Тендер - Средство дезинфицирующее №244429613

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ЭА_Средство_дезинфицирующее_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиЭА_Средство_дезинфицирующее_ТЗ

Техническое задание.

1. Характеристики и количество поставляемой продукции должны соответствовать настоящим техническим требованиям.

2. Продукция должна быть разрешенной к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы.

3. Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке.

4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5. Приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией при поставке товара.

6. Гарантийный срок на Товар начинается с даты передачи Товара и составляет не менее 12 месяцев.

7. Доставка и разгрузка товара осуществляется поставщиком в соответствии с графиком по адресу: г. Москва, ул. Народного ополчения дом 35 ФКУЗ «ГКГ МВД России» и входит в стоимость товара.

8. В рамках реализации положений приказа МВД России от 29.12.2006 №1111 дсп «Об утверждении Инструкции о пропускном режиме в административных зданиях и на охраняемых объектах МВД России» возможно привлечение к работе на объектах Заказчика только лиц, имеющих гражданство Российской Федерации. Не позднее 3-х рабочих дней с даты заключения государственного контракта Поставщик обязан представить заказчику список персонала организации, задействованного при поставке, с прикреплением к нему копий паспортов для предоставления в ГУСБ МВД России для согласования допуска на объект МВД России. До получения согласования ГУСБ МВД России персонал Поставщика на территорию Заказчика не допускается.

9. Наличие свидетельства о государственной регистрации дезинфицирующего средства.

- Посмотреть таблицу с данными

График поставки товара в 2023 году.

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьлитр.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 20.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000265

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Москва, УЛ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ, ДОМ 35

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.48 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии с Приложением к извещению. В соответствии с приказом Минфина России от 23.06.2020 № 119н «Об утверждении Порядка санкционирования операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета» в платежных документах с 1 января 2021 года необходимо указывать код нормативного акта, исходя из принадлежности денежных средств. В платежном поручении в поле 22 «Код» необходимо указать код нормативного акта – 0002. Иначе денежные средства не поступят на счет Заказчика.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 месяцев. Исчисление гарантийного срока начинается с момента передачи товара Заказчику

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 ЭА Средство дезинфицирующее НМЦК

Проект контракта

1 ЭА Средство дезинфицирующее Проект контракта

Описание объекта закупки

1 ЭА Средство дезинфицирующее ТЗ

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 ЭА Средство дезинфицирующее Требования к заявке и инструкция

Дополнительная информация и документы

1 ЭА Средство дезинфицирующее Требования к участникам и обеспечение

ЭА_Средство_дезинфицирующее_Требования_к_заявке_и_инструкция

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1. Заявка на участие в закупке должна содержать:

1) информацию и документы об участнике закупки:

а) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

б) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, если иное не предусмотрено 44-ФЗ;

в) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ;

г) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки):

копия действующего регистрационного свидетельства или информация о реквизитах такого регистрационного свидетельства, позволяющая однозначным образом идентифицировать предлагаемый к поставке Товар, указанный в Заявке Участника

г) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

3) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:

1). В соответствии с Приказом Минфина России от 04.06.2018 N 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд" подтверждением страны происхождения товаров, указанных в Приложениях к Приказу, является указание (декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с 44-ФЗ наименования страны происхождения товара.

2). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 N 617 "Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" подтверждением страны происхождения товаров является указание (декларирование) участником закупки в составе заявки номеров реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров и совокупного количества баллов (при наличии).

2. При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

1) информация о товаре, предусмотренная подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

4. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

5. При проведении электронных процедур:

1) Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с 44-ФЗ оператору электронной площадки.

2) информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой;

3) При проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке.

2. Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

4. Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), соответствующих значениям, установленным в техническом задании и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено техническим задание (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара.

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует»

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала).

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;

При этом, символы «±», « », «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.

В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра.

При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка).

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.

ЭА_Средство_дезинфицирующее_Требования_к_участникам_и_обеспечение

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к участникам закупки

Порядок обеспечения заявок на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств

- Посмотреть таблицу с данными ЭА_Средство_дезинфицирующее_Проект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №____________

на поставку товара

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Москва «___» ____________20__г.

