях, не урегулированных Договором, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по Договору обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.10. Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием поставщика (подрядчика, исполнителя), за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Договора.

7. Изменение и расторжение договора

7.1. Изменения и дополнения к настоящему договору, действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны представителями обоих сторон.

7.2. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям и в порядке, предусмотренным в частях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 25 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.3. Договор может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор), Стороны ведут переговоры с целью установления иных способов исполнения договора или его расторжения в установленном законодательством порядке. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8. Прочие условия договора

8.1. В случае возникновения разногласий по договору стороны принимают все меры для их урегулирования путем проведения переговоров.

8.2. Все споры по настоящему договору Стороны решают путем переговоров в соответствии с действующим законодательством. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров спор рассматривается в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

8.3. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2023 года.

8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору № _____ ___ ___________ 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Форма заявки на участие в закупочной сессии

Заявка на участие в закупочной сессии

Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) участника закупочной сессии;

ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупочной сессии;

Банковские реквизиты;

Адрес электронной почты;

Контактный телефон.

«___» ___________ 2023 г.

Изучив извещение о проведении закупочной сессии, в том числе проект договора, мы подтверждаем, что согласны исполнить все условия, указанные в извещении о проведении закупочной сессии и проекте договора, в том числе поставить следующие товары:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена предлагаемых товаров указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Должность лица, инициалы, фамилия, подписавшего заявку