Тендер - Поставка Аммоний надсернокислый (Ч) №244438465

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Салават « » 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ново-Салаватская ТЭЦ» (сокращенное наименование - ООО «НСТЭЦ»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора Мильто Егора Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(сокращенное наименование – ), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице , действующего на основании , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (именуемый в дальнейшем договор) о нижеследующем:

3.1. Цены за Товар и общая стоимость поставляемого Товара по договору определяются в соответствующей спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Цена договора является твердой.

3.2. Цена, указанная в спецификации, является окончательной и не подлежит изменению без письменного согласования с Покупателем. В случае изменения цены Поставщик письменно уведомляет Покупателя, который должен сообщить свое решение. При неполучении ответа отгрузка не производится до согласования Сторонами цены на Товар. Кроме того, при изменении цены Покупатель вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков с Поставщика.

3.3. Расчетные обязательства Покупателем исполняются в форме перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством способом. Сторонами установлен следующий порядок расчетов:

Оплата товара 1 осуществляется в течение 7 (количество дней) рабочих (вид дней) 2 дней 1 ( текст сноски приведен в следующем абзаце ) с даты подписания сторонами первичного учётного документа по договору, на основании счета-фактуры, оформленного надлежащим образом».

1 «В случае если Поставщик является субъектом деятельности в сфере промышленности и резидентом, оплата осуществляется не позднее 30 дней с даты подписания сторонами первичного учётного документа по договору, на основании счета-фактуры, оформленного надлежащим образом» 3 .

3.4. Обязанность Покупателя по оплате Товара считается исполненной с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.5. При осуществлении расчетов Покупатель без согласования с Поставщиком вправе засчитать поставленный Товар в счет погашения имеющейся дебиторской задолженности Поставщика перед Покупателем, в том числе по иным договорам с настоящим Поставщиком, в том числе за предыдущие периоды (годы).

3.6. Поставщик обязан предоставить:

• товарную накладную / товарную накладную ТОРГ-12 в момент передачи товара;
• счет-фактуру в течение 5 календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной /товарной накладной ТОРГ-12 либо в случае получения аванса не позднее пяти календарных дней, считая со дня получения аванса.

Счет-фактура и товарная накладная/товарная накладная ТОРГ-12 должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и Договора, в том числе, счет-фактура должен соответствовать требованиям действующих нормативных актов, включая НК РФ и Постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».

При поставке Товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2021 №1110 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости», Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями, установленными п.п.1.1. п.1 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

В случае предоставления Поставщиком счета-фактуры и товарной накладной/товарной накладной ТОРГ-12, не соответствующих вышеуказанным требованиям, Поставщик по первому требованию Покупателя обязан в 5-дневный срок с момента получения требования от Покупателя переоформить несоответствующие счет-фактуру и товарную накладную/ товарную накладную ТОРГ-12 в соответствии с требованиями действующего законодательства и Договора.

Счет-фактура и товарная накладная/товарная накладная ТОРГ-12, оформленные с нарушением указанных требований, считаются не предоставленными, и срок оплаты в данном случае исчисляется с даты предоставления надлежаще оформленных оригиналов счета-фактуры и товарной накладной/товарной накладной ТОРГ-12. В случае нарушения сроков предоставления оригиналов счета-фактуры и товарной накладной/ товарной накладной ТОРГ-12, в том числе, в результате нарушения требований к их оформлению, Покупатель вправе потребовать возмещения убытков, связанных с таким нарушением, а также потребовать уплаты штрафа в размере 0,1 % от суммы, указанной в документе, представленном с нарушением установленного срока.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Сроки и способы поставки, оплата транспортных расходов определяются соответствующей спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Досрочная поставка может производиться только с письменного согласия Покупателя.

4.3 Моментом получения Товара считается:

- если поставка производится без участия третьих лиц, моментом получения Товара считается момент принятия Покупателем Товара от Поставщика и соответственно дата подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12 о передаче Товара Покупателю;

- если поставка осуществляется с участием третьих лиц (через ж/д, автотранспортные услуги и т.п.) моментом получения Товара считается момент получения Покупателем Товара от последнего грузоперевозчика и соответственно дата подписания товарной накладной ТОРГ-12 о приёме Товара.

4.4.Днем перехода права собственности на поставленный Товар и риска его случайной гибели является момент получения Товара Покупателем, который определяется п.4.3. настоящего договора.