Государственный заказчик - федеральное казенное учреждение здравоохранения «Главный клинический госпиталь Министерства внутренних дел Российской Федерации», от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Лысенко Константина Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице____________________________, действующего на основании с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", в порядке ст._________ Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам осуществления закупки для обеспечения федеральных нужд путем проведения ___________________, объявленного Извещением от "__" ______ ____ г. N ___, на основании протокола от "__" _____ ____ г. N ___, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику средство дезинфицирующее ОКДП2 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(КТРУ 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) – (далее - товар, товары) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Наименование, ассортимент, количество и стоимость товаров определены в Спецификации (приложение № 1 к Контракту, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта) (далее - Спецификация).

1.3. Поставщик обязуется передать товар, по техническим характеристикам, функциональным свойствам соответствующий Спецификации и Техническому заданию (приложение № 2 к Контракту, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта) (далее – Техническое задание).

1.4. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товара (далее - сопутствующие услуги), стоимость которых входит в цену товара: доставка товара, погрузо-разгрузочные работы, уборка и вывоз упаковки.

1.5. Поставщик: гарантирует, что товар принадлежит Поставщику, не обременен правами и претензиями третьих лиц, не состоит под запрещением или арестом, на него не наложены государственные или иные санкции.

1.6. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленном Контрактом порядке, форме и размере.

Статья 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта составляет ____ руб. (_____) ______ коп. (в том числе НДС ______ (_______) рублей ______ копеек, НДС не облагается в соответствии с _________)

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена Контракта включает в себя стоимость всех товаров, упаковки, а также все расходы на перевозку, доставку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), разноса на этаж и развоза по территории, вывоза мусора, расходы по таможенному оформлению и страхованию, на уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации, расходы на проведение проверки качества, а также другие расходы, связанные с предметом Контракта.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.3 Контракта.

2.6. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета на 2023 год.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.8. Обязательства Заказчика по оплате Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.9. В случае изменения своего счета Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств, несет Поставщик.

2.10. Оплата по Контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по каждому этапу поставки Товара.

2.11. Авансовый платеж по контракту не предусмотрен.

2.12. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Поставщиком и Заказчиком документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее - структурированный документ о приемке), представления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 3.1.3 Контракта, а также документов на оплату (счета/счета-фактуры/универсального передаточного документа).

На всех документах должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, номер и/или дата заявки Заказчика (при наличии), даты оформления и подписания документов.

2.13. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара по каждому этапу поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение N 1 к Контракту) в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке, и на основании документов, предусмотренных пунктом 2.12 Контракта, при наличии на лицевом счете Заказчика соответствующих предельных объемов оплаты денежных обязательств.

В случае если окончание поставки товара приходится на дату с 1 по 20 декабря финансового года включительно, - оплата Товара осуществляется Заказчиком в соответствующем финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на указанный финансовый год, и не позднее чем за один рабочий день до окончания этого финансового года либо в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год;

В случае если окончание поставки товара приходится на дату с 21 по 31 декабря финансового года включительно - оплата Товара осуществляется Заказчиком в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

2.14. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту (этапу), Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту (этапу) Товара с учетом удержания суммы неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней). В данном случае на основании статьи 313 Гражданского кодекса исполнение обязательства Поставщика по государственному контракту по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета бюджетной системы Российской Федерации возлагается на государственного Заказчика.

2.15. После оплаты Заказчиком всего поставленного Товара по Контракту Поставщик в течение 30 дней представляет Заказчику Акт сверки расчетов (приложение N 4 к Контракту).

Статья 3. СРОКИ И МЕСТО ПОСТАВКИ

3.1. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара Заказчику осуществляется с момента заключения контракта в следующем порядке:

3.1.1. Поставка товара осуществляется партиями.

