Тендер - ПЫЛЕСОС (ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ NT 30/1 Tact L) ; ПЫЛЕСОС (Пылесос Karher NT 75/2 Ар ТС, арт.1.667-292.0 с балкой для дорожного полотна (Аврора-Интер)) №244412960

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение_2._Договор_поставки_ТМЦ__Общество-Покупатель_.docx

ДОГОВОР №     

поставки

г. Челябинск .     .20     

Общество с ограниченной ответственностью «ТМК ЭТЕРНО», именуемое далее «Покупатель», в лице      , действующего на основании      , с одной стороны, и

     , именуемое далее «Поставщик», в лице      , действующего на основании      , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее – «договор») о нижеследующем:

1 Предмет договора

• Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель оплатить и принять продукцию.
• Наименование, количество, срок(и) поставки, ассортимент, стоимость поставляемой продукции, условия поставки согласовываются Сторонами в спецификациях к договору (далее – «Спецификация»), являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора.
• Поставляемая продукция, если иное не предусмотрено Спецификацией, должна быть новой, не использовавшейся ранее, изготовленной не более чем за 6 месяцев до момента ее поставки.

2 Порядок поставки продукции

• Поставка продукции по Спецификации производится в соответствии с одним из следующих условий:
• EXW – Россия, склад Поставщика (место поставки) по адресу (населенный пункт, улица, номер здания (строения) (Инкотермс 2020), указанному Поставщиком в Спецификации, по которой осуществляется поставка.

Не позднее 5 (Пяти) дней до даты поставки Поставщик обязан направить Покупателю уведомление о готовности продукции к передаче.

Дополнительно на Поставщика возлагаются обязанности по погрузке продукции на транспортное средство Покупателя, выполнению работ по размещению и креплению груза на транспортном средстве Покупателя. Стоимость услуг Поставщика по погрузке продукции на транспортное средство, стоимость работ по размещению и креплению груза включены в цену на продукцию, согласованную Сторонами в Спецификации.

Покупатель обязан передать Поставщику доверенность на представителя Покупателя на получение продукции.

• • FCA – Россия, склад Поставщика (место поставки) по адресу (населенный пункт, улица, номер здания (строения) (Инкотермс 2020), указанному Поставщиком в Спецификации, по которой осуществляется поставка - при доставке продукции автомобильным транспортом. Дополнительно на Поставщика возлагаются обязанности по заключению с автомобильным перевозчиком договора перевозки продукции от имени и за счет Поставщика до места доставки по адресу (населенный пункт, улица, номер здания (строения), наименование грузополучателя), указанному Покупателем в Спецификации.
  • FCA – Россия, железнодорожная станция приема груза к перевозке (место поставки) по адресу (населенный пункт, железнодорожная станция, наименование железной дороги, код станции, железнодорожный код грузоотправителя), указанному Поставщиком в Спецификации (Инкотермс 2020) – при доставке продукции железнодорожным транспортом. Дополнительно на Поставщика возлагаются обязанности по заключению с железнодорожным перевозчиком договора перевозки продукции от имени и за счет Поставщика до места доставки по адресу (населенный пункт, железнодорожная станция, наименование железной дороги, код станции, наименование грузополучателя, железнодорожный код грузополучателя), указанному Покупателем в Спецификации.
  • СРТ – Россия, склад Покупателя (место поставки) по адресу (населенный пункт, улица, номер здания (строения), наименование грузополучателя) (Инкотермс 2020), указанному Покупателем в Спецификации, по которой осуществляется поставка - при доставке продукции автомобильным транспортом.
  • СРТ – железнодорожная станция выдачи грузов (место поставки) по адресу (населенный пункт, железнодорожная станция, наименование железной дороги, код станции, наименование грузополучателя, железнодорожный код грузополучателя), указанному Покупателем в Спецификации (Инкотермс 2020) – при доставке продукции железнодорожным транспортом.
  • DDP – железнодорожная станция выдачи грузов (место поставки) по адресу (населенный пункт, железнодорожная станция, наименование железной дороги, код станции, наименование грузополучателя, железнодорожный код грузополучателя), указанному Покупателем в Спецификации (Инкотермс 2020) – при доставке продукции железнодорожным транспортом.
  • DDP – Россия, склад Покупателя (место поставки) по адресу (населенный пункт, улица, номер здания (строения), наименование грузополучателя) (Инкотермс 2020), указанному Покупателем в Спецификации, по которой осуществляется поставка - при доставке продукции автомобильным транспортом.

2.2 При транспортировке продукции железнодорожным транспортом, организованной Поставщиком:

• Поставщик обязан согласовать с Покупателем график отгрузки, компанию-оператора, собственника подвижного состава не позднее, чем за 10 (Десять) дней до наступления срока поставки продукции, указанного в Спецификации;
• норма времени на разгрузку вагона составляет 7 (Семь) суток, начиная с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой выдачи груза на станции назначения;
• возврат вагонов, привлеченных Поставщиком для поставки продукции, осуществляется по указанию Поставщика/компании оператора с предоставлением не позднее, чем за 1 (Одни) сутки до предполагаемой даты возврата вагонов инструкции по отправлению либо заготовки электронной накладной в системе ЭТРАН;
• в случае поставки продукции в неочищенных вагонах и контейнерах Поставщик в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения письменного требования Покупателя возмещает Покупателю затраты, связанные с очисткой и простоем вагонов, а также суммы штрафов, предъявленные третьими лицами за простой вагонов, связанный с увеличением времени на зачистку подвижного состава. Указанные затраты Поставщик обязан возместить Покупателю в течение 5 (Пяти) дней с момента получения подтверждающих документов;
• в случае заключения Поставщиком с третьим лицом договора на охрану продукции без предварительного письменного согласования условий данного договора с Покупателем, Поставщик несет все риски утраты или повреждения продукции, помещенной под охрану, до момента ее передачи Покупателю;
• в случае поступления в адрес Покупателя (Грузополучателя) продукции в вагонах, контейнерах, после выгрузки, которых обнаружены остатки ранее перевозимых грузов (не заявленных в железнодорожной накладной), за исключением реквизитов крепления и прокладочного материала, обеспечивающего сохранность перевозимого груза в соответствии с Правилами перевозки грузов железнодорожным транспортом и ТУ размещения и крепления грузов, Поставщик возмещает Покупателю штраф за очистку подвижного состава от остатков ранее перевозимых грузов в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб./вагон на основании акта общей формы, оформленного в соответствии с Правилами составления актов при перевозке грузов железнодорожным транспортом.
• Досрочная поставка продукции допускается с предварительного письменного согласия Покупателя.

