Тендер - Поставка жидкости для стеклоомывателя автомобиля №244458906

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_Контракта__ЭМ_жидкость_для_стеклоомывателя.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 Просмотр сведений о закупке «Поставка жидкости для стеклоомывателя автомобиля» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4066

Объект закупки: Поставка жидкости для стеклоомывателя автомобиля

Описание объекта закупки: Поставка жидкости для стеклоомывателя автомобиля

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.80

Дата размещения закупки: 20.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:12

Срок завершения подачи оферт: 25.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:12

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2023

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г.Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., д. 25, корп.1, пр. Обуховской обороны, д.261, кор.2

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с условиями контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Обоснование заключения контракта: Часть 1 пункт 4 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №77 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПР-КТ ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ, 25/1

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, ПР-КТ ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ , 25/1

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5149

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Габриелова

Имя Елена

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

контракт на ПОСТАвКУ ТОВАРА №

ИКЗ ______________________________

Санкт-Петербург «___»_______2023 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №77 Невского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Габриеловой Елены Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________ в лице_______________, действующего на основании____________, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия Контракта поставить жидкость для стеклоомывателя автомобиля(код ОКПД 2- 29.31.23.120) (далее – Товар), а Заказчик обязуется оплатить поставленные товары.

1.2. Поставщик поставляет Товар в полном объеме в соответствии со Спецификацией (Приложением №1 к настоящему Контракту, которое является его неотъемлемой частью) определяющим объем, содержание Товаров и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость поставленных Товаров, сроки поставки и другие требования.

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., д. 25, корп.1, пр. Обуховской обороны, д.261, кор.2.

1.4. Основанием заключения настоящего Контракта является п.4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Общая цена Контракта составляет Общая цена Контракта составляет______(_________) рублей 00 копеек, в том числе НДС _______/ НДС не облагается в соответствии с приложением №1 к Контракту.

2.2. Цена настоящего Контракта является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.

2.4. Авансирование не предусмотрено. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара на основании счета, счета-фактуры, товарных накладных, подписанных Сторонами,в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.5. Источник финансирования – внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений. Код вида расходов 244 (Средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным учреждениям________).

2.6. Ценой Контракта учтены все расходы по поставке товара,в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.

При изменении количества товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

СРОКИ КОНТРАКТА

3.1. Настоящий Контракт вступает в силу и считается заключенным с момента подписания Сторонами, и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2023 года (включительно), а в части неисполненных обязательств – до полного их исполнения Сторонами.

3.2. Товар поставляется по заявке Заказчика, с момента подписания Контракта, но не позднее 10.12.2023 года. Сроки поставки отдельных партий и их объемы определяются заявкой Заказчика. Поставка товара по заявке Заказчика осуществляется Поставщиком в полном объеме. Заказчик не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой поставки направляет поставщику заявку с указанием объема и срока поставки партии товара. Срок поставки последней партии не позднее 10.12.2023 года.

Заявка направляется Поставщику на бумажном носителе или в электронном виде любым видом связи, в том числе по электронной почте, факсимильной связи.

Поставщик за 2 дня до осуществления поставки Товара в Место доставки направляет в адрес Заказчика уведомление о времени доставки Товара в Место доставки.

Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

4. Обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Своими силами и средствами осуществить поставку товара, указанного в пункте 1.1. Контракта, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. Сдать товар Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям настоящего Контракта.

Поставщик производит выгрузку Товара в соответствующее помещение Заказчика.

4.1.2. Одновременно с поставкой товара передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы.

4.1.3. В случае обнаружения товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества заменить на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в сроки, установленные пунктом 4.2.2. настоящего Контракта.

4.1.4. По требованию Заказчика предоставлять сводные документы для сверки с бухгалтерией Заказчика.

4.1.5. Устранять выявленные дефекты товара при эксплуатации в течение гарантийного срока за свой счет. В случае невозможности устранения дефектов товара Поставщик производит его замену на такой же товар надлежащего качества, а при невозможности поставить такой же товар – на товар с аналогичными техническими характеристиками.

4.1.6. При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов качества, сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на поставляемые товары (Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982).