4.5. Обязанность Поставщика по поставке Товара не считается исполненной в случае частичного исполнения обязанности по поставке Товара. В случае поставки документации к Товару не в полном объеме, определенном настоящим договором, , поставка считается некомплектной, а срок гарантии начинается в этом случае со дня получения Покупателем полного комплекта документации.

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка Товара по количеству производится уполномоченным представителем Покупателя в момент получения Товара в соответствии с Инструкцией Госарбитража СССР №П-7 «О порядке приемки продукции производственно- технического назначения и товаров народного потребления по качеству» и Инструкцией Госарбитража №П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (со всеми изменениями и дополнениями). При приемке Товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по наименованию и количеству.

Приемка Товара по качеству и комплектности производится Покупателем на складе Покупателя.

При обнаружении несоответствия Товара по количеству или качеству, в том числе скрытых недостатков, которые невозможно было выявить при приемке Товара, как на складе Поставщика, так и на складе Покупателя, Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение суток со дня обнаружения недостатков любыми доступными способами, позволяющими достоверно определить Сторону, от которой исходит документ, включая факс, телеграмму и электронную почту. Поставщик обязан направить своего представителя для сверки и составления на месте Акта об обнаружении несоответствия Товара по количеству или качеству (именуемый в дальнейшем Акт) не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления от Покупателя.

При неявке представителя Поставщика в срок, его отказе от составления и/или подписания Акта признается действительным односторонний Акт, составленный и подписанный Покупателем не позднее 5 рабочих дней со дня обнаружения несоответствия. Покупатель уведомляет о составлении Акта Поставщика в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней со дня составления Акта.

5.2. Некачественный Товар подлежит возврату Поставщику, который обязан принять его и вывезти в 5-ти дневный срок со дня составления Акта своим транспортом или силами перевозчика за свой счет. Срок замены некачественного Товара и возмещения расходов устанавливается Покупателем.

5.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик несет ответственность согласно действующему гражданскому законодательству.

5.4. Количество поставленного Товара подтверждается товарными накладными ТОРГ-12 и/или товарно-транспортной накладной 1-Т, либо Универсальным передаточным документом (УПД);.

5.5. Недопоставленный Товар подлежит поставке Поставщиком в срок, письменно согласованный Сторонами, расходы по допоставке полностью несёт Поставщик.

5.6. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного изготовителем.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За недопоставку или просрочку поставки, а так же нарушения сроков замены некачественного Товара, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере:

за неисполнение обязанности по поставке Товара или недопоставку Товара: 0,3 % от суммы непоставленного/недопоставленного Товара за каждый день просрочки;

за просрочку замены некачественного Товара: 0,3% от суммы поставки некачественного Товара за каждый день просрочки,

также Покупатель вправе отказаться от исполнения договора и требовать возмещения понесённых убытков.

6.2. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.1.3. настоящего договора, Покупатель вправе начислить и взыскать с Поставщика штраф в размере 0,3 % от стоимости переданного обремененного Товара, а также вправе требовать возмещения убытков, возникших в связи с требованиями третьих лиц.

6.3. Возмещение убытков или ущерба, уплата неустойки (пени, штрафов) осуществляется только по письменному требованию (претензии) добросовестной стороны. В случае направления такого требования расчет сумм, причитающихся добросовестной стороне, производится со дня нарушения соответствующих обязательств. Основанием для начисления в целях налогообложения и уплаты начисленных сумм убытка, ущерба, неустойки (штрафа и пени), предусмотренных настоящим Договором, является признание претензии виновной стороной либо вступившее в законную силу решение суда.

Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из Сторон, а именно: стихийное бедствие природного и техногенного характера, в т.ч. пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, блокада; военные действия всех видов: объявленная и фактическая война, вооруженные конфликты, террористические акты, гражданские волнения; замена текущего законодательства, акты государственных органов и действия властей, другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

7.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств, в любом случае не позднее 5 дней после начала этих обстоятельств. Факт наступления или окончания непреодолимых обстоятельств подтверждается документом, выдаваемым Торгово-Промышленной Палатой соответствующего субъекта РФ, на территории которого имели место форс-мажорные обстоятельства или иным компетентным органом.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, целесообразность дальнейшего исполнения Сторонам обязательств по настоящему договору подлежит дополнительному согласованию, результат которого оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «31»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Истечение срока договора не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим договором и соответствующими спецификациями.

9.1. Поставщик гарантирует, и несет ответственность за достоверность передаваемых Покупателю персональных данных специалистов и контактных лиц Поставщика по данному договору, и правомочность их передачи Покупателю.