3.1.2. Поставка партии товара Поставщиком осуществляется:

-в соответствии с графиком поставки (приложение №3 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

3.1.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику надлежащим образом оформленные документы, обязательные для соответствующего вида товара, в том числе:

- копию регистрационного удостоверения (в том случае, если товар подлежит регистрации),

- декларацию о стране происхождения товаров или другие документы, подтверждающие страну происхождения товаров,

- копию сертификата соответствия (в том случае, если товар сертифицируется),

- техническую документацию на товар (паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке, гарантийные талоны),

- другие документы, подтверждающие качество и безопасность товаров, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

При поставке Товара Поставщик формирует и подписывает структурированный документ о приемке и направляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок с прикрепленными документами, предусмотренными настоящим пунктом.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, также передаются в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий на бумажном носителе вместе с Товаром.

3.2. Доставка товаров производится Поставщиком на склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Народного ополчения, дом 35, ФКУЗ «ГКГ МВД России» в часы работы склада: с 09.00 час. до 16.00 час. Доставка товаров производится Поставщиком собственным транспортом или транспортом третьих лиц за счет Поставщика.

3.3. В том случае, если к моменту передачи товара Поставщик не представит надлежащим образом оформленные документы согласно п. 3.1.3. настоящего Контракта, Заказчик вправе отказаться от приемки товара и подписания структурированного документа о приемке.

Статья 4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

4.1. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки (если последняя не зафиксирована в Заявке Заказчика на поставку товара (партии товара) или не совпадает с ней) телефонограммой или по факсимильной связи.

4.2. Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Погрузочно-разгрузочные работы и складирование поставленного товара на месте хранения, включая работы с применением грузоподъемных средств, выполняются силами Поставщика.

4.3. Автотранспорт, которым производится доставка товара, должен быть оборудован для перевозки данных видов товаров с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм и правил.

Тара и упаковка должны соответствовать нормативным требованиям, установленным для данного вида товара и упаковки, а также обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении. В том случае, если подлежащий затариванию и (или) упаковке товар будет передан Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик вправе предъявить к Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.

Маркировка товаров на каждой единице транспортной и потребительской тары должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных и технических документов.

4.6. Маркировка транспортной тары товаров должна соответствовать маркировке единицы потребительской упаковки товаров.

4.7. Уборка и вывоз многооборотных средств упаковки, многооборотной тары, производятся силами и за счет Поставщика непосредственно после поставки товаров.

4.8. Товар должен сопровождаться документами, удостоверяющими качество и безопасность Товара согласно пункта 3.1.3 Контракта.

Отсутствие документов на товар может служить основанием для отказа в приемке товара Заказчиком.

4.9. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи товара после полного оформления документов, сопровождающих товар и подписания структурированного документа о приемке; обязательства Поставщика по поставке товара (партии товара) считаются выполненными, если он осуществил поставку товаров:

-в согласованное с Заказчиком время;

-в ассортименте и количестве, указанным в Спецификации и/или Заявке Заказчика на поставку партии товара;

-по ценам, указанным в Спецификации;

-с полным пакетом сопроводительной документации;

-в полном соответствии с установленным законом и условиями данного контракта порядком.

Документы на товар должны быть надлежаще оформлены и подписаны уполномоченными лицами.

4.10. Количество и ассортимент поставляемого товара должны соответствовать Спецификации, Техническому заданию, а также заявкам, подаваемым Заказчиком (если товар поставляется по заявке Заказчика).

4.11. Если товар находится в ненарушенной таре (упаковке), то приемка товара по количеству может проводиться по количеству мест, массе брутто или по количеству товарных единиц и маркировке на таре.

4.12. Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц. В том случае, если Поставщиком будет передан товар в количестве меньшем, чем указано в Спецификации и/или заявке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика передать недостающее количество товара, либо отказаться от переданного товара и его оплаты.