4.1.7. Нести риск случайного повреждения товара или уничтожения его до момента передачи товара Заказчику.

4.1.8. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящимКонтрактом.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Направить заявку Поставщику с указанием даты поставки товара и количества поставляемого товара на бумажном носителе или в электронном виде любым видом связи, в том числе по электронной почте, факсимильной связи.

4.2.2. В сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим Контрактом, с участием Поставщика осмотреть и принять товар, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат поставки товара, или иных недостатков в результатах поставки товара немедленно заявить об этом Поставщику, установив срок для устранения недостатков 5 дней.

4.2.3. Осуществлять контроль за количеством, качеством и объемом поставок товара и проверять его на соответствие требованиям настоящего Контракта. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.2.4. Осуществить приемку поставленного товара, произвести необходимые действия по внутренней и внешней экспертизе в случаях, установленных законодательством.

4.2.5. Оплатить Поставщику поставленный товар, предусмотренный пунктом 1.1. настоящего Контракта, в размере, установленном Контрактом.

4.3. Стороны обязуются:

При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

5. Качество товара

5.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества товара всем действующим стандартам и соответствие требованиям действующих нормативных документов, а также требованиям настоящего Контракта по составу и качеству.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5.3. Количество поставляемого Поставщиком товара должно строго соответствовать количеству товара, указанному в Приложении №1 настоящего Контракта.

5.4. В случае обнаружения фактов отступлений от условий настоящего Контракта Заказчик вправе применить к Поставщику меры ответственности в соответствии с разделом 6 Контракта.

5.5. Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки, о качестве и количестве поставки.

5.6. Все поставляемые товары должны быть упакованы надлежащим образом.

5.7. Обслуживание и устранение недостатков, дефектов, неполадок, выявленных при эксплуатации в течение гарантийного срока, осуществляется за счет средств Поставщика.

5.8. Гарантия на поставляемый товар согласно гарантийным обязательствам, установленным производителем.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей.

6.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующий на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (пеней, штрафов). Указанная в настоящем пункте неустойка (пеня, штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевойставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 10 процентов цены контракта, _______ рублей.

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства не имеющего стоимостного выражения, предусмотренного п.2.1. контракта, размер штрафа устанавливается 1000,00 (одна тысяча) рублей.

6.3. Заказчик несет ответственность за неисполнение обязательств по контракту по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Санкт-Петербурга в соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4. Поставщик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных к исполнению обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Удержание неустоек не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по контракту.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.7. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ, статьей 450.1 ГК РФ, статьей 523 ГК РФ, статьей 95 Закона о контрактной системе и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий настоящего Контракта:

- в случае нарушения Поставщиком сроков поставки более, чем на 2 дня либо в случае неоднократного, то есть более двух раз, нарушения сроков поставки товаров;

- в случае нарушения условий Контракта по качеству товара, изложенных в разделе 4 настоящего Контракта;

- если по результатам экспертизы поставленного товара, его части будет обнаружено что данный товар или его часть некачественный.

6.9. Заказчик, приняв решение об отказе от исполнения Контракта согласно положениям данного раздела, направляет письменное уведомление Поставщику.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.10. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.11. Расчеты между Сторонами производятся после осуществления действий, предусмотренных разделом 5 Контракта, на основании счетов, счетов-фактур, товарных накладных, за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Поставщика в качестве неустойки (пени, штрафа), в случае нарушения Поставщиком условий Контракта.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами, и зарегистрированы в порядке, установленном для регистрации самого Контракта.

7.2. Настоящий Контракт расторгается на основании:

письменного соглашения Сторон;

решения суда;

решения стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

7.3. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда, в связи с существенными нарушениями Контракта, в одностороннем порядке, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике в Реестр недобросовестных поставщиков.

7.4. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренныхстатьей 95 Закона №44-ФЗ, Гражданским Кодексом РФ.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласночасти 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерациипринятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

8.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии.

8.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

8.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

8.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.2. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде.

10.4. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1 – Спецификация.

12. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту №_________

от «__»_______2023 г.

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:

- Посмотреть таблицу с данными