Тендер - Поставка клея ПВА №244355980

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Форма_заявки_на_закупку_товаров

Форма заявки на участие

в закупке малого объема

Заказчик: БУ «Нефтеюганская окружная

клиническая больница имени В.И. Яцкив»

Заявка на участие в закупке малого объема

на поставку ______________________________________________________

В соответствии с условиями закупки малого объема, направляем заявку на участие на __________________________________________________________

2. О себе сообщаем следующие сведения:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Изучив информацию о проведении закупки малого объема, предлагаем поставить товар в соответствии с установленными требованиями, указанными в информацию о проведении закупки малого объема:

- Посмотреть таблицу с данными

* Указывается участником закупки при подаче заявки

1.Требования к участнику закупки:

1.1. Участник закупки малого объема должен соответствовать единым требованиям, предъявляемым к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.

1.2. Наличие действующей(их) лицензии(ий), дающей(их) право на осуществление поставок в соответствии с требованиями Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (если предметом закупки является лицензируемый вид деятельности).

2. Основные требования

к товару:

2.1.1. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять: ____________________

2.1.2. При поставке Товара предоставить Заказчику:

- копию сертификата соответствия или декларации о соответствии на каждую партию Товара;

- копию регистрационного удостоверения (при наличии);

- инструкцию по применению на русском языке.

3. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Товар должен быть поставлен в течение_______ календарных дней со дня подписания Договора.

Место (места) поставки товара: БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нефтеюганск (адрес)________________________

4. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара до передачи Заказчику, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, и иные расходы, связанные с поставкой товара.

5. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

5.1. Оплата производится по факту поставки товара в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

5.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

5.3. Расчет за поставленный товар (часть товара) осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (части товара).

6. Настоящей заявкой на участие в закупке малого объема подтверждаем свое согласие на поставку товаров, указанного в информации о закупке малого объема.

Руководитель

или иное уполномоченное лицо (должность) __________ _______________

(подпись) (ФИО)

М.п.

Основание и условия проведения закупки малого объема: постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.12.2017 г. №477-п «О методических рекомендациях по применению методов определения цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и о внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 февраля 2016 года №17-п "О региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Тех_задание_на_закупку_товаров

Техническое задание на закупку малого объема

на поставку Клея ПВА

- Посмотреть таблицу с данными

л

494

1.1

Вид

Универсальный (ПВА-МБ);

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1.2

Марка дисперсии

Д51В

1.3

Тип дисперсии

Непластифицированная

1.4

Сорт дисперсии

Высший

1.5

Форма выпуска

Жидкость

1.6

Фасовкой, л.

не более 4,0

* Заполняется участником закупки на момент подачи заявки.

Требования к участнику закупки:

1.1. Участник закупки малого объема должен соответствовать единым требованиям, предъявляемым к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.

1.2. Наличие действующей(их) лицензии(ий), дающей(их) право на осуществление поставок в соответствии с требованиями Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (если предметом закупки является лицензируемый вид деятельности).

Ценовое предложение участника закупки малого объема не должно превышать▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(восемьдесят две тысячи девятьсот девяносто два рубля) 00 копеек (в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013)

2. Основные требования к товару:

2.1.1. Гарантийный срок годности на момент поставки должен составлять: _не менее 6 месяцев_

2.1.2. При поставке Товара предоставить Заказчику:

- копию сертификата соответствия или декларации о соответствии на каждую Партию Товара;

- копию регистрационного удостоверения (при наличии);

- инструкцию по применению на русском языке.

3. Условия поставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в течение _10_ календарных дней с момента подачи заявки в письменном или электронном виде.

Место (места) поставки товара: БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нефтеюганск (адрес) 7 мкр., 11/3 дом.

4. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара до передачи Заказчику, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, сборка и иные расходы, связанные с поставкой товара.

5. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- Оплата производится по факту поставки товара в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

- Оплата производится в рублях Российской Федерации.

- Расчет за поставленный товар (часть товара) осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (части товара)

Начальник ОМТС _________________ Павлюк Василий Петрович

Основание и условия проведения закупки малого объема: постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.12.2017 г. №477-п «О методических рекомендациях по применению методов определения цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), (в редакции постановления Правительства Мансийского автономного округа-Югры от 13.07.2018 г. № 214-п «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»), и о внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 февраля 2016 года №17-п "О региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Порядок подачи заявок:

1. в электронном виде:

- электронная площадка РТС Тендер (раздел РТС маркет)

↑

↑

↑

Проект_Договора

Договор поставки № ____

г. Нефтеюганск «___» _________ 2023 г.

БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Мальцева Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор (далее именуемый «Договор») о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику __________ (далее Товар) по наименованию, в количестве и качества, согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора, в срок согласно разделу 4 Договора, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику и подлежит уборке и вывозу Поставщиком (п.5.5. Договора).

1.6. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.7. Место (места) поставки товара:

БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нефтеюганск 7 микрорайон, дом 13 (склад заказчика) (далее – «место поставки»).

Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Договора составляет ___________ (____________________) рублей ___ копеек, в том числе ____ % НДС, сумма НДС ____________, или (без НДС).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).

2.3. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара до передачи Заказчику, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, иные расходы, связанные с поставкой товара. Разгрузка товара осуществляется на склад Заказчика, на места складирования, силами, средствами и за счёт Поставщика, в рабочие дни, согласно внутреннего графика рабочего дня Заказчика.

2.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится по факту поставки товара в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

2.4.4. Расчет за поставленный товар (часть товара) осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (части товара).

2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.5 Договора, оплата поставленного товара производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленного Поставщиком счета (счет-фактуры).

2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащих взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета (счет-фактуры).

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Договору, указанный в п. 2.5 Договора, Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных объемов финансирования на очередной финансовый год, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Договору, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) количеству товаров.

Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. обеспечить приемку поставляемого по Договору товара в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Договором.

3.2.3. требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2.4.проводить экспертизу для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. поставить товар в сроки, предусмотренные Договором;

3.3.2. доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации;

3.3.3. передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1). По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, или комплектации;

Гарантийный срок товара – остаточный срок годности на момент поставки должен составлять: не менее _____ месяцев.

3.3.4. соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика;

3.3.5. предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

3.3.6. уведомить Заказчика о дате поставки товара в порядке, предусмотренном п. 4.4. настоящего Договора;

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

Порядок и сроки поставки товара

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена в течение ______ календарных дней со дня подписания Договора.

Поставка осуществляется по рабочим дням в период с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика).

4.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной.

4.3. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.

4.4. Поставщик не менее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке товара, а также направить товарную накладную на данный товар для проверки Заказчиком на соответствие условиям Договора. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Номером для получения сообщений является: 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 Договора, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы (исходя из специфики товара) на русском языке:

• сертификат соответствия или декларация о соответствии,
• товарные накладные (в 3-х экземплярах),
• счет (счет-фактуру) (в 3-х экземплярах).

5.2. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором.

5.3. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

5.3.1. В присутствии представителей Заказчика (Получателя), приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

5.3.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.3.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.3.3. Товар должен быть поставлен полностью в соответствии со Спецификацией и (или) графиком поставки. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации (Приложение № 1) Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.3.7 Договора. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.3.4. Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

5.3.5.В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.3.7 Договора.

5.3.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, связанных с проведением экспертизы, в том числе связанных с транспортировкой осуществляется Поставщиком.

5.3.7. Обо всех нарушениях условий Договора, в том числе о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

5.3.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.3.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" № П-7 от 25.04.1966;

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" № П-6 от 15.06.1965.

5.5. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара.

5.6. Приемка товара оформляется товарной накладной, которая составляется в трех экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания товарной накладной, Акта сдачи-приемки товара) Заказчиком несет Поставщик.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи – приемки за счет собственных средств.

Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты.

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения указанного обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере [1] :

а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договор не превышает 3 млн. рублей.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.6. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

6.7. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанного обязательства, в том числе просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.8. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки.

6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере [2]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 00 коп.

6.10. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.12. В случае если настоящий договор будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты г.Сургута, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

Порядок разрешения споров

8.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.

8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Расторжение Договора

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10.Срок действия Договора

10.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 31 декабря 2023 г., а в части финансовых обязательств до полного их исполнения Сторонами.

11.Прочие условия

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами, а в случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских и прочих реквизитов, она обязана в течение 3 (трех) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру у каждой стороны

11.3. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.

11.4. К Договору прилагаются:

- Спецификация (Приложение № 1).

12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки № ____

от «____» __________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

Главный врач БУ «Нефтеюганская

окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив»

__________________/Д.В. Мальцев / __________________/____________ /

"___" ______ 2023 г. "___" ______ 2023 г.

М.П. М.П.

Размер штрафа рассчитывается исходя из цены Договора на момент заключения Договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 ↑

Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 ↑