В случае обнаружения недостачи товара при его приемке, представители Заказчика, осуществляющие приемку товара и лицо, ответственное за доставку товара (водитель, водитель-экспедитор, экспедитор), составляют и подписывают Акт о выявленной недостаче. В этом случае дополнительного уведомления и вызова представителя Поставщика не требуется.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

4.13. В том случае, если Поставщиком будет передан товар в количестве, превышающем количество, указанное в Спецификации и/или заявке, Заказчик вправе:

- принять излишки в случае поставки товара партиями и не превышения в результате принятия излишков общего количества товара, установленного спецификацией, и общей цены контракта, установленной п.2.2. Контракта, при этом представители Заказчика, осуществляющие приемку товара и лицо, ответственное за доставку товара (водитель, водитель-экспедитор, экспедитор), составляют и подписывают Акт о фактическом количестве принятого товара, при этом, Заказчик отражает информацию о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок;

- отказаться от излишка товара, при этом Поставщик обязан незамедлительно вывезти лишний товар.

Если излишек товара выявлен после передачи товара, а Заказчик уведомляет Поставщика об отказе принятия излишка товара, то Поставщик обязан вывезти товар в течение 24 (Двадцати четырех) часов после получения уведомления от Заказчика.

4.14. В том случае, если Поставщиком будут переданы товары в ассортименте, не соответствующем Спецификации, техническому заданию и/или заявке, Заказчик вправе отказаться от их принятия и оплаты.

Если Поставщик передал покупателю наряду с товарами, ассортимент которых соответствует Спецификации, техническому заданию и/или заявке, товары с нарушением условия об ассортименте, Поставщик обязан по требованию Заказчика заменить товары, не соответствующие условию об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном Контрактом.

4.15. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара, а также требованиям, изложенным в Спецификации и Техническом задании.

4.16. При приемке Товара по качеству Заказчик обязан осмотреть внешний вид товара. При этом им проверяются внешние повреждения, заметные с первого взгляда под упаковкой товара.

4.17. В случае обнаружения недостатков непосредственно во время отгрузки товаров на складе Заказчика представители Заказчика, осуществляющие приемку товара, и лицо, ответственное за доставку товара (водитель, водитель-экспедитор, экспедитор), оформляют Акт об обнаруженных недостатках. Составление Акта об обнаруженных недостатках возможно в одностороннем порядке при отказе лица, доставившего товар, от составления акта.

4.18. При обнаружении недостатков товара, незаметных с первого взгляда, недостатков товара под его упаковкой, а также недостатков, незаметных визуально и проявляющихся в процессе эксплуатации товара (скрытых недостатков) Заказчик имеет право предъявить требования, связанные с недостатками товара, при условии, что они обнаружены до истечения срока годности (срока эксплуатации) товара.

При обнаружении указанных недостатков поставленного товара после его приемки Заказчик обязан немедленно уведомить об этом Поставщика и вызвать его представителя для составления Акта об обнаруженных недостатках. Представитель обязан прибыть не позднее дня, следующего за днем получения Поставщиком соответствующего уведомления. Составление акта возможно в одностороннем порядке при согласии Поставщика или неявке его представителя в установленный срок.

Уведомление направляется Заказчиком не позднее, чем за 1 день, предшествующий дате и времени составления акта об обнаруженных недостатках посредством факсимильной связи или электронной почты или телефонограммой. Датой получения уведомления Поставщиком считается дата отправки заявки по телефону или факсу или электронному адресу (указанным Поставщиком в Контракте).

4.19. В том случае, если Поставщиком будут переданы товары ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Контракта.

4.20. При обнаружении непосредственно во время приемки на склад товара, у которого качество, комплектность, ассортимент, маркировка, тара или упаковка не соответствует требованиям стандартов, техническим условиям, требованиям настоящего контракта, заявки, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, и от приемки которого Заказчик отказался, равно как и товара с истекшим сроком годности, Поставщик обязуется вывезти несоответствующий указанным требованиям Товар тем же рейсом. При обнаружении указанных недостатков после приемки товара на склад Поставщик обязуется вывезти несоответствующим установленным требованиям Товар по требованию Заказчика в установленный им срок.

4.21. Поставщик обязан передать недостающее количество товара, заменить товары, не соответствующие условиям об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном Контрактом, заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Контракта, исполнить иное требование Заказчика о безвозмездном устранении недостатков товара, в течение 3 (трех) дней со дня получения им соответствующего требования от Заказчика.