2.4 Поставщик, допустивший недопоставку продукции в текущем месяце, не вправе без дополнительного письменного согласия Покупателя восполнять недопоставленное количество продукции в следующих месяцах. Покупатель в данном случае вправе направить Поставщику уведомление об отказе от принятия продукции, поставка которой просрочена.

• Тара и упаковка должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям и обеспечивать полную сохранность продукции при транспортировке любым видом транспорта и хранении. Если иное не предусмотрено в Спецификации, тара является невозвратной. Стоимость невозвратной тары включена в стоимость продукции. Совместно с продукцией должен быть направлен упаковочный лист с перечнем позиций согласно Спецификации и ссылкой на номер Спецификации. Упаковочный лист должен быть надежно закреплен на внешней стороне упаковки. При отсутствии упаковочного листа на внешней стороне упаковки приемка продукции не производится.

Поставку продукции в мешках, бочках, барабанах и иных видах тары весом от 50 кг и более, а также поставку продукции общим количеством более 200 кг, Поставщик обязан производить в сформированных транспортных пакетах на плоских многооборотных поддонах, обеспечивающих механизированные погрузочно-разгрузочные, транспортные и складские операции, в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Поддоны плоские. Общие технические условия», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Тара. Система размеров».

Поставленная продукция должна быть надлежащим образом маркирована. Маркировка должна содержать наименование продукции, информацию об условиях перевозки, хранения, эксплуатации, о свойствах продукции, иную информацию согласно Техническим регламентам, ГОСТ, ТУ на продукцию. В случае выявления отсутствия маркировки, повреждения маркировки, не дающего идентифицировать партию и наименование продукции, Покупатель вправе осуществить возврат продукции Поставщику, составив в одностороннем порядке соответствующий акт. Стороны признают нарушение требований к маркировке существенным нарушением договора.

2.6 Поставщик обязан одновременно с продукцией передать Покупателю (Грузополучателю) относящиеся к продукции документы на русском языке:

• технический паспорт (если предусмотрен для данного вида продукции);
• сертификат / паспорт качества, заверенный печатью ОТК;
• сертификат соответствия (декларацию о соответствии) на поставляемую продукцию (если продукция подлежит обязательной сертификации);
• сертификат соответствия (для продукции иностранного происхождения);
• сертификат происхождения на русском языке или официально заверенный надлежащим образом перевод (для продукции иностранного происхождения);
• сертификат о добровольной сертификации (если Поставщик провел сертификацию продукцию в органах сертификации);
• сертификат пожарной безопасности на поставляемую продукцию (если продукция подлежит обязательной сертификации в области пожарной безопасности);
• санитарно-эпидемиологическое заключение (если предусмотрен для данного вида продукции);
• протокол испытаний, по требованию Покупателя;
• инструкцию (правила) по эксплуатации (применению) и хранению продукции (если это требуется исходя из специфики продукции);
• упаковочный лист.

На поставляемые средства измерения, испытательное оборудование и средства контроля одновременно с продукцией должны быть предоставлены:

• сертификат об утверждении типа средств измерения, при использовании в сферах распространения ГМК и Н (Государственный метрологический контроль и надзор);
• паспорт на средства измерения, испытательное оборудование и средства контроля, подтверждающего соответствие метрологическим нормам и требованиям, методики поверки при использовании средств измерения вне сфер ГМК и Н;
• паспорт завода-изготовителя на средства измерения и испытательное оборудование, техническое описание, инструкция по эксплуатации, методика поверки средств измерений как раздел в составе эксплуатационной документации или в виде самостоятельного документа;
• техническая документация предприятия-изготовителя на средства контроля с указанием первоначальных значений нормируемых характеристик;
• действующее свидетельство о поверке на средства измерения, либо отметка в паспорте предприятия-изготовителя о поверке.

В течение 5 дней с даты отгрузки продукции Поставщик обязан передать Покупателю оригинал счета-фактуры на поставленную продукцию и товарную накладную формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства. При этом не допускается в одном счете-фактуре указывать сортамент продукции из нескольких спецификаций, если валюта цены продукции не совпадает с валютой оплаты. При поставке продукции в соответствии с условиями поставки согласно п.п. 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7 договора Поставщик обязан передать вместе с продукцией грузополучателю (автоперевозчику) товарно-транспортную накладную. В счете-фактуре, товарной накладной, УПД, товарно-транспортной накладной должна содержаться ссылка на номер договора и Спецификации.

2.7 В случае поставки продукции без предусмотренных документов или их части, продукция считается недоукомплектованной, и Покупатель/Грузополучатель вправе не принимать продукцию до получения недостающей документации, поместить ее на ответственное хранение за счет и от имени Поставщика до получения недостающей документации с правом выставления счетов и счетов-фактур за хранение.

Датой поставки в этом случае является дата получения Покупателем/Грузополучателем не переданной вместе с продукцией документации или ее части. Плата за хранение перечисляется Поставщиком в течение 5 (Пять) дней с даты направления ему счета-фактуры. Покупатель вправе удержать сумму за хранение указанной продукции из суммы, подлежащей к перечислению в качестве окончательного расчета за поставленную продукцию.

2.8 Поставщик ознакомлен с Экологической политикой Группы компаний ТМК, размещенной на интернет-сайте https://chtpz.tmk-group.ru/norm-doc, принимает её условия, выражает свое согласие с ней и обязуется при исполнении обязательств по договору соблюдать условия указанной Экологической политики. 2.9 Ни одна из Сторон не вправе передавать третьему лицу права по договору без письменного согласия другой стороны.

3 Порядок приемки продукции по качеству, количеству, ассортименту

3.1 Поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ, принятым для данного вида продукции, образцам продукции, экологическим требованиям к продукции, а также требованиям, изложенным в Спецификации. Качество продукции должно удостоверяться сертификатом/паспортом качества/иным нормативно-техническим документом и, если предусмотрено Спецификацией, утвержденной технической документацией. В случае если Поставщик не является изготовителем продукции, то по требованию Покупателя в Спецификации указывается предприятие-изготовитель. Гарантийный срок на продукцию составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12, если иной срок не согласован сторонами в Спецификации. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует соответствие продукции требованиям, предусмотренным договором (Спецификацией).

