Тендер - Оксид скандия ОС-99.0 №244419286

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Заявка.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть86 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Красноярский крайМесто поставки (адрес): Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 50, стр.38 Договор_ФИЦ-_ИП_Решетов_АВ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/2023

г. Красноярск «___» _________________ 2023г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Института физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук – обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН Балаева Дмитрия Александровича, действующего на основании доверенности от 23.08.2022 года № 11-16/110, с одной стороны,

Индивидуальный предприниматель Решетов Алексей Валерьевич, ОГРНИП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000076, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор»), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 Раздела 2 Главы IV Положения о закупке Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (далее – «Положение») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) (далее – «Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке, определенном разделом 3 настоящего Договора.
Поставляемый товар является новым товаром, не бывшим в работе (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Место поставки: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 50, стр.38.
2.2. Срок поставки товара: в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления предоплаты в соответствии с п. 3.2.1 настоящего Договора.
2.3. Доставка (в т.ч. погрузка, отгрузка, доставка до помещений) организуется Поставщиком и производится за его счет.
2.4. Весь товар, указанный в Спецификации (Приложение №1 к Договору), поставляется в комплекте, одновременно, в один день, единой партией. Частичная поставка Товара не допускается.
2.5. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан предоставить Заказчику счет, товарную накладную, счет-фактуру (если применимо) либо УПД (если применимо), сертификаты на товары (если применимо) и прочие документы, передаваемые с Товаром.
2.6. Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными после передачи Заказчику Товара надлежащего качества, в надлежащем количестве, по месту поставки.
2.6.1. Надлежащее исполнение обязательств Поставщика подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной либо УПД.
2.7. Риск случайной гибели и/или порчи Товара переходит к Заказчику после подписания Сторонами товарной накладной либо УПД.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (сто пятьдесят одна тысяча) руб. 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения
В цену договора включается: стоимость доставки товара и погрузочно-разгрузочных работ; стоимость товара; расходы на хранение до момента передачи; расходы на упаковку и маркировку товара; накладные расходы; непредвиденные затраты; прибыль; страхование; расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также любые иные расходы, которые может понести Поставщик в связи с поставкой товара по условиям настоящего Договора.
3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре, в следующем порядке:
3.2.1. 30% от стоимости Товара подлежит оплате в течение 7 (семь) рабочих дней со дня заключения настоящего договора и получения от Поставщика счета на оплату Товара;
3.2.2. 70% от стоимости Товара подлежит оплате в течение 7 (семь) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной или УПД на основании счета, и предоставления всех необходимых документов на товар.
3.3. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате за поставленный товар считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
3.4. В случае непредставления всех необходимых для оплаты документов по вине Поставщика, Заказчик вправе соответственно задержать оплату за поставленный товар соразмерно просрочке Поставщика.
3.5. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.6. Источник финансирования – средства гранта, предоставленные Краевым государственным автономным учреждением «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» (КФН) по Договору № 43 от 29 марта 2022 года.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, ОСТов, ТУ производителя, утвержденным в установленном порядке, а также другим документам, предусмотренным действующими нормативными актами и удостоверяться сертификатом качества (если применимо).
4.2. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ производителя, способную предотвратить его повреждение и/или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, погрузочно-разгрузочных работ в соответствии с Договором и обеспечивающую его пригодность к эксплуатации. Упаковка должна выдерживать без каких–либо ограничений интенсивную подъемно – транспортную обработку, воздействие экстремальных температур и осадков во время перевозки.
4.3. Поставщик не менее чем за сутки, с соблюдением требований п. 8.7 настоящего Договора, обязан уведомить Заказчика о дате и времени доставки Товара к месту поставки. Доставка Товара должна осуществляться в рабочие дни в рабочее время Заказчика.
4.4. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после передачи Товара и всех необходимых документов (указаны в п.2.5. Договора) осуществляет проверку (экспертизу) в части соответствия Товара требованиям, установленным Договором. Приемку осуществляет уполномоченный представитель Заказчика или приемочная комиссия, создаваемая Заказчиком.
4.5. При положительном результате приемки (экспертизы) Заказчик подписывает товарную накладную, а в случае несоответствия Товара Договору, Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара.