4.22. В том случае, если Поставщик не поставит предусмотренное настоящим Контрактом количество товаров, либо не выполнит требования Заказчика о замене некачественных товаров в срок, установленный п. 4.21. настоящего Контракта, Заказчик вправе отказаться от дальнейшего приобретения товаров у Поставщика и приобрести их у других лиц. При этом Поставщик будет обязан возместить Заказчику расходы на их приобретение в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и п.7.18. Контракта.

4.23. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена. Окончание срока действия Контракта прекращает обязанность Поставщика по восполнению недопоставки товара, если отсутствует требование Заказчика об исполнении данной обязанности после окончания срока действия контракта.

4.24. По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик в единой информационной системе в сфере закупок подписывают структурированный документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах «а»-«г», «е»-«ж» пункта 1 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе.

Прилагаемые к документу о приемке документы считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

Датой поступления поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик.

4.25. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки Товара, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.26. Заказчик в срок не более 20 рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 4.25 Контракта, подписывает структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок или формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа,

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе.

4.27. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью.

4.28. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

Со дня подписания структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику; обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту (этапу) считаются выполненными Поставщиком.

4.29. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

4.30. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика, заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.31. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

4.32. Все поставляемые товары по показателям качества и безопасности должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и контракта.

4.33. Заказчик в любой момент по своему усмотрению, а также при возникновении разногласий в оценке соответствия товара требованиям по качеству, указанным в настоящем контракте, вправе осуществлять выборочную проверку качества и соответствия товара условиям контракта и технического задания. Проверку качества проводят специалисты уполномоченной лаборатории по выбору Заказчика. Для проведения проверки качества и соответствия установленным требованиям Товара Заказчик передает Поставщику распоряжение о направлении в лабораторию образцов Товара из партии Товара для проверки либо направляет образцы самостоятельно. В случае проведения данных лабораторных проверок и испытаний расходы на их проведение несет Поставщик. В случае выявления в тестируемых образцах несоответствия требованиям настоящего Контракта и технического задания забраковывается вся партия Товара. В случае повторного забраковывания Товара Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке.

4.34. При передаче Товара, обремененного правами третьих лиц, Заказчик имеет право потребовать расторжения настоящего Контракта, если не будет доказано, что Заказчик знал или должен был знать о правах третьих лиц на Товар.

4.35. При изъятии Товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до передачи Товара, Поставщик обязан возместить Заказчику принесенные убытки, в том числе возвратить уплаченные денежные средства, возместить расходы на приобретение товара у другого продавца.

4.36. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком без изменения цены контракта и общего количества товаров допускается поставка товара, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в Спецификации, Техническом задании.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта.

Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.

5.1.6. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; в том числе Заказчик вправе закупить у других лиц товар взамен предусмотренного Контрактом в случае непоставки товара Поставщиком в установленный Контрактом срок, поставки некачественного товара, иных случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий Контракта, при этом Поставщик обязан возместить Заказчику убытки в виде разницы между установленной в Контракте ценой и ценой по совершённой взамен сделке.

Убытки, понесенные Заказчиком, взыскиваются с Поставщика в полном размере сверх неустойки.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять товар в соответствии со статьей 4 настоящего контракта при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара и сопутствующих услуг. Осмотреть поставленные товары, проверить их количество, ассортимент, упаковку, маркировку и качество на соответствие требованиям, указанным в Контракте и /или заявке (если товар поставляется по заявке Заказчика).

5.2.2. Своевременно оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.3. В соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд самостоятельно или с привлечением эксперта, экспертной организации провести экспертизу предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом (поставленного товара), в части их соответствия условиям контракта.

5.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, требовать уплаты неустойки, пеней, штрафов, убытков путем направления соответствующего требования.

