Тендер - Поставка хозяйственных товаров №244478057

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть57 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Оренбургская облМесто поставки (адрес):г. Оренбург ул. Березка, 24.
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 20.04.2023 по 26.04.2023Место предоставления документации:www.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:Настоящие Извещение и Документация о закупке доступны для ознакомления со дня их размещения на официальном сайте http://zakupki.gov.ru. Плата за предоставление документации не взимается.Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется 轟槙 - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_ЕП

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора ГАУЗ «ОАС»

___________________ Е.В. Дебус

2023 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

у субъектов малого или среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

Техническое задание

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Учреждения:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

Договор №_______

на поставку бытовой химии и хозяйственных товаров

г. Оренбург «__» ________ 2023 года

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной аптечный склад», в лице директора Ступина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_______________, в лице ___________________, действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на основании п. 21.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ «ОАС» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить бытовую химию и хозяйственные товарыдля собственных нужд, именуемые, в дальнейшем «Товар», согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Поставка товара по настоящему договору будет произведена в количестве и сроки, согласованные с Заказчиком.

1.3. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов,

7) участник закупки является субъектом малого или среднего предпринимательства, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»,

8) участник закупки не является офшорной компанией,

9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом N 223-ФЗ; Федеральным законом N 44-ФЗ.

Условия поставки

2.1. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Березка,24.

2.2.Товар должен быть поставлен Заказчикус даты заключениядоговора по предварительной заявке Заказчика в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки Поставщиком, окончательный срок поставки не позднее 30.06.2023 года.

2.3. Заявки подаются непосредственно представителю Поставщика в письменной форме или посредством электронной почты, иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от Заказчика.

2.4. Датой поставки является дата получения товара в месте поставки.

2.5. Право собственности на каждую партию товара и все риски, связанные с этим, переходят к Заказчику в момент подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов, подтверждающих передачу товара.

2.6. Поставщик сообщает Заказчику до отгрузки о способе доставки и предполагаемой дате поставки.

2.7. Поставщик предоставляет вместе с товаром следующие документы:

а) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации и накладную в виде электронного файла в формате dbf на электронный адрес грузополучателя, указанный в разделе 14 настоящего Договора;

б) счет

в) счет-фактуру (в случае если законодательством предусмотрено ее предоставление)

2.8. Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.7. Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке товара.

2.9. Доставка товара до места поставки осуществляется за счет Поставщика.

2.10. Заказчик в течение 15 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 2.7. Договора, направляет Поставщику подписанную товарную накладную или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

2.11. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания товарной накладной, Поставщик и Заказчик подписывают товарную накладную в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 2.10. Договора.

2.12. Со дня подписания товарной накладной Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения товара переходит к Заказчику.

2.13. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемоготовара, в том числе после приемки товара.

2.14. Проверка товара проводится за счет средств Заказчика.

2.15. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы товара за счет Поставщика.

3. Цена договора

3.1. Товар поставляется по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

3.2. Цена Договора включает в себя стоимость всех налогов, сборов, государственных пошлин и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, расходов на страхование, расходов на упаковку и маркировку, погрузку, доставку на склад Заказчика, разгрузку, оформление документов, необходимых для осуществления поставки данной Товара, а также всех иных расходов, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по Договору.

3.3. Цена настоящего Договора составляет __________________ .

3.4. По соглашению сторон цена договора может быть снижена без изменения предусмотренного договором количества Товара, качества поставляемой Товара и иных условий договора.

3.5. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) составляет не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнения работ, оказания услуг) по договору (отдельному этапу договора).

3.6. Датой платежа считается дата списания с расчетного счета Заказчика.

3.7. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8. Источник финансирования: бюджетные средства.

4. Обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

4.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора;

4.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

4.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке товара;

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного товара в месте поставки;

4.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

4.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

4.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный товар;

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

4.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

4.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки товара в соответствии с условиями Договора;

4.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого товара, в том числе после приемки товара;

4.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

4.4.6. отказаться от приемки товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

4.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставляемого товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

5. Качество поставляемой продукции

5.1. Товар, поставляемый по настоящему договору, прошел государственную регистрацию в РФ, разрешен в установленном порядке для применения, качество товара соответствует требованиям ГОСТ и подтверждается соответствующими документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством для конкретного вида товара.

Весь товар и связанные с ним услуги, подлежащие поставке, имеют происхождение из правомочных стран-источников.