3.2 Приемка продукции по качеству, количеству и ассортименту осуществляется на складе Покупателя в соответствии с условиями, согласованными Сторонами в договоре:

• • При поступлении продукции без документов, подтверждающих качество данного вида продукции, Покупатель приостанавливает приемку продукции, обеспечивая ее хранение на складах. После приостановления приемки Покупатель, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты приостановления приемки, уведомляет Поставщика факсимильным сообщением об отсутствии документов, подтверждающих качество данного вида продукции, с указанием срока предоставления требуемых документов. Поставщик после получения факсимильного уведомления обязан в течение 24 часов (не включая выходные и праздничные дни) направить ответ факсимильным сообщением о предоставлении (непредставлении) документов, подтверждающих качество данного вида продукции. В случае неполучения ответа от Поставщика в указанный срок либо получения ответа от Поставщика о непредставлении документов, подтверждающих качество данного вида продукции, Покупатель вправе возвратить поступившую без документов, подтверждающих качество, продукцию Поставщику, с составлением соответствующего акта.

При обнаружении в ходе приемки продукции несоответствия качества, количества, ассортимента продукции сертификату качества и (или) отгрузочным документам, несоответствия маркировки, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, чертежам, образцам (эталонам), договору (Спецификации) Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку продукции, обеспечивая ее хранение на складах. После приостановления приемки Покупатель, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты приостановления приемки, вызывает телеграммой представителя Поставщика для продолжения приемки и составления двустороннего акта. Покупатель вправе направить уведомление о вызове представителя Поставщика посредством факсимильной или электронной связи по факсимильному номеру или адресу электронной почты, указанным в договоре или в соответствующей Спецификации.

Поставщик после получения вызова от Покупателя обязан в течение 24 часов (не включая выходные и праздничные дни) сообщить факсимильным сообщением о направлении (ненаправлении) своего представителя для участия в приемке продукции. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться не позднее, чем на следующий день после получения вызова, если в нем не указан иной срок явки. Представитель иногороднего Поставщика обязан явиться в течение пяти дней с момента получения вызова от Покупателя, если в нем не указан иной срок явки.

Дальнейшая приемка осуществляется после двустороннего урегулирования возникших вопросов по качеству, количеству и ассортименту с составлением двустороннего акта.

• • Неполучение ответа на вызов, а также неприбытие уполномоченного представителя Поставщика в сроки, указанные в п.3.2.1 договора, дает право Покупателю осуществить приемку продукции в одностороннем порядке либо на усмотрение Покупателя с привлечением представителя Торгово-промышленной палаты или представителя независимой экспертной организации с составлением соответствующего акта.

Расходы по участию в приемке представителя независимой экспертной организации или Торгово-промышленной палаты в случае подтверждения несоответствия продукции по качеству, количеству или ассортименту возмещаются Поставщиком Покупателю в течение 10 (Десяти) дней с момента предъявления соответствующего требования.

3.2.3 В случае поставки некачественной продукции Поставщик в течение 72 часов с момента отправки Покупателем с помощью электронно-технической связи актов о приемке продукции, сообщает по телефаксу Покупателю о своем решении по ремонту и/или замене некачественной продукции. 3.3 Покупатель имеет право, независимо от проверки качества продукции, актировать производственные недостатки (скрытые недостатки), которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида продукции проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения. Акт о скрытых недостатках продукции должен быть составлен в течение 10 (Десяти) рабочих дней по обнаружении недостатков, в пределах установленного гарантийного срока. Если для участия в составлении акта о скрытых недостатках продукции Покупателем вызывается представитель Поставщика, то срок прибытия представителя Поставщика к месту составления акта должен составлять не более 5 (Пяти) дней (не считая время для проезда) с момента получения вызова. 3.4 В случае поставки продукции ненадлежащего качества, выявления несоответствия продукции требованиям по качеству в течение гарантийного срока, Поставщик обязан за свой счет заменить продукцию новой качественной в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения сообщения Покупателя (грузополучателя) о выявленных недостатках, если иной срок не установлен соглашением между Поставщиком и Покупателем. При поставке некомплектной продукции Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать ее в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения соответствующего сообщения Покупателя (грузополучателя), если иной срок не установлен соглашением между Поставщиком и Покупателем. В случае нарушения сроков, установленных настоящим пунктом договора или соглашением сторон, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости продукции ненадлежащего качества/несоответствующей условиям договора и/или некомплектной продукции.

Цена, порядок расчетов

4.1 Цена продукции согласовывается Сторонами в Спецификации. Если иное не предусмотрено в Спецификации, оплата поставленной продукции производится в течение 90 (Девяносто) дней с момента поставки продукции и предоставления Поставщиком Покупателю оригиналов счета-фактуры и товаросопроводительных документов на продукцию. Продукция, поставленная досрочно, подлежит оплате с учетом срока поставки, согласованного в Спецификации, независимо от даты фактической поставки. 4.2 Понесенные расходы Поставщика, связанные с доставкой продукции по Спецификации, в том числе, расходы на услуги по аренде транспортного средства (вагон, автомобильное транспортное средство), оплата транспортно-экспедиционных услуг и прочие расходы во исполнение Поставщиком обязательств по поставке продукции по Спецификации в соответствии с п.п. 2.1.2., п.п. 2.1.3, договора подлежат возмещению Поставщику Покупателем после отгрузки продукции по Спецификации при условии получения Покупателем от Поставщика оригинала счета–фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства в отношении посреднических сделок, отчета о произведенных расходов с приложением оправдательных документов. Оплата указанных расходов Поставщика производится одновременно с оплатой поставленной продукции либо в течение 10 (Десяти) дней с даты поставки (при полной предварительной оплате продукции). 4.3 В случае если стороны в Спецификации согласовали условие о полной или частичной предварительной оплате продукции, Поставщик выставляет Покупателю счет на сумму предварительной оплаты (авансового платежа). Оригинал счета-фактуры на сумму предварительной оплаты (авансового платежа), оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства, передается Поставщиком Покупателю в течение 5 (Пяти) дней с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. При нарушении указанного срока Покупатель вправе перенести срок оплаты окончательного платежа за поставленную продукцию на количество дней просрочки передачи счета-фактуры на сумму предварительной оплаты (авансового платежа). 4.4 В случае если стороны в Спецификации согласовали условие о полной или частичной предварительной оплате продукции на сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Восемьсот тысяч) рублей и более, Поставщик в целях обеспечения исполнения своих обязательств по договору предоставляет Покупателю банковскую гарантию, если иное не установлено Спецификацией. Банк-гарант должен соответствовать критериям, установленным кредитной политикой Покупателя, банк-гарант и текст банковской гарантии согласуются с Покупателем. В случае если банковская гарантия оформляется на бумажном носителе, банк-гарант в день выдачи банковской гарантии, направляет СВИФТ сообщение о выдаче банковской гарантии с указанием главных ее параметров в один из обслуживающих Покупателя банков. Покупатель осуществляет оплату продукции при наличии оригинала банковской гарантии и СВИФТ сообщения, в случае, если гарантия оформлена на бумажном носителе либо при наличии банковской гарантии, полученной по СВИФТу. Оригинал банковской гарантии направляется на почтовый адрес Покупателя, указанный в разделе 13 договора. Срок представления банковской гарантии, срок действия банковской гарантии устанавливаются в Спецификации. Расходы за выпуск банковской гарантии несет Поставщик. 4.5 Поставщик возмещает Покупателю понесенные затраты, связанные с возвратом и/или заменой некачественной продукции, продукции не соответствующего ассортимента, продукции, поступившей без документов, не надлежащим образом маркированной продукции, продукции, поставленной более предусмотренного по Спецификации количества, а именно: транспортные расходы (по представлению подтверждающих документов), расходы на погрузку-выгрузку и хранение на основании счета-фактуры Покупателя. 4.6 Покупатель вправе отказаться от исполнения договора (Спецификации), направив соответствующее уведомление Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении. Обязательства сторон по договору (Спецификации) прекращаются с момента получения Поставщиком указанного уведомления. Поставщик обязан в течение 7 (Семи) дней с момента получения уведомления перечислить Покупателю сумму полученной предварительной оплаты, на которую не поставлена продукция. Продукция, поставленная до момента получения уведомления, должна быть оплачена Покупателем в сроки, установленные договором. 4.7 С даты поставки продукции, и до ее оплаты, продукция не признается находящейся в залоге у Поставщика.