5.3. Поставщик вправе:

Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 Контракта.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта. Обеспечить соответствие качества и безопасности поставляемых товаров требованиям нормативных правовых актов, нормативных и технических документов, в соответствии с которыми они изготовлены и могут быть идентифицированы при поступлении, и требованиям Контракта в течение срока годности (эксплуатации) при соблюдении Заказчиком условий хранения и/или использования.

5.4.2. Устранить недостатки, заменить товар (партию товара) ненадлежащего качества и/или ассортимента, вывезти лишний товар в порядке и на условиях, указанных в статье 4 настоящего контракта.

5.4.3. Предоставлять Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность товаров (сертификаты соответствия или декларации о соответствии согласно нормативным правовым актам Российской Федерации; удостоверения качества и безопасности, другие документы).

5.4.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.6. Обеспечить прием заявок Заказчика, если предусмотрена поставка товара по заявке Заказчика.

5.4.7. Соблюдать установленный у Заказчика пропускной и внутриобъектовый режим.

Статья 6. ГАРАНТИИ, КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, ОСТами и другими нормативными документами Российской Федерации, утвержденными в отношении данного вида товара.

Товар и маркировка товара должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ, к данному виду Товара и его маркировке, сопровождаться документами, подтверждающими соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам (сертификат соответствия, декларация соответствия, удостоверение качества и безопасности, а также иные документы, предусмотренные законодательством РФ).

6.2. Поставщик отвечает за недостатки товара, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара или по причинам, возникшим до этого момента.

6.3. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 месяцев. Исчисление гарантийного срока начинается с момента передачи товара Заказчику.

Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере _______ .

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно)

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.6. В случае непредставления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 2.12 и пунктом 3.1.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.4 - 7.5 Контракта.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), убытков.

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ______ .

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере _________ .

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

7.13. В случае если Поставщиком не предоставлено новое обеспечение исполнения Контракта в соответствии с пунктом 12.8 Контракта, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. При этом размер пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 12.8 Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.15. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта либо по соглашению сторон в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств одной из Сторон другая Сторона вправе потребовать возмещения фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта либо расторжения Контракта по соглашению сторон в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств одной из Сторон.

7.16. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажут, что просрочка исполнения, ненадлежащее исполнение обязательств по контракту произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Заказчик также освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что просрочка исполнения, ненадлежащее исполнение обязательств по контракту произошли по независящей от Заказчика причине, связанной с особенностями санкционирования расходов бюджета.

7.17. В случае не предоставления Поставщиком документов, подтверждающих качество и безопасность товара, установленных действующим законодательством и контрактом, отсутствия надлежащих сопроводительных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки товаров. Сложившуюся ситуацию следует рассматривать как непоставку товаров Заказчику Поставщиком.

7.18. В случае непоставки товара Поставщиком в установленный Контрактом срок, поставки некачественного товара, иных случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий Контракта, Заказчик вправе закупить у других лиц товар взамен предусмотренного Контрактом, при этом Поставщик обязан возместить Заказчику убытки в виде разницы между установленной в Контракте ценой и ценой по совершённой взамен сделке. Убытки, понесенные Заказчиком в результате заключения нового Контракта, взыскиваются с Поставщика в полном размере сверх неустойки.

7.19. Уплата неустойки (пени, штрафа) должна быть осуществлена в порядке, установленном ч.2 ст. 314 ГК РФ. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает сторону, нарушившую Контракт, от исполнения своих обязательств.

7.20. Законные, начисляемые в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ, проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами по любому денежному обязательству любой из Сторон Контракта, не начисляются и не подлежат уплате противоположной по Контракту Стороне.

Статья 8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и контрактом.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.3. Заказчик также вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке и расторгнуть настоящий контракт при существенном нарушении условий контракта Поставщиком.

Нарушение контракта Поставщиком признается для Заказчика существенным в случаях:

-неоднократного нарушения сроков поставки товаров;

- в случае просрочки поставки товара более чем на 20 (двадцать) дней;

- в случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков более чем на 20 (двадцать) дней;

- в случае повторного забраковывания Товара;

- в случае проведения процедуры ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

-в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик и (или) поставляемый при выполнении работ товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (при наличии такого требования) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения.