В отношении качества товара отсутствуют претензии со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества.

5.2. Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не менялись составные части, не восстанавливались потребительские свойства).

5.3. Поставщик обязуется оформить всю товарно-сопроводительную документацию на русском языке и представить Заказчику одновременно с передаваемым товаром.

6. Упаковка и маркировка поставляемого товара

6.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

6.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к месту поставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки товара.

При определении габаритов упаковки товара и ее веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест поставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования продукции.

6.3. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:

Наименование товара: ___________

Договор № __________

Заказчик: (наименование) ____________

Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) ________

Пункт назначения: _________

Грузоотправитель: _________

Ящик/контейнер № _______, всего ящиков/контейнеров _______

Размеры (высота, длина, ширина) ________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто ______ кг.

6.4. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества товара, указанием номера и даты Договора (далее - Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.7 Договора, должен находиться внутри ящика/контейнера, другой - крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

6.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки товара, определенные нормативной документацией на товар и инструкцией по медицинскому применению товара.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленного Товара Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки, а Заказчик обязан оплатить неустойку на основании письменного требования Поставщика. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Товара начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате Товара. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке товара в сроки, установленные Договором, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1 % от цены Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств по поставке товара, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, до дня исполнения обязательств Поставщиком по поставке товара.

7.4. В случае нарушения своих обязательств по поставке продукции в объеме, предусмотренном Договором, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1% (один процент) от цены Договора, за каждый день просрочки со дня следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательств по поставке продукции в надлежащем объеме, до дня исполнения обязательств Поставщиком по поставке продукции в надлежащем объеме.

7.5. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, в том числе по решению суда, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора (либо принятия решения судом) уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% (пяти процентов) от цены Договора.

8. Изменение и расторжение договора

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ

8.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:

1) количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на двадцать пять процентов цены договора;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана независящими от сторон договора обстоятельствами, либо по вине поставщика, подрядчика, исполнителя при наличии объективных причин невозможности исполнить договор в установленные договором сроки. При этом срок может быть однократно продлен на срок, не превышающий срок исполнения договора, предусмотренный при его заключении, при полной оплате поставщиком, подрядчиком, исполнителем неустойки, начисленной Заказчиком (в случае наличия просрочки и (или) иного нарушения условий договора поставщиком, подрядчиком, исполнителем, за совершение которого договором предусмотрена ответственность в виде уплату неустойки).

3) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1пункта 8.2. Договора;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

4) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре;

5) наименование страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг).При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925"О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

6) сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки.,

7) условия договора, заключенного по основаниям, предусмотренным пунктами 21.5. и 21.6 Положения о закупках.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.4.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения или исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 2 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направленных по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать ответ по существу претензии в срок не позднее 15 календарных дней с даты ее получения. Претензия может быть направлена в письменной форме или посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от Стороны по Договору.

10.3. Поставщик обязан в течение 10 дней со дня предъявления мотивированной претензии заменить некачественный товар на товар надлежащего качества и/или восполнить недопоставку за свой счет.

Допоставка (и) или замена товара по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

10.4. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Оренбургской области.

10.5. К отношениям Сторон по настоящему Договору в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

11. Срок действия договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует с даты заключения Договора по 31.12.2023 года,а в части исполнения финансовых обязательств, до их полного исполнения.

12. Антикоррупционная оговорка

Настоящим каждая Сторона гарантирует, что при заключении настоящего Договора и исполнении своих обязательств по нему, Стороны:

12.1. Соблюдают требования Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также иные нормы действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

12.2. Не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.3. Не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.4. Принимают меры для предотвращения совершения действий, квалифицируемых действующим законодательством как «коррупционные» со стороны их аффилированных лиц или соисполнителей, субподрядчиков, консультантов, агентов, юристов, иных представителей и прочих посредников, действующих от имени Стороны.

12.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта12.1, соответствующая Сторона обязуется:

- уведомить другую Сторону в письменной форме в течение двух суток с момента, когда ей стало известно о нарушении (возникли подозрения о нарушении). После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления,

- обеспечить конфиденциальность указанной информации вплоть до полного выяснения обстоятельств Сторонами.

12.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Приложения к Договору:

Приложение N 1 – Спецификация.

14. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору№ ________от «__» _________ 2023г.

на поставку бытовой химии и хозяйственных товаров

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _____________ (___________) рублей ___ коп.

- Посмотреть таблицу с данными