5 Ответственность сторон, порядок разрешения споров

5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по договору Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере за каждый день просрочки от цены неисполненного либо исполненного ненадлежащим образом обязательства. 5.2 В случае необоснованного (неправомерного) отказа Поставщика от исполнения договора (Спецификации), Поставщик оплачивает Покупателю штраф в размере 20% от стоимости непоставленной продукции. Штраф оплачивается Поставщиком в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя. 5.3 В случае поставки продукции ненадлежащего качества, продукции не соответствующей требованиям договора (Спецификации), некомплектной продукции, продукции несоответствующего ассортимента Поставщик в течение 10 (Десять) дней с момента получения уведомления Покупателя уплачивает штраф в размере от стоимости продукции ненадлежащего качества/несоответствующей требованиям договора (Спецификации)/ несоответствующей ассортименту и/или некомплектной продукции, что не освобождает Поставщика от выполнения требований Покупателя (грузополучателя), связанных с последствиями поставки продукции ненадлежащего качества/некомплектной продукции/продукции несоответствующего ассортимента. 5.4 В случае простоя порожних вагонов по причинам, не зависящим от Покупателя/Грузополучателя Поставщик обязан уплатить штраф за простой вагонов, в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждые сутки в отношении каждого вагона. За непредставление либо несвоевременное предоставление документов, указанных в п. 2.6 договора, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости продукции, с которой своевременно не предоставлены документы, за каждый день просрочки. 5.5 В случае нарушения одной из Сторон соглашения о запрете уступки требования (п.2.9 договора) другая сторона вправе потребовать выплаты штрафа в размере 100% от суммы переданного денежного обязательства. 5.6 Если Покупателю будут предъявлены требования, вытекающие из нарушения Поставщиком при исполнении договора интеллектуальных прав третьих лиц, Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере покупной цены поставленной продукции. В случае если убытки Покупателя превышают цену соответствующей продукции, Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки в части, не покрытой неустойкой. 5.7 Споры, разногласия или требования, вытекающие из настоящего договора или прямо, или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его существования, изменения, исполнения, нарушения, прекращения и действительности, разрешаются Сторонами, по выбору истца, в Арбитражном суде Челябинской области или Арбитражном суде Свердловской области.

6 Антикоррупционная оговорка

6.1 Стороны обязуются при исполнении Договора соблюдать условия Антикоррупционной политики ПАО «ТМК», Политики Группы ТМК по взаимодействию с контрагентами, размещенных в сети Интернет по адресу: https://www.tmk-group.ru/compliance. Подписание Договора означает присоединение Поставщика к Политике Группы ТМК по взаимодействию с контрагентами, Антикоррупционной политике ПАО «ТМК» в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса РФ.

6.2 Каждая из Сторон гарантирует, что ни она сама, ни иные лица, действующие в качестве ее представителей, включая любых сотрудников Сторон, не будет незаконно прямо или косвенно предлагать, давать, передавать, требовать, получать или иным образом способствовать получению / передаче денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, а также имущественных прав за совершение действий (бездействий) в интересах дающего лица в связи с исполнением обязательств сторон по Договору.

6.3 В случае нарушения одной из Сторон указанного условия, другая сторона вправе отказаться от исполнения Договор/спецификации в одностороннем порядке и потребовать от нарушившей стороны уплаты всех понесенных в связи с таким нарушением убытков, а также неустойки в размере 20% от цены Договора (при наличии)/размера годового оборота по Договору.

6.4 В случае возникновения у стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящей антикоррупционной оговоркой, сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую сторону в письменной или электронной форме, либо любым иным доступным способом.

6.5 В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий, Стороны предоставляют друг другу контакты для сообщений о фактах коррупции.

Контакты Единой горячей линии Покупателя:

• «Телефон доверия»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-8072 (Звонки записываются на автоответчик круглосуточно. Звонок из любой точки страны – бесплатный);
• е-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (сообщение может быть направлено с любого почтового ящика);
• по почте на адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр.2а, Комитет по регулированию комплаенс-рисков.

7 Особые условия

7.1 Стороны пришли к соглашению о том, что Особые условия, являющиеся Приложением 1 к Договору, имеют существенное значение и Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы Особых условий и правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с Особыми условиями.

7.2 Порядок возмещения Сторонами имущественных потерь, в том числе связанных с отказом налогового органа в предоставлении вычета суммы НДС по выставленным Поставщиком счетам-фактурам, включая сумму налога, штрафа и пеней, установлен Приложением 1 к Договору «Особые условия».

Конфиденциальность

8.1 Вся информация и документы, полученные сторонами и/или образовавшиеся в ходе исполнения договора, считаются конфиденциальными, в том числе сведения о факте заключения договора, ведении переговоров по договору, а также сведения о содержании и условиях договора и соответствующих переговоров, а также любая информация, переданная одной стороной другой стороне по договору в любой форме (далее – конфиденциальная информация).

