Тендер - Поставка лекарственных средств общего назначения №244355140

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Камчатский крайМесто поставки (адрес):г. Елизово, ул. Санаторная, д.8
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 19.04.2023 по 26.04.2023Место предоставления документации:https://msp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ЭА_ЛС_на_размещение ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

СОДЕРЖАНИЕ:

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Открытый аукцион в электронной форме – организуемая и проводимая организатором размещения заказа на электронной торговой площадке процедура, при которой победителем аукциона признается участник, который в ходе аукциона подал наименьшее ценовое предложение, соответствующее требованиям настоящей документации (далее – аукцион).

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 3.1. раздела 3 настоящей документации.

1.3. Закупочная комиссия – коллегиальный орган, сформированный заказчиком для организации и проведения аукциона, в компетенции которого находится принятие решения о допуске претендентов на участие в аукционе к участию в аукционе, рассмотрение на участие в аукционе, а также совершение иных действий, предусмотренных настоящей документацией (далее – Комиссия).

1.4. Электронная торговая площадка (ЭТП) - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур в электронной форме с использованием сети «Интернет», размещенный по адресу www.roseltorg.ru .

1.5. Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которая владеет электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение аукциона в электронной форме.

1.6. Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП), информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном, Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

1.7. Заявка на участие в аукционе – документальное подтверждение согласия претендента на участие в аукционе участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и аукционной документации, поданное в форме электронного документа через электронную торговую площадку, в срок и в порядке, установленным аукционной документацией и регламентом данной электронной торговой площадки.

1.8. Претендент на участие в аукционе (претендент) – юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, выразившие заинтересованность в участии в данном аукционе. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос аукционной документации, её разъяснений, а также подача заявки на участие в аукционе.

1.9. Участник аукциона – претендент на участие в аукционе, в отношении которого принято решение Комиссии о допуске к участию в аукционе.

1.10. Победитель аукциона – участник аукциона, который сделал лучшее ценовое предложение, соответствующее требованиям настоящей документации.

1.11. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в извещении об открытом аукционе в электронной форме.

1.12. Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) – зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1.13. Самозанятые - физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Согласно ч. 15 ст. 8 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ на них распространяются положения данного Закона, касающиеся участия СМСП в закупках.

Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП ОАО «Единая электронная торговая площадка», размещенная в сети Интернет по адресу www.roseltorg.ru. Настоящая документация размещена на сайте ЭТП www.roseltorg.ru), в единой информационной системе (ЕИС) www.zakupki.gov.ru (223-ФЗ).

2.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров указаны в разделе 23 - «Техническое задание» настоящей документации.

2.3.1 Для участия в аукционе претендент должен:

быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП;

удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации;

быть правомочным на подачу заявки на участие в аукционе и представить заявку, соответствующую требованиям настоящей аукционной документации.

Для всех претендентов на участие в аукционе устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в аукционе требований, не предусмотренных настоящей документацией, не допускается.

2.3.3 Решение о допуске претендентов на участие в аукционе к участию в аукционе принимает Комиссия в порядке, определенном настоящей документацией.

2.3.4. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии претендента на участие в аукционе/участника аукциона установленным настоящей документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не допустить претендента на участие в аукционе или отстранить участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

2.4. Проведение аукциона регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ).

2.5. При наличии противоречий между сведениями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, и сведениями, содержащимися в настоящей документации, приоритет имеет информация, содержащаяся в извещении.

2.6. Заключенный по результатам аукциона договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

2.7. При определении условий договора с победителем или иным его участником используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

а) извещение о проведении аукциона в электронной форме и аукционная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;

б) заявка на участие в аукционе участника, с которым заключается договор, со всеми дополнениями и разъяснениями.

Иные документы заказчика и участника, с которым заключается договор, не определяют права и обязанности сторон в связи с данным аукционом.

Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам аукциона, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация (и проект договора как ее часть) и заявка победителя аукциона будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

2.8. Затраты на участие в аукционе

2.8.1. Претендент на участие в аукционе/участник аукциона несет все расходы, связанные с участием в аукционе, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки, иной документации, а заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов аукциона, а также оснований его завершения.

2.8.2. Претенденты на участие в аукционе/участники аукциона не вправе требовать возмещения убытков, понесенных ими в ходе подготовки к аукциону и проведения аукциона.