9.2. В целях включения персональных данных специалистов Поставщика в общедоступные справочники Покупателя и предоставления доступа к информационным системам и ресурсам Покупателя Поставщик гарантирует отнесение (на время действия данного договора и в течении 6 месяцев после прекращения всех договорных обязательств) к общедоступным следующих персональных данных этих специалистов Ф.И.О., место работы (наименование организации), должность, контактный телефон.

9.3. Поставщик обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных работников Покупателя, которые стали доступны Поставщику при выполнении обязательств по настоящему договору, а также безопасность персональных данных при их обработке. После прекращения договорных обязательств по настоящему договору персональные данные подлежат уничтожению Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства.

9.4. Покупатель вправе в любое время раскрывать/предоставлять любую информацию, полученную в рамках Договора, в том числе, но, не ограничиваясь, информацию о результатах выполненных условиях поставки и особенностях Товара и иную информацию, полученную Покупателем в рамках/в связи с Договором, организациям ПАО «Газпром»/ООО «Газпром переработка»/ООО «Газпром нефтехим Салават»/АО «РГД»/ООО «РГД ПС», без получения/в отсутствие отдельного письменного согласия/разрешения Поставщика.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Условия Договора действуют применительно к спецификации, подписанной Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Договора.

10.2. Документы, переданные по факсу или электронной почте имеют информационное значение и должны подтверждаться документами с подлинными подписями и оттисками круглой печати (при ее наличии) стороны по Договору. Оригинал документов должен быть направлен другой Стороне в течение 5 рабочих дней с момента отправки факсимильной копии.

10.3. В случае реорганизации, ликвидации, изменения реквизитов, в т.ч. почтового адреса, Сторона обязана не позднее трех рабочих дней, в письменной форме, известить другую Сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на Сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адрес.

10.4. Ни одна из Сторон не имеет право передать третьему лицу права и обязательства по настоящему договору без письменного согласия другой Стороны.

10.5. Поставщик гарантирует, что:

- при изготовлении Товара не нарушены интеллектуальные права третьих лиц;

- использование Покупателем Товара в соответствии с назначением не повлечет неправомерного использования принадлежащих третьим лицам результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана;

- в случаях предъявления Покупателю любых претензий/требований о нарушении интеллектуальных прав третьих лиц ответственность в полном объеме несет Поставщик и признает себя/берет на себя роль надлежащего ответчика во всех судебных инстанциях (государственных органах).

10.6. В случае возникновения обстоятельств, влекущих признание Сторон договора взаимозависимыми, Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг друга с приложением документов, обосновывающих взаимозависимость. Уведомление должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда такие обстоятельства возникли.

10.7. В случае принятия одной Стороной договора решения о признании второй Стороны договора взаимозависимым лицом и уведомлении об этом налогового органа, вышеуказанная сторона по договору обязана уведомить об этом решении контрагента по договору в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия такого решения.

10.8. В случае признания налоговыми органами Сторон договора взаимозависимыми лицами, Стороны уведомляют о данном решении друг друга, а так же о ходе мероприятий налоговых органов, которые могут привести к корректировке отчетности. Уведомление должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда Стороне стало известно об этом.

10.9. В случае если одна из Сторон договора своевременно не предоставит или предоставит недостоверные сведения, предусмотренные пунктами 10.6.-10.8. договора, то такая Сторона договора обязана возместить второй стороне убытки в размере сумм, уплаченных последней в результате доначисления налоговым органом налогов, пени, штрафов вследствие использования Стороной договора этой недостоверной информации.

10.10. Стороны по договору несут ответственность в виде возмещения пострадавшей Стороне убытков в размере сумм самостоятельно доначисленных налогов с учетом пени, если это доначисление явилось следствием самостоятельно выявленных сторонами договора недостоверных сведений, представленных сторонами договора.

10.11. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению Сторонами путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.

10.12. Если спор не будет разрешен в претензионном порядке, он подлежит разрешению в Арбитражном центре при Автономной некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее – Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по адресам электронной почты

ООО «НСТЭЦ»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование Стороны: адрес электронной почты.

Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра пи АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

Арбитражное решение является окончательным.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес должника неизвестен, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

Третейский суд формируется в составе трех арбитров.

Место арбитража – Российская Федерация, место проведения заседаний (устных слушаний) – город Москва.

Язык арбитражного разбирательства – русский язык.

Применимым материальным правом является материальное право Российской Федерации.