8.5. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.6. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчётов, которой подтверждается объём товаров, переданных Поставщиком.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 7 (семи) календарных дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 9.2 - 9.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 30 (тридцати) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

Статья 10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Контракта, его изменении, расторжении, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случаях недостижения взаимного согласия все споры, возникающие при исполнении Контракта, в том числе касающиеся порядка и условий его исполнения, а также применения штрафных санкций, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.Москвы.

10.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы Стороны принимают меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

10.4. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком или заказчиком условий контракта (далее - «претензии»), такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

10.5. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений. К претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения и расчет неустойки.

10.6. Срок рассмотрения претензий не может превышать 20 дней со дня их получения, если иные сроки рассмотрения конкретных требований (претензий) не предусмотрены контрактом.

10.7. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки потерпевшая Сторона вправе предъявить иск в суд.

10.8. Все иные уведомления, письма Сторон, не связанные с применением мер ответственности или совершения иных действий в связи с нарушением поставщиком или заказчиком условий контракта, направляются посредством почтовой связи или с использованием указанной в контракте факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала (кроме заявок Заказчика на поставку товара). В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной, телефонной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Статья 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "25" декабря 2023 г. Окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств сторон по контракту, но не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также от гарантийных обязательств.

11.2. Изменения и дополнения настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде или в форме электронного документа путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе:

-если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов; при этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество товара;

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

Статья 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе в размере 10% начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены контракта – в случае, если контракт заключен в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией), что составляет ______ руб.

12.2. В случае, если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 Федерального закона о контрактной системе в размере ______ руб.

12.3. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

12.4. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, возвращаются Поставщику в течение 30 дней (в течение 15 дней – в случае, если контракт заключен в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией) после подписания Заказчиком структурированного документа о приемке.

12.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

12.6. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

12.7. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона о контактной системе Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

12.8. Предусмотренное пунктами 12.5 и 12.6 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и условиями Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

12.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

12.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 12.5 и 12.9 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

12.11. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

12.12. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.

12.13. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.

12.14. Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, обязанность по предоставлению которого предусмотрена частью 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, в связи с предоставлением в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе информации, содержащейся в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103 Федерального закона о контрактной системе, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов составляет не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

12.15. Исключение выдавшего независимую гарантию банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона о контактной системе, исключение региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона о контактной системе, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

Статья 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Товар до его оплаты Заказчиком не считается находящимся в залоге у Поставщика.

13.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

13.3. В случае изменения юридических адресов или платежных реквизитов, одна сторона извещает письменно другую сторону в течение 3 (трех) календарных дней.

13.4. Контракт заключается в форме электронного документа и подписывается со стороны Заказчика и Поставщика электронными цифровыми подписями уполномоченных лиц.

13.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

приложение 1 «Спецификация поставляемых товаров»

приложение 2 «Техническое задание»

приложение 3 «График поставки».

Статья 14. СОБЛЮДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

14.1. Ни одна из Сторон не вправе осуществлять какие-либо действия, запрещенные законодательством Российской Федерации или иным законодательством о противодействии коррупции (антикоррупционное законодательство), в том числе ни одна из сторон, их аффилированные лица, работники или посредники не вправе осуществлять какие-либо платежи, предлагать или передавать какие-либо ценности прямо или косвенно любым лицам, если это приведет к нарушению антикоррупционного законодательства.

Статья 15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(заполняется на основании заявки участника, с которым заключается контракт)

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Характеристики и количество поставляемой продукции должны соответствовать настоящим техническим требованиям.

2. Продукция должна быть разрешенной к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы.

3. Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке.

4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5. Приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией при поставке товара.

6. Гарантийный срок на Товар начинается с даты передачи Товара и составляет не менее 12 месяцев.

7. Доставка и разгрузка товара осуществляется поставщиком в соответствии с графиком по адресу: г. Москва, ул. Народного ополчения дом 35 ФКУЗ «ГКГ МВД России» и входит в стоимость товара.