8.2 Конфиденциальная информация по договору, может быть передана от одной стороны другой стороне в устной или письменной форме, путем предоставления доступа к документам, путем передачи документов, а также путем передачи или предоставления доступа к такой информации в электронной форме.

8.3 Стороны обязуются не разглашать каким-либо способом третьим лицам конфиденциальную информацию, за исключением случаев, предусмотренных договором, в том числе, когда конфиденциальная информация разглашается:

• в соответствии с законодательством РФ;
• сторонами с их письменного согласия, соответственно;
• лицам, которые должны принять на себя обязательство, в рамках исполнения ими должностных обязанностей, в свою очередь они должны соблюдать конфиденциальность, что обеспечивается соответствующей стороной, раскрывающей информацию;
• государственным органам, при осуществлении ими полномочий, предусмотренных законодательством РФ;
• аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам, осуществляющим аудит и/или оказывающим любой из сторон сопутствующие аудиту услуги;
• третьему лицу, которое на основании договора обеспечивает ведение учета хозяйственных операций стороны;
• сторонами своим аффилированным лицам.

Такое раскрытие проводится сторонами без предварительного или последующего уведомления другой стороны.

8.4 В случае разглашения конфиденциальной информации, сторона, допустившая такое разглашение, обязуется оплатить штраф стороне – владельцу конфиденциальной информации в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Триста тысяч) рублей и возместить причиненный этим разглашением реальный ущерб, упущенная выгода не возмещается.

8.5 Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу, и после истечения срока действия договора или его досрочного расторжения в течение последующих 5 (Пяти) лет.

Срок действия договора

9.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по       года. Если за два месяца до окончания срока действия договора, ни одна из Сторон не заявит об обратном, то срок действия договора продлевается на следующий календарный год, но не более 3 (Трех) раз подряд.

9.2 Стороны согласовали обмен документами, сообщениями и уведомлениями в рамках договора посредством использования электронной почты, указанной в разделе 13 договора и/или Спецификации, если иной способ не указан в договоре. При направлении уведомлений и сообщений по электронной почте Покупатель направляет сообщения с любого адреса электронной почты, содержащего имя домена tmk-group.com или дополнительно указанного в соответствующем разделе договора. Поставщик обязуется обеспечить необходимые и достаточные организационные и технические меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа неуполномоченных лиц, в том числе из сети Интернет, к техническим, программным, коммуникационным ресурсам, используемым для работы с указанными адресами электронной почты.

9.3 Документы, переданные по факсимильной связи или электронной почте, имеют полную юридическую силу. Последующее представление подлинных экземпляров этих документов обязательно. Поставщик в течение 30 (Тридцати) дней с момента направления Покупателем Поставщику договора и Спецификации обязан возвратить Покупателю подписанный со своей стороны оригиналы договора и Спецификации.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если указанное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), которые возникли после заключения Сторонами настоящего договора в результате непреодолимых для Сторон событий чрезвычайного характера, в том числе: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, войны и военных действий, а также издания органами государственной власти актов, ограничивающих исполнение обязательств по настоящему договору. 10.2 Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по договору, должна в течение 3-х календарных дней направить другой Стороне по факсу или заказным письмом уведомление о наступлении или прекращении действия таких обстоятельств. Уведомление должно быть подтверждено справкой компетентного государственного органа.

11 Требования в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, техники безопасности

11.1 В связи с тем, что обязательства по поставке продукции будут осуществляться на производственной площадке АО «ЧТПЗ», Поставщик обязуется соблюдать Требования АО «ЧТПЗ» в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды и транспортной безопасности, Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме АО «ЧТПЗ», Положение о допуске исполнителя работ на производственные объекты и территорию АО «ЧТПЗ», Положение о правилах передвижения на территории АО «ЧТПЗ» (далее совместно – «Правила АО «ЧТПЗ»), размещенные на веб-сайте: https://chtpz.tmk-group.ru/norm-doc.

Подписание Поставщиком договора означает присоединение к Правилам АО «ЧТПЗ» в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса РФ. Стороны договорились, что использованные в Правилах наименования сторон «Предприятие», «Общество» и «Контрагент», «Исполнитель», «Сторонняя организация» эквивалентны по смыслу наименованиям сторон «Покупатель» и «Поставщик» соответственно.

Правила АО «ЧТПЗ» являются неотъемлемой частью договора. Поставщик ознакомлен с Правилами АО «ЧТПЗ», принимает их условия и выражает свое согласие с ними. В случае изменения Правил АО «ЧТПЗ» после заключения договора стороны руководствуются новой редакцией Правил АО «ЧТПЗ» с даты их размещения на веб-сайте https://chtpz.tmk-group.ru/norm-doc, если иная дата не указана в новой редакции соответствующего документа Правил АО «ЧТПЗ».

Поставщик самостоятельно отслеживает изменения Правил АО «ЧТПЗ» на веб-сайте https://chtpz.tmk-group.ru/norm-doc и обеспечивает ознакомление своих работников и третьих лиц, привлеченных Поставщиком для исполнения выполнения работ/допущенных Поставщиком на территорию АО «ЧТПЗ», с новыми редакциями Правил АО «ЧТПЗ».

11.2 Несоблюдение Поставщиком, его работниками и/или третьими лицами, привлекаемыми Поставщиком к выполнению работ/допускаемыми на территорию АО «ЧТПЗ», Правил АО «ЧТПЗ» является:

• основанием для привлечения Поставщика к ответственности согласно Приложению 2 к договору;
• существенным нарушением договора и дает Покупателю право требовать прекращения поставки (при этом Поставщик не вправе продлевать сроки поставки или повышать стоимость товара на том основании, что поставка была приостановлена из-за несоблюдения им Правил АО «ЧТПЗ»), а также право отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков либо потерь и без выплаты каких-либо компенсаций Поставщику, связанных с таким отказом.

11.3 При проведении платежа(-ей) по договору сумма, подлежащая оплате Поставщику, может быть уменьшена (удержана) Покупателем на сумму штрафов и неустоек, предъявленных Поставщику в актах или в претензиях. При этом обязательства Покупателя по оплате по договору, будут считаться прекращенными на сумму удержанных штрафов и неустоек, и Покупатель не будет являться просрочившей стороной по оплате на сумму такого удержания. Покупатель направляет в адрес Поставщика заявление о зачете встречных требований в одностороннем порядке на сумму штрафов и неустоек, предъявленных в актах или претензиях.