10.13. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресу электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в течение трех календарных дней после таких изменений в электронном виде в редактируемом формате MS Excel по форме, размещённой в сети Интернет по адресу: http://salavat-neftekhim.gazprom.ru/d/page/78/120/sobstinfo.xls, с подтверждением соответствующими документами в формате pdf.

10.14. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 10.13. настоящего договора.

В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления от Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

10.15. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.16. .Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

Спецификация № 1

г. Салават « » 2023г.

ООО «НСТЭЦ», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора Мильто Егора Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящую спецификацию о нижеследующем:

По настоящей спецификации поставляется следующий Товар: - Посмотреть таблицу с данными
ИТОГО сумма прописью: руб. коп. - Посмотреть таблицу с данными

- оригинал Счета-фактуры, товарной накладной/товарной накладной ТОРГ-12 и/или товарно-транспортной накладной 1-Т, либо Универсальный передаточный документ (УПД);

- сертификат (паспорт) качества завода-изготовителя;

- упаковочный лист;

- инструкция по эксплуатации, монтажу оборудования;

- иную техническую документацию, необходимую Покупателю.

3. Дополнительные условия: гарантийный срок годности Продукции на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока, установленного заводом-изготовителем.

Допускается отклонение от объема, указанного в спецификации в пределах +/-15%. При этом Покупатель оплачивает фактически поставленный Товар. Требование к таре (фасовка): фасовка в мешках из полипропилена с полиэтиленовым мешком-вкладышем. Масса нетто мешков (25±1) кг.

4. Настоящая спецификация является неотъемлемой частью Договора поставки № от «__»_______2023 г., вступает в силу с момента подписания, составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273902351 ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ объявляет тендер: Катализатор метанирования для реактора Р-305	Отбор #273902351	См. док.	5 дней 03.06.2024 20.06.2024
Тендер №274091585 ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ объявляет тендер: Катализатор селективного гидрирования ацетилена в этан-этиленовой фракции	Отбор #274091585	См. док.	13 дней 05.06.2024 28.06.2024
Тендер №274207195 ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ объявляет тендер: 067-1723 Катализатор метанирования для узла очистки водорода.	Отбор #274207195	См. док.	4 дня 06.06.2024 19.06.2024
Тендер №274208856 ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ объявляет тендер: 067-1774 Антиоксидант 1010.	Отбор #274208856	См. док.	4 дня 06.06.2024 19.06.2024
Тендер №274225521 Поставка бочек металлических со съемным верхним дном БС1А2-200 для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават» (0005164)	Отбор #274225521	50 043 435	3 дня 06.06.2024 19.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244438304 ИП Попсуйко объявляет тендер: Кайен, ВДГ (Тифенсульфурон-метил + флорасулам 500 + 170 г/кг	Электронный аукцион #244438304	См. док.	срок истек - 11.05.2023
Тендер №244438285 поставка имитаторов запахов для служебных собак (с результатом)	Электронный аукцион #244438285	117 650	срок истек 20.04.2023 02.05.2023
Тендер №244438057 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ ПО БЕЛГОРОДСКОМУ РАЙОНУ" объявляет тендер: Поставка химических реактивов и дезинфицирующих средств для ветеринарной лаборатории (план №2220658924, позиция №29)	Электронный аукцион #244438057	216 101	срок истек - 30.04.2023
Тендер №244437981 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСИНЖСТРОЙ" объявляет тендер: Поставка ПолиГрунд 30-1K W (план №2220651221, позиция №761) (План график)	Единственный поставщик #244437981	1 906 740	срок истек - 30.04.2023
Тендер №244437861 Поставка припоя, маркеров и пасты для очистки рук в 2023 году (с результатом)	Электронный аукцион #244437861	54 399 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 20.04.2023 28.04.2023

Тендеры из региона Салават

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244438421 Общество с ограниченной ответственностью "ПромВодоКанал" объявляет тендер: Поставка металлопроката	Запрос цен #244438421	6 500	срок истек - 18.05.2023
Тендер №244435374 Информационно-консультационные услуги. Лицензирование и подключение. Разработка ПО.	Малая закупка #244435374	19 900	срок истек - 20.04.2023
Тендер №244435357 Оргтехника. Её обслуживание и ремонт.	Малая закупка #244435357	49 910	срок истек - 20.04.2023
Тендер №244434886 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ" объявляет тендер: Выполнение работы химической чистке трубного пучка	Отбор #244434886	См. док.	срок истек - 05.05.2023
Тендер №244430576 Доступ к сети интернет и телефонной связи. Телевидение.	Малая закупка #244430576	109 000	срок истек - 20.04.2023