4.6. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов исполнения договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением, если недостатки товара, работы, услуги устранены Поставщиком в приемлемый для Заказчика срок.
4.7. В случае, если при приемке будет обнаружен товар ненадлежащего качества, Заказчик обязан отказаться от приемки такого товара, известив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязан заменить некачественный (дефектный) товар на качественный в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком такого требования (или в иной срок, указанный в требовании). Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) товара, а также несет ответственность за нарушение условий поставки в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.7.1. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.
4.8. Претензии по качеству товара могут быть выставлены Заказчиком Поставщику в течение всего гарантийного срока на товар, либо по истечении гарантийного срока, если недостатки товара возникли в период гарантийного срока.
4.8.1. В период гарантийного срока, либо по истечении гарантийного срока, если недостатки товара возникли в период гарантийного срока, ремонтные работы осуществляются по месту нахождения товара по адресу Заказчика. В случаях при отсутствии технической возможности проведения ремонта товара по месту нахождения Товара у Заказчика допускается проведение ремонта в указанном Поставщиком сервисном центре. Доставка товара до сервисного центра и обратно осуществляется за счет Поставщика.
4.9. Гарантийный срок на Товар указан в Спецификации (Приложение №1 к Договору). При этом гарантия предусматривает безвозмездное устранение недостатков в течение 14 календарных дней с момента получения претензии Поставщиком (или иной срок, установленный Заказчиком в претензии, ином документе).
4.10. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу качества поставленного товара по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Выбор независимого эксперта осуществляется в следующем порядке: Заказчик предлагает не менее двух независимых экспертов (экспертных организации) на согласование и выбор Поставщику. В случае отказа Поставщика от согласования одного из предложенных Заказчиком независимых экспертов (экспертных организации) или уклонения Поставщика от согласования одного из предложенных Заказчиком независимых экспертов (экспертных организации) в течение трех рабочих дней с момента получения письма от Заказчика о согласовании независимых экспертов (экспертных организации), в таких случаях Заказчик самостоятельно назначает независимого эксперта (экспертную организацию). Настоящим Стороны признают, что одностороннее решение Заказчика, в указанном выше случае, о назначении независимого эксперта (экспертную организацию) без участия Поставщика и/или какого-либо третьего лица, является надлежащим основанием для предъявления Заказчиком впоследствии претензий к Поставщику по настоящему Договору на основании заключения, выданного в результате проведения такой экспертизы. Расходы по проведению независимой экспертизы несет Поставщик.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения, либо ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном ГК РФ.
5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (Раздел 6 настоящего Договора).
5.4. В случае невыполнения Поставщиком обязательств в срок, установленный в п.2.2. настоящего договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере 0,1% от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.
5.5. В случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик обязан по первому требованию Заказчика уплатить сумму неустойки, указанную в Акте или претензии в течение 10 календарных дней, с момента подписания Акта или получения претензии.
5.6. Пеня может быть удержана из сумм, которые должны быть оплачены по договору, на основании претензии-уведомления о взыскании пени по решению Заказчика.
5.7. Уплата пени, штрафа и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему договору в полном объеме.
5.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, другая Сторона вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 5 процентов цены Договора.
5.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 рублей.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием, возникших после заключения Договора, обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также военные действия и забастовки, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
6.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств.
6.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентными органами.
6.4. Неуведомление, несвоевременное или ненадлежащее уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
6.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Договору, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.
7. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить (с учетом пункта 16 Главы VI Положения о закупке) 1 :
7.1.1. предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 30% (тридцать процентов). При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;
7.1.2. сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;
7.1.3. цену договора:
путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,
в случаях, предусмотренных пунктом 7.1.1. настоящего договора,
в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации, либо другими источниками информации, заслуживающими доверия,
в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов),
в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;
7.1.4. иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законом.
7.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.