8. В рамках реализации положений приказа МВД России от 29.12.2006 №1111 дсп «Об утверждении Инструкции о пропускном режиме в административных зданиях и на охраняемых объектах МВД России» возможно привлечение к работе на объектах Заказчика только лиц, имеющих гражданство Российской Федерации. Не позднее 3-х рабочих дней с даты заключения государственного контракта Поставщик обязан представить заказчику список персонала организации, задействованного при поставке, с прикреплением к нему копий паспортов для предоставления в ГУСБ МВД России для согласования допуска на объект МВД России. До получения согласования ГУСБ МВД России персонал Поставщика на территорию Заказчика не допускается.

9. Наличие свидетельства о государственной регистрации дезинфицирующего средства.

- Посмотреть таблицу с данными

. Заказчик: Поставщик:

____________/К.И.Лысенко/ _____________/______________/

М.П. М.П.

- Посмотреть таблицу с данными

ГРАФИК ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

____________/К.И.Лысенко/ _____________/______________/

М.П. М.П.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть13 Извещение о проведении электронного аукциона от 20.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма .

Уведомление о размещении документа "Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки"

- Посмотреть таблицу с даннымиРазъяснение_265

Реестровый номер торгов №

- Посмотреть таблицу с данными

Разъяснение положений извещения об осуществлении закупки

Наименование торгов: Средство дезинфицирующее

Торги проводит: Государственный заказчик.

Государственный заказчик: федеральное казенное учреждение здравоохранения «Главный клинический госпиталь Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Место нахождения: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 35

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Народного Ополчения, 35

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер контактного телефона: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактное лицо: Ермакова Юлия Львовна

Предмет контракта: Средство дезинфицирующее

24 апреля 2023 в 09:47 поступил следующий запрос на разъяснение положений извещения об осуществлении закупки:

Текст запроса:

Уважаемый заказчик! Судя по техническому заданию, можно предложить только одно средство одного производителя, так как прописано точное содержание конкретного действующего вещества. Таким образом, под совокупность заявленных характеристик и режимов применения ничего другого предложить не получится. Так, вы указываете наличие в составе средства алкилдеметилбензиламмоний хлорид-3,5-5%, обращаем ваше внимание, что излишняя конкретизация действующего вещества влечет ограничение конкуренции. Алкилдиметилбензиламмоний хлорид, относится к группе ЧАС (четвертичные аммониевые соединения), корректнее было бы указывать в техническом задании, например: вместо «алкилдиметилбензиламмоний хлорид-3,5-4,5%» - указать «ЧАС не более 5%». Однако, если наличие в составе алкилдиметилбензиламмоний хлорида, имеет принципиальное значение, в таком случае, чтобы исключить ограничение конкуренции достаточно расширить предельные значения действующего вещества до 10% и указать «алкилдиметилбензиламмоний хлорида не более 10%». Вы указываете, что концентрация от 3,5 до 4,5% является безопасной при попадании в ЖКТ и не оказывает негативного влияния на организм человека. Обращаю ваше внимание, что средства, содержащие алкилдиметилбензиламмония хлорид от 5 до 10%, также относятся к 4 классу опасности при попадании в ЖКТ (малоопасно) и не оказывают негативного влияния на организм. Прошу устранить указанные нарушения и внести соответствующие изменения в документацию.

В ответ на данный запрос заказчик разъясняет следующее:

Уважаемый участник закупки!

По совокупности характеристик, указанных в техническом задании, подходят дезинфицирующие средства, а именно: «Ника - экстра М», «Абактерил-клинер", «БонЭкстра М», «Люир» и другие. Таким образом, требования указанные в ТЗ к объекту закупки строго соответствуют нормам ФЗ-№44, что не создает необоснованного ограничения конкуренции между участниками закупки.

Дополнительную информацию можно получить по адресу, указанному ниже, в рабочие дни с "08:30" до "16:00" часов по московскому времени.

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Народного Ополчения, 35

Контактное лицо: Ермакова Юлия Львовна; номер контактного телефона ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть