Тендер - парикмахерские материалы в ассортименте №244358366

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть66  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Коновалов Илья Сергеевич (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть270) Договор_парикмахерские_материалы

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть244

г. Нижний Тагил «__» ______________ 2023г.

федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №6 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» (ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Свердловской области), от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника Востриловой Марины Марсилевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и протоколом подведения итогов на ЕАТ «Березка» от «____» ________________ 2023 г. закупочная сессия № ___________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Поставщик обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.Предметом поставки по настоящему Договору парикмахерские материалы в ассортименте (далее по тексту Договора - Товар), количество, характеристики, цена и сумма согласно спецификации (Приложение №1), прилагаемых к настоящему Договору, подписанных обеими Сторонами и являющимися неотъемлемыми частями данного Договора.

2.КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1 Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара требованиям законодательства РФ, нормативных и иных актов.

2.2. Остаточный срок годности Товара с момента получения Покупателем должен быть не менее 80% от указанной на упаковке.

2.3. Покупатель имеет право направить Товар, поставленный по договору, на экспертизу для определения соответствия ее требованиям, установленным к качеству данного Товара. До направления проб (образцов) товара на экспертизу Покупатель уведомляет Поставщика об организации, проводящей экспертизу. В случае установления ненадлежащего качества товара все расходы возлагаются на Поставщика.

2.4. Срок замены некачественного товара составляет не более 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Покупателя о замене Товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку Товара.

2.5. Все расходы, связанные с заменой Товара ненадлежащего качества оплачиваются за счет Поставщика.

3. ЦЕНА, ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

3.1. Общая сумма по настоящему договору на момент его заключения _______________________, в том числе НДС 20% _______________________________. Цена договора включает все сборы, отчисления и платежи, предусмотренные законодательством РФ, стоимость упаковки, маркировки, страховки уплату таможенных пошлин, транспортные расходы. Ценой Договора учтены все расходы Поставщика, с учетом уменьшения суммы, подлежащей уплате Покупателем юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Покупателем.

3.2. Цена за единицу указана в спецификации (Приложение №1). Цена договора является твердой, определяется на весь срок его действия и не подлежит изменению в ходе исполнения настоящего договора.

3.3 Расчеты за поставляемый Товар производятся в форме безналичного расчета денежными средствами в пределах лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счёт средств бюджетного (дополнительного) финансирования в 2023 году, окончательные расчеты осуществляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Покупателем документа о приемке товара надлежащего качества на склад Покупателя (после доведения предельных объёмов финансирования на лицевой счёт Покупателя, но не позднее 30.05.2023 года.

3.4. Обязательства Покупателя по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Покупателя.

3.5.В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Покупателю с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств по указанным в Договоре реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

4.2. При несвоевременной оплате или неоплате платежных документов Поставщика по вине Покупателя, Поставщик вправе требовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка РФ, за каждый день просрочки. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, сто просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.3. При несвоевременной отгрузке Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка РФ, от суммы товара задержанного к отгрузке, за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, сто просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны должны руководствоваться действующим законодательством РФ.

5 .ФОРС-МАЖОР

5.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая, но не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, военные перевороты, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, массовые заболевания (эпидемии, пандемии, эпизоотии и др.), действия органов государственной власти и управления, и другие обстоятельства вне разумного контроля сторон, признанные обстоятельствами непреодолимой силы арбитражным судом, либо сторонами по соглашению.

5.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора сторона, для которой сложились указанные обстоятельства, должна без промедления, но в сроках выполнения обязательств по договору, известить о них другую сторону в письменной форме любыми способами (телеграф, телефакс и др.). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по настоящему договору, сроки их исполнения.

5.3. Официальным подтверждением наступления обстоятельств форс-мажора является сертификат торгово-промышленной палаты или другого компетентного органа, копия которого должна быть представлена стороной, для которой сложились обстоятельства непреодолимой силы другой стороне в максимально короткие сроки.

5.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения сторонами взятых на себя обязательств по настоящему договору автоматически отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали указанные обстоятельства и их последствия.

5.5. О прекращении обстоятельств форс-мажора и его последствий сторона, для которой ранее сложились обстоятельства непреодолимой силы, должна без промедления известить другую сторону с указанием сроков возобновления исполнения взятых на себя обязательств по настоящему договору.

5.6. В случае если обстоятельства форс-мажора и их последствия продолжают действовать свыше шести месяцев или срок их действия невозможно определить, стороны в возможно короткий срок обязуются провести переговоры с целью выявления взаимоприемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора и достижения соответствующей договоренности.

6.ПОСТАВКА ТОВАРА

6.1. Поставщик обязуется передать Покупателю товар, в количестве, и по цене, предусмотренной спецификацией (Приложение № 1), в срок не позднее 16.05.2023г.

6.2. Вместе с Товаром Поставщик передает Покупателю относящуюся
к товару документацию:

- универсальный передаточный документ;

- документ, подтверждающий качество поставляемого Товара (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке или иной документ, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации).

6.3.Обязанность Поставщика передать Покупателю товар считается исполненной в момент получения товара на складе Покупателя по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Нижний Тагил, ул. ул. Западная, 3а, и универсального передаточного документа, подписанного Покупателем.

6.4. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходит от Поставщика к Покупателю, когда в соответствии с п.6.3. настоящего договора Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче товара Покупателю.

6.5. Поставщик обязуется передать Покупателю товар, не обремененный правами третьих лиц.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 20 (двадцать) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

8.3. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.5. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены договора без изменения, предусмотренного договором объема товара;

б) если по предложению Покупателя увеличивается или уменьшается предусмотренный договором объем товаров не более чем на десять процентов.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Покупателя как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Покупатель в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) объема товара, предусмотренного договором.

г) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен на товары.

8.6. Стороны признают подлинность документов, переданных с использованием электронной (факсимильной) связи, при условии представления в последующем оригиналов указанных документов. В случае не поступления стороне оригинальных документов достоверность информации, содержащейся в электронных (факсимильных) документах, а также возможность использования электронных (факсимильных) документов в качестве доказательств оценивается судом.

8.7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и условиями Договора

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до 31.12.2022 г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Государственный заказчик Поставщик

___________________/ М.М. Вострилова ___________________/

Приложение №1

к договору № ____

от « » _______________ 2023 г.

Спецификация - Посмотреть таблицу с данными

Итого:

Сроки отгрузки и места поставок

Государственный заказчик: ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Свердловской области

Место поставки: г. Нижний Тагил, ул. Западная, 3а, склад.

Сроки отгрузки: Поставка Продукции осуществляется одной партией с момента заключения настоящего Контракта, но не позднее 16 мая 2023 года.

Покупатель Поставщик

___________________/ М.М. Вострилова ___________________/