12 Персональные данные

12.1 Стороны обязуются соблюдать все требования действующего законодательства РФ в отношении защиты персональных данных, полученных от другой Стороны.

12.2 В случае обмена персональными данными, Сторона, передающая персональные данные, заверяет принимающую Сторону о наличии согласия на обработку и передачу персональных данных своих работников.

12.3 Стороны в отношении персональных данных работников обязуются принимать все необходимые и достаточные меры для обеспечения требований, предусмотренных федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», иным действующим законодательством Российской Федерации, а также локальными актами Сторон.

12.4 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, то есть не допускать их распространения без согласия лица, чьи персональные данные планируется распространять, или в отсутствие иного законного основания, за исключением случаев, когда доступ к персональным данным предоставлен с согласия такого лица или на такие персональные данные в соответствии с законодательством РФ не распространяется требование о соблюдении конфиденциальности.

12.5 Стороны поручают друг другу обработку персональных данных своих работников. Стороны обязуются обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, соблюдать при этом принципы и правила обработки персональных данных, конфиденциальность персональных данных и все требования в отношении защиты персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и действующим законодательством РФ.

12.6 Стороны поручают друг другу выполнение любых действий (операций) с персональными данными работников, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях исполнения обязательств по договору.

12.7 Персональные данные прекращают обрабатываться Сторонами и уничтожаются в случае:

• прекращения деятельности одной из Сторон;
• истечения срока обработки персональных данных (если такой устанавливается Сторонами);
• обращения субъекта персональных данных с запросом на уничтожение его персональных данных (в соответствии с требованиями законодательства);
• обращения Стороны с запросом на уничтожение персональных данных ее работника, переданных другой Стороне;
• по достижении целей обработки персональных данных и по окончании срока действия договора.

Адреса, реквизиты, подписи сторон

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение 1

к договору поставки № ___ от ___

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Заверения и гарантии сторон

1.1 Каждая из Сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

• каждая из Сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора, имеет права и полномочия на владение своим имуществом, активами и доходами для осуществления своей деятельности;
• в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом; каждой из Сторон не принято решение о своей добровольной ликвидации (банкротстве), соответствующим судом не принято решение о ликвидации (банкротстве) Сторон, в отношении каждой из Сторон не введена процедура внешнего наблюдения, либо внешнего управления, либо финансового оздоровления, либо иные аналогичные действия и меры;
• каждой из Сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены или совершены и являются действительными все необходимые разрешения, согласия, одобрения, согласования, лицензии, освобождения, регистрации, нотариальные удостоверения необходимые для заключения настоящего Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору;
• каждая из Сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, а также требования трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, в том числе в части полноты отражения в учете начислений и выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов;
• основной целью совершения сделки (совершения операций) по настоящему Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

1.2 Поставщик заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

• • Принятие и исполнение обязательств по настоящему Договору не влечет за собой нарушения какого-либо из положений учредительных документов и внутренних актов Поставщика; не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Поставщика перед третьими лицами по договорам, стороной которых является Поставщик, или нарушения какого-либо судебного решения или административного акта; нарушения положений законодательства Российской Федерации;

1.2.2 Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога, страховых взносов в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения и отчислений, в том числе за счет необоснованного применения специальных налоговых режимов;

• • Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Поставщик гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в Особых условиях, оформлены документально. Поставщик несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них;
  • Поставщик является платежеспособным и состоятельным. Термины «платежеспособный и состоятельный» для целей настоящего пункта означает:
• что чистые активы Поставщика составляют положительную величину, превышающую размер его уставного капитала;
• Поставщик способен надлежащим образом исполнять свои обязательства по мере того, как такие обязательства становятся обязательными к исполнению;
• Поставщик не имеет намерения принимать на себя обязательства, исполнение которых он не мог бы осуществить надлежащим образом;
  • Работники и иные физические лица, привлекаемые Поставщиком для выполнения обязательств по по настоящему договору, имеют необходимые для этого знания, опыт и квалификацию, подтверждаемые соответствующими документами;
  • Поставщик имеет фактическую возможность осуществить поставку Товара, для чего обладает всеми необходимыми и достаточными трудовыми и имущественными ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом, необходимыми для исполнения обязательств по настоящему Договору;
  • Привлекаемые для исполнения обязательств по Договору третьи лица полностью исполняют свои обязательства собственными силами и средствами. Привлекаемые Поставщиком третьи лица являются добросовестными непосредственными исполнителями обязанностей по договорам, для чего обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами.
  • Все операции, совершенные в рамках настоящего Договора, будут полностью отражены в первичных документах Поставщика и третьих лиц (субподрядчиков/соисполнителей), привлеченных им в целях исполнения настоящего Договора, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности;
  • Документы, подлежащие подписанию со стороны Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора (счета-фактуры, товарные накладные и любые иные финансовые и/или первичные бухгалтерские документы), собственноручно подписываются уполномоченными лицами;
  • Отсутствуют какие-либо ограничения полномочий лиц, подписывающих настоящий Договор со стороны Поставщика в соответствии с законодательством и внутренними документами Поставщика;
  • Поставщик предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами, привлеченными к исполнению обязательств по настоящему Договору) по первому требованию Покупателя, органов государственного контроля или суда, необходимые и достаточные доказательства, относящихся к осуществлению операций по исполнению Договора и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя, государственного органа или суда, если иной срок не указан в запросе.

Покупатель вправе запросить при возникновении необходимости у Поставщика следующие документы, включая, но не ограничиваясь:

• копии бухгалтерской отчетности (баланс, отчет о финансовом результате, отчет о движении денежных средств, отчет о изменениях капитала, пояснения к бухгалтерской отчетности) с подтверждением сдачи отчетности в налоговый орган;
• копии титульных листов налоговых деклараций с подтверждением сдачи отчетности в налоговый орган;
• копию аудиторского заключения;
• справку об отсутствии задолженности перед бюджетом по налогам и страховым взносам на дату не ранее 5 дней перед днем представления Покупателю;
• копии документов, вносящих изменения в устав и учредительные документы;
• копии документов, позволяющих убедиться, что сторона располагает необходимыми возможностями и ресурсами для выполнения принятых на себя обязательств по сделке:
• документ, подтверждающий местонахождение по фактическому и юридическому адресу (свидетельство на право собственности либо договора аренды офисных, производственных, складских и др. помещений);
• справку о среднесписочной численности персонала;
• документы, подтверждающие права на базы, склады (свидетельства о праве собственности, договора аренды, хранения и др.).
  • По операциям с участием Поставщика не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС. Поставщик, а также привлекаемые в целях исполнения настоящего договора третьи лица включили в состав расчета налоговой базы для целей исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль хозяйственные операции, совершенные в рамках настоящего Договора;
  • Поставщик располагает необходимыми документами и информацией (в частности, указанными в пп. 1.2.1–1.2.9 настоящих Особых условий), свидетельствующими о том, что порядок исчисления и уплаты налогов такими третьими лицами соответствует требованиям действующего налогового законодательства.
• Вся информация, представленная Поставщиком в связи с настоящим Договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Покупателя о заключении настоящего Договора.
• Стороны подтверждают и соглашаются с тем, что указанные в пп. 1.1-1.3 особые заверения об обстоятельствах, а также заверения об обстоятельствах, которые будут предоставляться в период действия настоящего Договора:
• являются заверениями об обстоятельствах по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые имеют значение для заключения и исполнения настоящего Договора;
• составляют сведения, на которые полагается Покупатель.

Все предусмотренные настоящими Особыми условиями заверения об обстоятельствах Поставщика имеют существенное значение для Покупателя.

1.5 В случае нарушения Поставщиком заверений или неисполнения гарантий (любую одну, несколько или все вместе), в том числе установление Покупателем недостоверности представленных Поставщиком сведений и/или документов, предусмотренных настоящим разделом, Покупатель вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от Договора путем письменного уведомления об этом Поставщика, при этом Поставщик не вправе требовать от Покупателя возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Покупателя от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает Покупателя права на возмещение имущественных потерь.

2 Возмещение имущественных потерь

2.1 Поставщик обязуется возместить все возникшие у Покупателя имущественные потери (в смысле статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), которые возникнут в случаях невозможности уменьшения Покупателем налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога и (или) применения налогового вычета по НДС по операциям с Поставщиком и/или третьими лицами (субподрядчиками/соисполнителями), привлеченными Поставщиком для исполнения настоящего Договора, определенные актом государственного органа, в том числе, решением налогового органа, или постановлением о возбуждении уголовного дела, основанном на акте налогового органа, по составам, предусмотренным статьями 199, 199.1, 199.2, 199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, и обусловленном действиями/бездействиями Поставщика в связи с исполнением, изменением или прекращением обязательств по Договору. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь Покупателя вне зависимости от факта его обжалования и/или оспаривания в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде.

2.2 Для целей применения пункта 2.1. настоящих Особых условий, Стороны заранее оценили размер имущественных потерь как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате Покупателем сумм налогов, в возмещении/вычете которых Покупателю было отказано, сумм налогов, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из Договора, пеней, штрафов. Имущественные потери включают, не ограничиваясь:

• суммы налогов, пеней и штрафов, подлежащие уплате в бюджетную систему РФ на основании вступивших в силу решений налоговых органов;
• суммы НДС, неполученные Покупателем на основании вступивших в силу решений налоговых органов об отказе в возмещении НДС из бюджета РФ/об уменьшении суммы вычетов, предъявленных Покупателем;
• суммы налогов, пеней и штрафов по требованиям, предъявленным налоговым органом Покупателю в судебном порядке, при условии наличия вступившего в законную силу судебного акта, на основании которого на Покупателя возлагается обязанность уплаты соответствующих сумм;
• расходы (в т.ч. гонорары адвокатов) при защите должностных и иных лиц Поставщика при возбуждении в отношении них уголовных дел по составам, предусмотренным статьями 199, 199.1, 199.2, 199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с операциями по настоящему Договору.

2.3 Стороны согласовали, что возмещение имущественных потерь осуществляется при наличии в совокупности следующих обстоятельств:

а) в порядке применения статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым органом в отношении Покупателя вынесено решение о привлечении к ответственности/отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), отказе в возмещении сумм НДС, соответствующих сумм штрафов, пеней, вызванных недобросовестными действиями/бездействием Поставщика, а также привлеченных в целях исполнения настоящего договора третьих лиц;

б) решение о привлечении к ответственности/отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, указанное в пп. а) настоящего пункта Особых условий, вступило в силу;

в) суммы недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующие суммы штрафов, пеней будут списаны с банковского счета Покупателя в безакцептном порядке/перечислены Покупателем добровольно по требованию налогового органа об уплате налога, сбора, страховых взносов/зачтены налоговым органом самостоятельно в счет погашения задолженности по недоимке по налогам, пеням, штрафам при наличии переплаты по налогам, пеням, штрафам у Покупателя.

В случае возникновения у Покупателя имущественных потерь в виде НДС, в возмещении которого отказано, такие потери возмещаются на основании документов, указанных в подпунктах а) и б) настоящего пункта.

2.4 Поставщик возмещает Покупателю указанные в настоящем разделе Особых условий имущественные потери в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.

2.5 Стороны согласовали, что Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения в порядке статьи 100 Налогового кодекса Российской Федерации акта налоговой проверки, в котором проверяющими отражены выявленные нарушения законодательства о налогах и сборах, вызванные действиями/бездействием Поставщика, а также привлеченных в целях исполнения настоящего договора третьих лиц по операциям с участием Поставщика, направляет в адрес Поставщика выписку из акта налогового органа по соответствующему эпизоду (далее - Выписка).

2.6 Стороны согласовали, что в случае несогласия с фактами, изложенными в Выписке, а также с выводами и предложениями проверяющих, Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Выписки направляет в адрес Покупателя письменные возражения по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в ней, которые Покупатель представляет в налоговый орган от своего имени в порядке п. 6 ст. 100 Налогового кодекса РФ.

В случае непредставления Поставщиком в указанный срок письменных возражений по фактам (выводам проверяющих), содержащихся в Выписке, Поставщик считается согласившимся с правомерностью выводов проверяющих, изложенных в Выписке, и полностью снявшим с Покупателя обязанность по оспариванию выводов проверяющих.

2.7 Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении имущественных потерь из денежных средств, причитающихся выплате Поставщику по любым основаниям, направив уведомление о зачете Поставщику.

3 Поворот возмещения имущественных потерь

• Если после возмещения Поставщиком имущественных потерь в соответствии с разделом 2 настоящих Особых условий решение (иной ненормативный правовой акт) налогового органа будет отменен или признан незаконным и недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом порядке (в той части, в соответствии с которой Поставщиком было произведено возмещение), сумма возмещения имущественных потерь подлежит возврату Покупателем.
• Покупатель обязуется возвратить денежные средства Поставщику в размере уплаченной суммы возмещения имущественных потерь в течение 10 (Десяти) дней со дня их возврата/зачета налоговым органом без начисления процентов на сумму денежных средств за период нахождения этих сумм в распоряжении Покупателя.