7.3. При исполнении договора допускается замена наименования страны происхождения товара, за исключением случая, если договор заключен с участником закупки, которому был предоставлен приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами в порядке, предусмотренном пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925.
В случае, если в закупке был предоставлен приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами в порядке, предусмотренном пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, замена страны происхождения товаров допускается, когда в результате такой замены страной происхождения товаров будет являться Российская Федерация.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. К отношениям сторон, неурегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.
8.2. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. Устанавливается обязательный претензионный порядок разрешения споров. Срок рассмотрения претензий – 14 календарных дней с момента получения. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.
8.3. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.
8.3.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случае, если в ходе исполнения договора будет установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным требованиям к участникам закупки и (или) товару.
8.3.2. Допускается односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчиком в случае существенного нарушения Поставщиком Договора, а именно, нарушения срока поставки товара (п.2.2. Договора) по вине Поставщика более чем на 20 календарных дней, а также в случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, не превышающий 14 (четырнадцати) календарных дней (или в иной срок, указанный в требовании). При одностороннем отказе от исполнения Договора понесенные расходы Поставщику не возмещаются. При этом Поставщик обязуется в срок не более 10 календарных дней выплатить Заказчику сумму убытков, которые Заказчик понес в связи с нарушением условий Договора Поставщиком.
8.3.4. В случае, если нарушение одной из Сторон антикоррупционной оговорки (раздел 9 настоящего договора) подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.5. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.
8.6. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия.
8.7. Все сообщения и уведомления, направляемые сторонами, друг другу оформляются в письменной форме с сопроводительным письмом (сопроводительное письмо предоставляется в 2-х (двух) экземплярах, каждый экземпляр должен быть подписан со стороны отправителя). Стороны настоящего Договора признают юридическую силу текстов уведомлений и сообщений, направленных Поставщиком в адрес Заказчика на указанные в разделе 9 настоящего Договора реквизиты. Уведомления или сообщения считаются полученными Заказчиком при надлежащей их регистрации в канцелярской службе Заказчика. Заказчик обязан регистрировать входящую корреспонденцию от Поставщика в день её поступления в адрес Заказчика. Стороны, в случае возникновения каких-либо разногласий по фактам отправления, получения сообщений и уведомлений, времени их направления и содержания, договорились считать свидетельства канцелярской службы Заказчика достоверными и окончательными для разрешения разногласий между сторонами.
8.8. Ответственный по договору от Заказчика – старший научный сотрудник, лаборатория РСЭ Института физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук – обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН Гудим Ирина Анатольевна, тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Ответственный по договору от Поставщика – Решетов Алексей Валерьевич, тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
8.9. Настоящий договор подписан уполномоченными лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон настоящего договора.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего договора.
9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.
9.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению договора, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.
9.4. Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:
- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению договора;
- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны;
- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
9.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.
Подтверждение должно быть направлено не позднее 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
9.6. В случае, если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
9.7. В отношении третьих лиц Стороны обязуются:
- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением договора;
- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение №1 к договору – Спецификация.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/2023 от «__» ___________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставляемый товар

- Посмотреть таблицу с данными

*с учетом НДС указывается в случае, если Поставщик является плательщиком НДС.

Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто пятьдесят одна тысяча) руб. 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения.

Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с момента приемки товара.

- Посмотреть таблицу с данными

^ В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации заключение договора допускается только путем проведения торгов, условия такого договора могут быть изменены сторонами:

1) по основаниям, установленным законом;

2) в связи с изменением размера процентов за пользование займом при изменении ключевой ставки Банка России (соразмерно такому изменению), если на торгах заключался договор займа (кредита);

3) по иным основаниям, если изменение договора не повлияет на его условия, имевшие существенное значение для определения цены на торгах.

鰹_1

Расчет_НМЦ

鰹_3

鰹_2

Обоснование_закупки