Тендер - Поставка хозяйственных товаров. №244367140

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Волгоградская облМесто поставки (адрес):Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Волгоградская обл, Волгоград г, УЛ 64-Й АРМИИ, 14 ЗК_СМП_Колледж_Вернадского_хозтовары_19.04 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с даннымиИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на поставку хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Приложение № 2 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка хозяйственных товаров.

Количество и характеристика:

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара: товар должен быть изготовлен с соблюдением экологических и гигиенических норм, правил техники безопасности и индивидуальной защиты собственного персонала. Поставщик гарантирует качество и комплектность поставляемого им товара. Товар является новым, не бывшим в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства, не будет иметь дефектов, в работоспособном состоянии.

Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке.

Техническая документация может быть как на русском, так и на английском языке.

Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

Дата выпуска товара - не ранее 2022 г.

Поставляемый товар по комплектности и своему качеству должен соответствовать действующей нормативной документации и сопровождаться необходимыми документами, подтверждающими их качество и соответствие запрошенным характеристикам.

4. Гарантийные требования: гарантийный срок установлен изготовителем товара и должен быть не менее 12-ти месяцев с момента передачи товара Заказчику.

5. Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, ул. 64-Армии, д. 14.

6. Срок поставки товара: с момента заключения Договора в течение 5-ти календарных дней, по предварительному согласованию Сторон, в будние дни с 08.00до 17.00.

7. Требования к безопасности товара:

- товар должен соответствовать требованиям Технического регламента, утвержденного решением Таможенного союза (решение комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 768 "О принятии Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования").

- товар должен соответствовать требованиям санитарных норм допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления МСанПиН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям электро- и пожарной безопасности и требованиям СанПиН.

8. Требования к упаковке товара: товар должен быть расфасован и упакован с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности его качества и безопасности при хранении и перевозке. Поставка товара осуществляется в стандартной промаркированной технологичной транспортной таре, предохраняющей от механических повреждений упаковок, в условиях, обеспечивающих сохранение исходного качества товара и его безопасность, в соответствии с температурным режимом хранения и транспортировки.

Маркировка упаковок должна быть изложена на русском языке. Допускается дополнительное использование других языков.

8. Требования к отгрузке товара: доставка, погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование товара осуществляется за счет средств и силами Поставщика до места назначения. Способ доставки товара, вид транспорта определяются Поставщиком самостоятельно.

запроса котировок в электронной форме

ФОРМА ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,

ПОДАВАЕМОЙ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

на

Изготавливается на бланке

(при наличии)

- Посмотреть таблицу с данными

(далее именуется – участник запроса котировок) представляет заявку на участие в запросе котировок на_________________________________________________________________

(указывается предмет запроса котировок)

(далее именуется – запрос котировок) и предлагает следующее:

Предложение о цене договора________________________________________________.

В случае признания нас победителем в настоящем запросе котировок и заключения с нами договора мы согласны исполнить условия договора, установленные извещением о проведении запроса котировок, а также указываем наименование и характеристики поставляемого товара (в случае осуществления поставки товара).

- Посмотреть таблицу с данными

Мы несем ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанных в настоящей заявке на участие в запросе котировок.

Участник запроса котировок (уполномоченное лицо)

Должность, Ф.И.О. _______________________________________

(подпись) м.п.

Приложение № 4 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №___

на поставку хозяйственных товаров

г. Волгоград "___"____________ 2023 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Волгоградский политехнический колледж имени В.И. Вернадского", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Моисеева Юрия Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________, действующего на основании _______________________, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупке товаров, работ, услуг государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Волгоградский политехнический колледж имени В.И. Вернадского" и по результатам проведения запроса котировок в электронном форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (Протокол от "___" ___________ 2023 г. № ______), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику хозяйственные товары (далее - Товар) в количестве, ассортименте, по ценам и на условиях настоящего Договора согласно Спецификации (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.

1.2. Технические и качественные характеристики Товара обозначены в Техническом задании (Приложение №2).

2. Качество Товара, порядок поставки и приёмка Товара

2.1. Товар должен быть изготовлен с соблюдением экологических и гигиенических норм, правил техники безопасности и индивидуальной защиты собственного персонала. Поставщик гарантирует качество и комплектность поставляемого им товара. Товар является новым, не бывшим в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства, не будет иметь дефектов, в работоспособном состоянии.

Дата выпуска Товара - не ранее 2022 г.

2.2. Поставляемый Товар по комплектности и своему качеству должен соответствовать действующей нормативной документации.

2.3. Поставка Товара осуществляется с момента заключения Договора в течение 5-ти календарных дней, по предварительному согласованию Сторон, в будние дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.4. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

2.5. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. При необходимости, Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки Товара.

2.6. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет, по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, ул. 64-Армии, д.14.

2.7. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными или привлеченными техническими средствами за свой счет.

2.8. При поставке Товара, Поставщик представляет Заказчику комплект следующих документов: счет, счет-фактуры (при наличии), товарную накладную (2 экз.), копии сертификатов (деклараций о соответствии), обязательные для данного вида Товара и иные документы, подтверждающие качество Товара.

2.9. Приемка поставленного Товара осуществляется представителем Заказчика в течение 3-х рабочих дней и включает в себя следующие этапы:

а) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки;

б) проверка наличия, полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

При приемке Товара Заказчик проводит проверку Товара на предмет соответствия Спецификации, Технического задания и товарной накладной по ассортименту, количеству, комплектности, товарному виду, упаковке и качеству.

2.10. При отсутствии замечаний по качеству Товара и по заполнению документов, Заказчик подписывает и направляет Поставщику товарную накладную или в тот же срок направляет в письменной форме мотивированный отказ от ее подписания с указанием недостатков и сроков их устранения. Товар, не соответствующий условиям Договора, считается не поставленным, не принимается Заказчиком, в том числе на ответственное хранение, и оплате не подлежит.

2.11. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Договору считаются исполненными после подписания товарной накладной Заказчиком.

3. Гарантии на Товар

3.1. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

3.2. Гарантийный срок установлен изготовителем Товара и должен быть не менее 12-ти месяцев с момента передачи Товара Заказчику. Гарантийный срок начинается с даты подписания Сторонами товарной накладной и других необходимых для данного вида Товара сопроводительных документов.

4. Возникновение у Заказчика права собственности на Товар

4.1. Стороны определили, что право собственности на Товар, являющийся предметом настоящего Договора, переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной.

4.2. Расходы по содержанию, хранению и обеспечению сохранности полученного, но не принятого Товара, несет Поставщик до выполнения условий Договора.

4.3. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара, являющегося предметом Договора, несет Поставщик или Заказчик в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на Товар в момент случайной гибели или случайного повреждения.

5. Цена и порядок расчетов

5.1. Общая сумма Договора составляет – __________ (__________) рублей _______ копеек, включая налог на добавленную стоимость (___ процентов): __________ (__________) рублей _______ копеек (если НДС не облагается, указать основание. В случае если Договор будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора) 4 .

5.2. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, и иные расходы, связанные с поставкой товара.

5.3. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.

5.4. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, счета-фактуры (при наличии) и надлежаще оформленных, и подписанных обеими Сторонами товарных накладных в течение 7-ми рабочих дней. Форма оплаты – безналичный расчет.

5.5. Все расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях.

5.6. Источник финансирования настоящего Договора – от приносящей доход деятельности.

6. Обеспечение исполнения Договора

6.1. Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения Договора. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной гарантом, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

6.2. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора в срок, установленный для заключения Договора, такой участник считается уклонившимся от заключения Договора.

6.3. Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере 5 %, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(девять тысяч сто пятнадцать) рублей 92 копейки в форме (безотзывная независимая гарантия, выданная гарантом, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику).

6.4. В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, участник закупки, с которым заключается Договор, предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере 7,5 %, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тринадцать тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 87 копеек.

6.5. В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

Безотзывная независимая гарантия должна отвечать обязательным требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.6. В случае, если участником закупки, с которым заключается Договор, является государственное учреждение, положения об обеспечении исполнения Договора к такому участнику не применяются.

6.7 Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 15-ти рабочих дней со дня подписания окончательного документа о приемке Товара. Денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны в разделе 14 Договора.

6.8. В случае если Поставщиком в ходе исполнения Договора были нарушены обязательства, предусмотренные настоящим Договором, Заказчик возвращает обеспечение в установленный п. 6.7 настоящего Договора срок за вычетом суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

7. Права и обязанности Сторон

7.1. Заказчик вправе:

7.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

7.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

7.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приемке Товара.

7.1.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям Договора, Спецификации и Технического задания.

7.1.5. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

7.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.

7.1.7. Давать мотивированный отказ в приёме Товара при наличии дефектов и недостатков, если докажет, что недостатки Товара возникли до их передачи или по причине, возникшей до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 3-х дней с даты подписания мотивированного отказа в приёме Товара.

7.1.8. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

7.1.9. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Договору Товара в соответствии с условиями Договора.

7.2.2. Оплатить поставленный и принятый Товар в порядке, предусмотренном Договором.

7.2.3. Предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

7.3. Поставщик вправе:

7.3.1. Требовать приемки и оплаты Товара в количестве, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

7.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Договора.

7.3.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

7.3.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Поставщик обязан:

7.4.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

7.4.2. Предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

7.4.3. Доставить Товар за свой счет, а также представить все принадлежности и документы, относящиеся к Товару. В случае если Товар, поставляемый в рамках Договора, произведен за пределами РФ, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что Товар выпущен в свободное обращение на территории РФ.

7.4.4. Передать Заказчику Товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации и Технического задания. По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену Товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

7.4.5. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении Товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание Товара, ремонт, восстановление, замену в соответствии со Спецификацией. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика. В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка Товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

Срок гарантийного ремонта не более 14-ти дней, в случае превышения срока ремонта Поставщиком производится замена Товара на аналогичный.

7.4.6. Соблюдать пропускной и внутри объектовый режим Заказчика.

7.4.7. Принимать участие в сверке расчётов по требованию Заказчика, предоставлять необходимые документы для сверки с бухгалтерией Заказчика.

7.4.8. По требованию Заказчика за свой счет в течение 3-х дней произвести замену Товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

7.4.9. В случае поставки Товара, несоответствующего условиям Договора (расхождение по наименованию Товара, гарантийному сроку и т.п.), забрать Товар с ответственного хранения в течение 5-ти рабочих дней со дня оповещения Заказчиком о выявленных расхождениях при поставке Товара.

7.4.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

7.5. Поставщик, в отношении Товаров которого постановлением Правительства Российской Федерации предоставлен приоритет Товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, не вправе заменить страну происхождения Товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных Товаров поставляются российские Товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких Товаров не уступают качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товаров, указанных в настоящем Договоре.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Банка России, определенной на соответствующую дату, от не уплаченной в срок суммы.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Банка России, определенной на соответствующую дату, от не исполненной в срок суммы.

8.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.5. Неустойка (штрафы, пени) должна быть перечислена одной Стороной по письменному запросу другой Стороны в течение 10-ти рабочих дней со дня получения такого запроса.

Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по Договору. Ни при каких условиях, ни одна из Сторон не возмещает другой Стороне упущенную выгоду.

9. Срок действия Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2023 г., а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии Стороне, является обязательным. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 10-ти календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

10.3. Заказчик вправе заявлять Поставщику претензии по вопросам, связанным с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Договора, в том числе по количеству и качеству и срокам поставленного Товара поставщиком.

11. Порядок изменения и расторжения Договора

11.1. Внесение изменений в Договор допускается лишь по соглашению Сторон. Все изменения должны быть изложены в письменной форме и подписаны Сторонами.

11.2. При исполнении Договора не допускается изменение его существенных условий, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

– при изменении количества поставляемого товара, но не более чем на 20%, при этом цена договора должна быть изменена пропорционально изменению количества товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара;

- при изменении сроков исполнения обязательств по Договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору;

- при изменении цены Договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора.

11.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством РФ.

11.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

- поставки некомплектного Товара в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования о доукомплектовании Товара или не заменил его комплектным Товаром;

- неоднократного (два и более) или существенного (более 30-ти дней) нарушения сроков поставки Товара, указанных в Договоре.

11.5. Решение Стороны Договора об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.6. Сторона Договора обязана отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления другой Стороны Договора о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.

11.7. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от его исполнения Заказчик вправе потребовать возмещения фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.9. По решению суда Договор может быть расторгнут в случае нарушений условий поставки Товара Поставщиком по настоящему Договору, а именно:

- поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- нарушения сроков поставки Товара.

12. Форс-мажор

12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

Положения настоящего пункта Договора применяются Сторонами независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился Товар, предусмотренный предметом Договора.

12.2. При возникновении форс-мажора, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от чрезвычайных обстоятельств.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и других реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение одного рабочего дня в письменной форме.

13.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Договору его права и обязанности по такому Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 - Спецификация.

- Приложение № 2 - Техническое задание.

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору №______

от «___»_________ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № ___

от "___" ___ 2023 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупки: поставка хозяйственных товаров.

2. Количество и характеристика:

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара: товар должен быть изготовлен с соблюдением экологических и гигиенических норм, правил техники безопасности и индивидуальной защиты собственного персонала. Поставщик гарантирует качество и комплектность поставляемого им товара. Товар является новым, не бывшим в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства, не будет иметь дефектов, в работоспособном состоянии.

Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке.

Техническая документация может быть как на русском, так и на английском языке.

Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

Дата выпуска товара - не ранее 2022 г.

Поставляемый товар по комплектности и своему качеству должен соответствовать действующей нормативной документации и сопровождаться необходимыми документами, подтверждающими их качество и соответствие запрошенным характеристикам.

4. Гарантийные требования: гарантийный срок установлен изготовителем товара и должен быть не менее 12-ти месяцев с момента передачи товара Заказчику.

5. Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, ул. 64-Армии, д. 14.

6. Срок поставки товара: с момента заключения Договора в течение 5-ти календарных дней, по предварительному согласованию Сторон, в будние дни с 08.00 до 17.00.

7. Требования к безопасности товара:

- товар должен соответствовать требованиям Технического регламента, утвержденного решением Таможенного союза (решение комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 768 "О принятии Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования").

- товар должен соответствовать требованиям санитарных норм допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления МСанПиН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям электро- и пожарной безопасности и требованиям СанПиН.

8. Требования к упаковке товара: товар должен быть расфасован и упакован с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности его качества и безопасности при хранении и перевозке. Поставка товара осуществляется в стандартной промаркированной технологичной транспортной таре, предохраняющей от механических повреждений упаковок, в условиях, обеспечивающих сохранение исходного качества товара и его безопасность, в соответствии с температурным режимом хранения и транспортировки.

Маркировка упаковок должна быть изложена на русском языке. Допускается дополнительное использование других языков.

8. Требования к отгрузке товара: доставка, погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование товара осуществляется за счет средств и силами Поставщика до места назначения. Способ доставки товара, вид транспорта определяются Поставщиком самостоятельно.

^ Вариант выбирается Заказчиком при заключении Договора с учетом системы налогообложения Поставщика.