4 Заключительные положения

4.1 Стороны признают, что положения Особых условий направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения Особых условий в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным или если срок действия Договора истек, положения Особых условий сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора.

4.2 Стороны обязуются незамедлительно, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда стало об этом известно, известить другую сторону о том, что указанные в Особых условиях заверения об обстоятельствах относительно любого факта, способного негативно повлиять на способность Поставщика исполнить свои обязательства перед Покупателем по настоящему Договору, перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2

к договору поставки от . .20__ №___

ПЕРЕЧЕНЬ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ АО «ЧТПЗ»:

- Посмотреть таблицу с данными

* При применении штрафных санкций соблюдаются следующие условия:

- общая сумма штрафов - не более 20% от общей суммы договора/спецификации. В случае повторного нарушения одного и того же КПБ и в случае каждого следующего нарушения того же КПБ, Заказчик вправе потребовать оплаты штрафа, установленного за нарушения КПБ, в двойном размере.

2. Работники Поставщика при посещении территории Покупателя/ АО «ЧТПЗ», независимо от цели прибытия, обязаны выполнять Правила АО «ЧТПЗ». Поставщик обязуется до начала исполнения договора ознакомить с Правилами АО «ЧТПЗ» всех своих работников (физических лиц, привлеченных Поставщиком по трудовым договорам), третьих лиц, допускаемых Поставщиком, на территорию и объекты АО «ЧТПЗ» и обеспечить соблюдение ими указанных локальных нормативных актов. В отношении своего персонала и персонала любого субподрядчика, нанятого Поставщиком для выполнения работ по договору, Поставщик несет перед Покупателем, установленную действующим законодательством РФ и договором ответственность за совершение указанными лицами противоправных действий (бездействия), а также за последствия совершения указанными лицами противоправных действий (бездействий)

В целях договора под противоправными действиями (бездействием) понимаются любые действия (бездействия), совершенные на объектах и территории АО «ЧТПЗ»/Покупателя/ при проходе на территорию АО «ЧТПЗ»/Покупателя персоналом Поставщика, третьих лиц, допускаемых Поставщиком, или персоналом любого нанятого им субподрядчика, нанесшие или способные нанести вред имуществу АО «ЧТПЗ»/Покупателя, жизни, здоровью его работника(ов)/лиц, задействованных в производстве работ, а также деловой репутации АО «ЧТПЗ»/Покупателя.

3. АО «ЧТПЗ»/Покупатель вправе проводить проверки соблюдения Поставщиком Правил АО «ЧТПЗ»/Покупателя в целях обеспечения безопасности проведения работ в рамках договора.

При обнаружении факта нарушения Правил АО «ЧТПЗ» персоналом Поставщика, третьими лицами, допускаемыми Поставщиком на территорию АО «ЧТПЗ»/Покупателя, или персоналом любого нанятого им субподрядчика АО «ЧТПЗ»/Покупателем составляется акт по форме АО «ЧТПЗ» (далее – Акт) в соответствии с внутренними процедурами АО «ЧТПЗ»/Покупателя.

Представитель АО «ЧТПЗ»/Покупателя знакомит работника Поставщика/субподрядчика /представителя Поставщика (таковым, по договоренности сторон, в частности, считается лицо, непосредственно совершившее противоправное действие (бездействие))/ третьих лиц, допускаемых Поставщиком на территорию АО «ЧТПЗ»/Покупателя, с Актом.

При отказе работника Поставщика/субподрядчика/представителя подрядчика/третьих лиц, допускаемых Поставщиком на территорию АО «ЧТПЗ»/Покупателя, от ознакомления с Актом, об этом делается отметка в тексте Акта, подтвержденная подписями свидетелей отказа от ознакомления

Если виновного в нарушении Правил АО «ЧТПЗ» определить невозможно, но исходя из обстановки следует, что нарушение Правил АО «ЧТПЗ» возникло по причинам, связанным с Поставщиком или лицами, задействованными на территории и объектах АО «ЧТПЗ»/Покупателя по инициативе Поставщика, Акт оформляется АО «ЧТПЗ»/Покупателем в одностороннем порядке и признается сторонами как надлежащее основание для применения к Поставщику соответствующих штрафных санкций.

В случае, если дальнейшее исполнение договора с выявленными нарушениями может повлечь причинение вреда имуществу АО «ЧТПЗ»/Покупателя, жизни, здоровью его работника(ов)/лиц, задействованных в производстве работ, а также деловой репутации АО «ЧТПЗ»/Покупателя, то специалист, составивший Акт, незамедлительно письменно извещает Поставщика посредством предписания о приостановке работ полностью или в части, представляющей опасность. Если нарушения, допущенные Поставщиком устранимы, то выносится предписание с указанием действий, которые необходимо предпринять Поставщику и срока для устранения нарушений.

Вне зависимости от применения к Поставщику любых иных установленных договором мер ответственности, АО «ЧТПЗ»/Покупатель имеет право потребовать от Поставщика, а Поставщик, получив указанное требование, обязан обеспечить удаление с территории АО «ЧТПЗ»/Покупателя (строительной площадки объекта, места исполнения договора) любого лица, привлеченного Поставщиком для исполнения договора (включая, если необходимо, представителя Поставщика), либо третьего лица, задействованного на территории и объектах АО «ЧТПЗ»/Покупателя по инициативе Поставщика, прямая или косвенная причастность которого к планируемому или совершенному противоправному действию (бездействию) очевидна и/или не требует специальных доказательств.

4. Покупатель направляет Поставщику претензию и Акт с указанием суммы штрафа, подлежащей удержанию/взысканию по договору, на адрес электронной почты Поставщика, указанный в реквизитах договора. Претензия и/или Акт могут быть также вручены лично уполномоченному представителю Поставщика.

В случае отсутствия документально обоснованных возражений Поставщика на Акт в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты отправления претензии и Акта по электронной почте или вручения уполномоченному представителю Поставщику, Акт считается принятым Поставщиком без возражений, начисленная сумма штрафа – признанной, и будет являться достаточным основанием для проведения взыскания штрафа или удержания штрафа из суммы, подлежащей оплате Поставщиком по договору.

- Посмотреть таблицу с данными