Раздел 3. ИНФОРМАЦИЯ УКАЗАНННАЯ В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Заказчик: Краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной защиты «Елизовский дом-интернат психоневрологического типа».

3.2. Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКамчатский край, г. Елизово, Санаторная д.8

3.3. Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКамчатский край, г. Елизово, Санаторная д.8

3.4. еmail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3.5. Телефон: 8(415 31)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, тел/факс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.6. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.roseltorg.ru

Предмет договора: поставка партиями лекарственных средств общего назначения для нужд КГАУ СЗ "Елизовский дом-интернат психоневрологического типа" по заявкам Заказчика в срок не более 15 дней со дня получения заявки Заказчика, в соответствии со спецификацией.

Место выполнения работ: КГАУ СЗ "Елизовский дом-интернат психоневрологического типа", Камчатский край, город Елизово, улица Санаторная, 8.
3.9. Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,61 рублей. Цена включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. Начальная (максимальная цена) определена и обоснована Заказчиком посредством анализа рынка, реестра предельных отпускных цен и выбора референтных цен.
3.10. Срок, место, порядок предоставления документации: Документация об открытом электронном аукционе доступна для ознакомления в единой информационной системе. Ознакомление с документацией доступно без взимания платы.
3.11. Место и дата рассмотрения заявок: Комиссия рассматривает первые части заявок 27.04.2023 в месте нахождения Заказчика, указанного в пункте 3.2. настоящей документации. Окончание рассмотрения первых частей заявок: 27.04.2023
3.12. Место, дата и время проведения аукциона: Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке, указанной в извещении, и п. 3.6. настоящей документации 28.04.2023 г. Время проведения аукциона – 18.00 по Камчатскому времени. (время проведения аукциона может быть изменено оператором электронной площадки).
3.13. Место и дата подведения итогов: 02.05.2023 (начало рассмотрения вторых частей заявок) 02.05.2023 (окончание рассмотрения вторых частей заявок) в месте нахождения Заказчика.
3.14. Срок отказа от проведения аукциона: Заказчик, разместивший на ЭТП и официальном сайте извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, не неся при этом ответственности перед претендентами на участие в аукционе или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения открытого аукциона.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается заказчиком на ЭТП и официальном сайте в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от его проведения. Все зарегистрированные ЭТП претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе в форме электронных документов через ЭТП, получат соответствующие уведомления в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ДОГОВОРА, ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
4.1. Начальная (максимальная) цена договора установлена в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,61 (один миллион восемьсот тридцать семь тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей, 61 копейка, сформирована посредством выбора референтных цен, средневзвешенной цены и цен, представленных коммерческими предложениями.
4.2.1. Порядок оплаты: Оплата производится на основании выставленных и счетов и подписанных сторонами товарных накладных.
4.2.2. Оплата производится в течение (семи) банковских дней с даты подписания документов, указанных в пункте 4.2.1. настоящей документации.
4.2.3. Оплата по договору осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре.
4.3.1. Цена договора устанавливается в размере, предложенном победителем электронного аукциона (либо лица, с которым заключается договор, определенного в соответствии с условиями настоящей документации), но не выше начальной (максимальной) цены договора, установленной п. 4.1. настоящего раздела, включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по договору, в том числе: расходы на приобретение материалов, страхование, уплату налогов, в том числе НДС, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, связанные с выполнением данной работы и предусмотренные законодательством Российской Федерации. При заключении договора по предложению Победителя цена может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товара и других условий договора.
4.3.2. Оплата по договору осуществляется за счет средств бюджета Камчатского края.
4.3.3 Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:
- предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;
- сроки исполнения обязательств по договору, в случае необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;
- цену договора, при исполнении договора цена договора может быть увеличена по соглашению сторон, но не более, чем на 20 процентов.
Раздел 5. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
5.1. Порядок, место подачи заявок: под заявкой на участие в аукционе понимается представляемое участником электронного аукциона через ЭТП согласие на оказание услуг, являющихся предметом аукциона, на условиях настоящей документации, сделанное в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП ОАО «Единая электронная торговая площадка», размещенная в сети Интернет по адресу www.roseltorg.ru, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 15.3. раздела 15 настоящей документации, и оформленного в соответствии с положениями раздела 15 настоящей документации.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
5.2. Дата начала срока подачи заявок: 19.04.2023
5.3. Дата окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: 26.04.2023
Раздел 6. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
6.1. Место подачи заявок участников закупки: заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки, указанному в пункте 3.6. раздела 3 и пункте 7.1. раздела 7 настоящей документации. Заявки, направленные оператором электронной площадки Заказчику, рассматриваются аукционной комиссией в месте нахождения Заказчика, указанного в пункте 3.2. раздела 3 настоящей документации.
6.2. Срок подачи заявок участников закупки: до 23.00 по Камчатскому времени 26.04.2023.
6.3. Начало рассмотрения первых частей заявок: 09.30 по Камчатскому времени 27.04.2023
6.4. Окончание рассмотрения первых частей заявок: 27.04.2023
Раздел 7. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
7.1 Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке www.roseltorg.ru
7.2. Дата проведения электронного аукциона: 28.04.2023
7.3. Время проведения электронного аукциона – 18.00 по Камчатскому времени. (время проведения аукциона может быть изменено оператором электронной площадки).
Раздел 8. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА (рассмотрение вторых частей заявок)
8.1 Заявки, направленные оператором электронной площадки Заказчику, рассматриваются аукционной комиссией в месте нахождения Заказчика, указанного в пункте 3.2. раздела 3 настоящей документации.
8.2. Дата подведения итогов электронного аукциона. Начало рассмотрения вторых частей заявок 9.30 по Камчатскому времени 02.05.2023 Окончание рассмотрения вторых частей заявок 02.05.2023
Раздел 9. ВЕЛИЧИНА ПОНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА («шаг аукциона»)
Величина понижения начальной (максимальной) цены договора устанавливается в размере 0,5 % от начальной (максимальной цены договора, что составляет 9 187,98 (девять тысяч сто восемьдесят семь) ей 98 копеек.
Раздел 10. РАЗМЕР, СРОК И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
Не установлен
Раздел 11. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, СРОК И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ.
11.1. Размер обеспечения исполнения договора: размер обеспечения исполнения договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,83 рублей (5% начальной (максимальной) цены договора). Если при проведении аукциона участником, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении электронного аукциона –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,75 рублей.
11.2. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное казенное или муниципальное учреждение, обеспечение исполнения договора не требуется.
11.3. Победитель аукциона или иной участник, с которым заключается договор в соответствии с разделом 21 настоящей документации, должен предоставить обеспечение исполнения договора в срок, установленный для заключения договора в части подписания проекта договора Победителем (5 дней). Договор заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, такого обеспечения.
11.4. Требования к обеспечению исполнения договора: Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Обеспечение осуществляется: предоставлением банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, либо путем перечисления денежных средств в размере, указанном в п. 11.1 настоящей документации, по следующим реквизитам:
КГАУ СЗ "Елизовский дом-интернат психоневрологического типа"
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9
КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1143
ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКамчатский край, г. Елизово, ул. Санаторная, д.8
Казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМинистерство Камчатского края (КГАУ СЗ "Елизовский дом-интернат психоневрологического типа") л/сч № 30386Ц04060
Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Отделение Петропавловск-Камчатский банка России УФК по Камчатскому краю
г. Петропавловск-Камчатский, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
(назначение платежа: Обеспечение исполнения договора № 8/18 на поставку ЛП, НДС не облагается).
Безотзывная банковская гарантия должна содержать:

сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, и которая должна быть не менее суммы, установленной в п. 11.1 настоящей аукционной документации;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора между Заказчиком и Поставщиком при его заключении;

установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

право Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

11.5. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора: при обеспечении исполнения договора путем перечисления денежных средств на счет Заказчика: на день заключения договора денежные средства в размере, указанном в п. 11.1 настоящей документации, должны быть перечислены на счет Заказчика. при обеспечении исполнения договора предоставлением банковской гарантии: на день заключения договора, банковская гарантия должна быть приложена к договору, подписанному лицом, с которым заключается договор по итогам электронного аукциона. Заказчик принимает банковские гарантии, выданные банком, в соответствии с пунктом 11.4. настоящей документации. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Договор заключается после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с Законом.

11.6. Возврат Заказчиком денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, если такое обеспечение было осуществлено лицом, с которым заключен договор, производится в течение пяти рабочих дней со дня выполнения Поставщиком обязательств по договору на основании его письменного требования с указанием банковских реквизитов, при отсутствии в требовании реквизитов, возврат осуществляется по банковским реквизитам, указанным в договоре..

Раздел 12. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке, а также при погрузочно-разгрузочных работах. Поставляемый товар не должен представлять опасности для окружающих. Товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством для данного вида товара и требованиям договора.

Раздел 13. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

13.1. Место поставки: Камчатский край, г. Елизово, ул. Санаторная,8 склад КГАУ СЗ "Елизовский дом-интернат психоневрологического типа".

13.2. Срок поставки партии товара: не более 15 рабочих дней со дня получения заявки Заказчика, для поставки опасного груза срок поставки не более 45 дней.

13.3. Доставка товара транспортом поставщика, разгрузка товара на складе заказчика. Обязанность поставщика по поставке товара считается выполненной со дня подписания товарной накладной. Весь товар должен иметь декларацию о соответствии, регистрационное удостоверение и инструкцию на русском языке.

Раздел 14. ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА РЯЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

14.1 Любой претендент на участие в аукционе вправе направить заказчику запрос о разъяснении положений настоящей документации не позднее чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде за подписью уполномоченного лица претендента по контактным реквизитам заказчика для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении аукциона и в пункте 3.3, 3.4 настоящей документации.

14.2 Заказчик направляет разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном пунктом 18.1, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного запроса. При этом такое разъяснение размещается на ЭТП и официальном сайте в течение 3 (трех) дней со дня направления такого разъяснения лицу, сделавшему соответствующий запрос, без ссылки на указанное лицо.

14.3 Порядок получения претендентами на участие в аукционе разъяснений документации по проведению аукциона, размещенных на ЭТП, определяется регламентом данной ЭТП.

14.4 Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений аукционной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 18.1.

14.5 Участник аукциона не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от заказчика.

Раздел 15. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

15.1.Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Формы документов (форма 3,4), необходимые для включения в состав заявки и форма заявки (форма 1,2) на участие в электронном аукционе содержится в разделе 24 настоящей документации.

15.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товаров на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе (форма 1),

б) Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным настоящей документацией для выполнения работ (форма 2).

15.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) Анкету претендента (участника) на участие в аукционе (форма 3);

2) Сведения о претенденте (участнике) (форма 4);

3) Для подтверждения соответствия требованиям, установленным настоящей документацией, претендент на участие в аукционе в составе заявки на участие в аукционе должен приложить следующие документы:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в аукционе - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента на участие в аукционе без доверенности (далее по тексту - руководитель)). В случае если от имени претендента на участие в аукционе действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента на участие в аукционе, заверенную печатью и подписанную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка должна содержать также оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия такого лица;

- копию приказа о назначении руководителя организации;

- письменная декларация претендента об отсутствии возбужденного в отношении него дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи заявки на участие в аукционе, представленное на бланке организации-претендента и подписанное уполномоченным лицом;

- декларация претендента о неприостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- предоставление претендентом сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или декларации о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства в случае отсутствия таких сведений.

- копию лицензии на производство лекарственных препаратов или лицензии на фармацевтическую деятельность (с правом оптовой торговли);

- копии регистрационных удостоверений на лекарственные препараты или информацию о реквизитах регистрационных удостоверений.

Претендент на участие в аукционе по собственной инициативе также может предоставить иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным настоящей документацией, с комментариями, разъясняющими цель предоставления таких документов.

В случае если на стороне претендента на участие в аукционе выступает несколько лиц, указанная в настоящем разделе информация и документы предоставляются в отношении каждого лица, выступающего на стороне претендента на участие в аукционе.

15.4. Каждый документ, входящий в заявку на участие в аукционе, должен быть скреплен печатью претендента на участие в аукционе и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица претендента без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае доверенность либо нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к заявке. Копии документов, входящих в состав заявки, должны быть заверены претендентом, если иное не предусмотрено настоящей документацией.

15.5.1. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные настоящей документацией, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав заявки должны быть предоставлены участником аукциона через ЭТП в доступном для прочтения формате (для формы № 3 предпочтителен формат Word). Все файлы заявки на участие в аукционе, размещенные претендентом на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом.

Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в аукционе через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

15.5.2. Заказчик вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 15.3 раздела 15 и пунктов 19.1.1-19.1.5. раздела 15 настоящей документации. В случае если претендент на участие в аукционе в установленный в запросе срок не предоставил заказчику оригиналы либо нотариально заверенные копии запрошенных документов, такие документы считаются не предоставленными. Срок предоставления документов устанавливается заказчиком одинаковым для всех претендентов, которым был направлен запрос, и не может превышать 2 (двух) рабочих дней с даты направления заказчиком соответствующего запроса.

15.6. Срок действия заявки на участие в аукционе.

15.6.1. В заявке на участие в аукционе претендентом должен быть указан срок, в течение которого данная заявка является действительной, но не менее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем проведения открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

15.7. Официальный язык аукциона

15.7.1 .Заявка, подготовленная претендентом на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документация, связанная с аукционом, которыми обмениваются претендент на участие в аукционе/участник аукциона и заказчик, должны быть составлены на русском языке.

15.7.2. Любые документы и печатные материалы, представленные претендентом на участие в аукционе/участником аукциона, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

15.7.3. Использование других языков для подготовки заявки, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 15.7.1, 15.7.2, может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.

15.8. Валюта заявки

15.8.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в аукционе должны быть выражены в валюте – российский рубль.

15.8.2. Документы, оригиналы которых выданы претенденту на участие в аукционе третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 15.8.1.настоящей документации, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

15.8.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 15.8.1, 15.8.2 может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.

Раздел 16. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ:

16.1. Форма заявки на участие в электронном аукционе и формы документов, необходимые для включения в состав заявки являются приложениями к настоящей документации и содержатся в разделе 24 настоящей документации.

16.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого объекта закупки.

16.3. Номер и дата заявки присваивается претендентом (участником), в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Все графы заявки и приложений к ней должны быть заполнены.

Раздел 17. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ, ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

17.1. Участник электронного аукциона представляет описание оказываемых услуг, их количественные и качественные характеристики в составе заявки по форме, указанной в приложении к заявке в настоящей документации (форма 2).

17.2. Участник электронного аукциона по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в приложении к заявке, может дополнительно представить любую информацию, подтверждающую качество услуг, подлежащих оказанию.

Раздел 18. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

18.1. Претендент, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе изменить или отозвать ее в любое время, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

18.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в аукционе, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

Раздел 19. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.

19.1. Обязательные требования к претендентам на участие в аукционе

19.1.1. Участник закупки должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства либо физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

19.1.2. Соответствие претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом электронного аукциона.

19.1.3. Непроведение ликвидации претендента - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

19.1.4. Неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

19.1.5. Отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято

19.1.6. Отсутствие сведений о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации.

19.1.7. Претендент не должен оказывать влияние на деятельность заказчика, а также его сотрудников и аффилированных лиц.

19.1.8. Претендент - иностранное лицо должен иметь филиал/представительство на территории Российской Федерации.

19.2. Перечень документов, представляемых участниками электронного аукциона в составе заявки для подтверждения их соответствия требованиям, установлены подпунктом 4 пункта 15.3 раздела 15 настоящей документации.

Раздел 20. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

20.1. Соответствие/несоответствие заявок и участников аукциона требованиям, установленным документацией электронного аукциона.

20.2. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

20.2. В случае, если при проведении электронного аукциона цена договора снижена до половины процента начальной (максимальной) цены договора или ниже, и такой аукцион проводился на право заключить договор путем повышения цены договора, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения договора и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

20.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить предложение участника аукциона, который в ходе аукциона предложил цену договора, которая аномально занижена, то есть на 25 (двадцать пять) или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора. При установлении данного факта заказчик имеет право запросить у такого участника аукциона структуру предлагаемой цены и обоснование такой цены. В случае если участник не представил в двухдневный срок указанную информацию, подтверждающую способность участника аукциона исполнить договор на условиях, предложенных таким участником, заказчик вправе отклонить заявку такого участника с указанием причин отклонения. Такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

Заявка участника на участие в электронном аукционе должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией требований или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми. По результатам проведения рассмотрения заявок Комиссия имеет право не допустить претендента к участию в аукционе в случаях, в том числе:

несоответствия претендента требованиям, установленным разделом 19 настоящей документации;

непредставления требуемых пунктами 15.2, 55.3 раздела 15 настоящей документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений о претенденте на участие в аукционе, или о предлагаемых товарах, работах, услугах;

несоответствия заявки требованиям настоящей документации (в том числе в случае если частично или полностью не заполнена форма №3). По решению Комиссии претендент может быть допущен к участию в аукционе при наличии в заявке несущественных отклонений от требований, установленных настоящей документацией (создание преимущественных условий одному или нескольким претендентам при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным, если они:

• не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг);
• не ограничивают права заказчика или обязательства подрядчика по договору по сравнению с тем, как они предусмотрены в настоящей документации.

Раздел 21. СРОК И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.

21.1. Договор по результатам аукциона заключается в электронном виде посредством функционала электронной площадки. Заказчик в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона направляет победителю проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем, в проект договора, прилагаемый к настоящей документации, на согласование посредством ЭТП. Победитель в течение 5 (пяти) согласовывает проект договора посредством ЭТП. После согласования договора Победителем, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня согласования направляет победителю аукциона проект договора, Победитель аукциона обязан подписать договор со своей стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от заказчика проекта договора.

21.2. В случае если в разделе 11 настоящей документации установлено требование об обеспечении исполнения договора, победитель аукциона обязан одновременно с согласованием договора представить документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в форме и размере, предусмотренными в разделе 11 настоящей документации, прикрепив их на ЭТП во вкладке «Прочие/Иные документы» на странице согласования проекта договора.

В случае если победителем не исполнены требования пунктов 21.1-21.2, он признается уклонившимся от заключения договора.

21.3. При уклонении победителя аукциона от заключения договора заказчик предлагает заключить договор участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер. Участник аукциона, заявке которого был присвоен второй номер, не вправе отказаться от заключения договора.

Проект договора, заключаемого с участником, заявке которого был присвоен второй номер, составляется заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к настоящей документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником аукциона. Проект договора подлежит направлению заказчиком в адрес указанного участника в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора.

21.4. Участник, заявке которого присвоен второй номер, обязан подписать договор и передать его заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 21.1-21.2 раздела 21 настоящей документации. Одновременно с подписанными экземплярами договора такой участник обязан предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если требование об обеспечении исполнения договора установлено в настоящей документации.

21.5. Непредставление участником, заявке которого присвоен второй номер, заказчику в срок, установленный пунктом 21.4. настоящей документации подписанных со своей стороны экземпляров договора и (или) обеспечения исполнения договора, в случае если требование об обеспечении исполнения договора установлено в настоящей документации, считается уклонением такого участника от заключения договора. В этом случае заказчик вправе направить предложение о заключении договора участнику аукциона, заявке которого присвоен третий номер, либо признать процедуру несостоявшейся.

21.6. В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с участником аукциона, заявке которого присвоен третий номер, формирование условий договора, направление проекта договора в адрес такого участника и подписание договора участником осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 21.3-21.5 настоящей документации, при этом заключение договора для такого участника не является обязательным. В случае отказа такого участника, равно как и иных участников аукциона от заключения договора или уклонения от заключения договора, заказчик вправе направить предложение о заключении договора участнику аукциона, заявке которого присвоен следующий номер в порядке увеличения, либо признать процедуру аукциона несостоявшейся.

При этом в случае отказа участника аукциона от заключения договора направление заказчиком предложений о заключении договора другим участникам аукциона осуществляется последовательно, по степени увеличения номера заявки участников аукциона.

21.7. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка, при этом данная заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией, либо только один претендент на участие в аукционе был признан участником аукциона, заказчик вправе заключить договор с таким участником в порядке, предусмотренном пунктами 21.1-21.3 настоящей документации.

21.8. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не поступило не одной заявки, то в этом случае заказчик вправе направить предложение о заключении договора с иным претендентом (единственным поставщиком, подрядчиком) по начальной (максимальной) цене договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным претендентом цене договора (цены лота), не превышающей начальную (максимальной) цену договора (цену лота), на основании письменного согласия претендента на заключение договора предусмотренного настоящей документацией по начальной (максимальной) цене договора (цены лота), или по цене не превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона, согласованную с указанным претендентом.

22.9. В случае если участник, с которым заключается договор согласно пункту 21.8, в срок, определенный пунктом 21.2, не представил заказчику подписанный со своей стороны договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

21.10 Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от победителя аукциона или иного участника, с которым по итогам аукциона в соответствии с настоящей документацией подлежит заключению договор, подписанного с его стороны договора с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения договора, если требование об обеспечении исполнения было установлено в настоящей документации, обязан подписать договор и передать один экземпляр договора лицу, с которым заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр договора по почте в адрес лица, с которым заключен договор.

21.11. В случае наличия принятых арбитражным судом судебных актов или возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию сторонами договора в установленные настоящей документацией сроки, сторона, для которой создалась невозможность своевременного подписания договора, обязана в течение 1 (одного) дня уведомить другую сторону о наличии таких обстоятельств или судебных актов. При этом течение установленных в настоящей документации сроков приостанавливается на срок действия таких обстоятельств или судебных актов, но не более 30 (тридцати) дней. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы или судебных актов, препятствующих заключению договора, соответствующая сторона, на действия которой оказывали влияние обстоятельства непреодолимой силы или судебные акты, обязана уведомить другую сторону о таком прекращении не позднее следующего дня.

В случае если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию договора для победителя или иного участника аукциона, с которым подлежит заключению договор, действуют более 30 (тридцати) дней, такой победитель или участник аукциона теряет право на заключение договора. В этом случае заказчик вправе направить проект договора иному участнику в соответствии с порядком, установленным настоящей документацией для случаев уклонения победителя или иного участника от подписания договора или признать процедуру аукциона несостоявшейся.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № 8/18

на поставку лекарственных средств общего назначения, для нужд КУГАУ СЗ «Елизовский дом-интернат психоневрологического типа»

г. Елизово ___________________2023 г.

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной защиты «Елизовский дом-интернат психоневрологического типа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании _______________________________________________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупок, на основании результатов проведения электронного аукциона (протокол ____________ № ____________ от __________), заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Поставщик принимает на себя обязательств осуществить поставку лекарственных средств общего назначения (далее – товар), в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификации поставляемых товаров (приложение 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – Спецификация).

1.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки товара является доставка товара Заказчику, что подтверждается подписанием товарной накладной.

1.3. Заказчик обеспечивает оплату товаров в порядке, форме и размере, установленном Договором.

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _______________________ (далее - Цена Договора).

2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Договора включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров по Договору, расходы, связанные с доставкой товаров транспортом Поставщика, разгрузкой товаров на склад Заказчика, а также все налоги, пошлины и сборы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. По соглашению сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества Товара и иных условий исполнения Договора. При изменении суммы настоящего Договора Стороны оформляют соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием новой цены.

2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении и/или исполнения договора вправе изменить:

2.5.1. предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2.5.2. сроки исполнения обязательств по договору, в случае необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

2.5.3. Цена договора при его заключении может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.

2.5.4. Цена договора, при исполнении договора цена договора может быть увеличена по соглашению сторон, но не более, чем на 20 процентов.

2.6. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке

2.6.1. Оплата поставленных товаров осуществляется Заказчиком за счет средств Краевого бюджета Камчатского края.

2.6.2. Оплата производится Заказчиком по факту приемки соответствующей партии товара в соответствии с заявкой, поданной Заказчиком посредством факсимильной и/или телефонной связи, электронной почты, на основании предоставленных Поставщиком отчетных документов (товарных накладных), а также счета.

2.6.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика – в размере 100% по факту поставки товара, в течение 7 (семи) банковских дней на основании счета, и товарной накладной.

2.6.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления на расчетный счет Поставщика стоимости принятой Заказчиком партии товара по реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего Договора.

2.7. На дату окончания действия Договора незатребованные товары не подлежат поставке и не оплачиваются Заказчиком.

2.8. Законные проценты по статье 317.1 ГК РФ не начисляются на весь период отсрочки платежа: с даты поставки товара до даты его оплаты.

Статья 3. Порядок и сроки поставки товаров

3.1. Поставка товаров осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.2. Общий период поставки товаров по настоящему Договору – с момента подписания Договора по 31 декабря 2023 года.

3.3. Поставка товаров производится Поставщиком партиями на основании заявок, подаваемых ответственными лицами Заказчика. Периодичность подачи заявок, а также количество соответствующей партии товара определяются Заказчиком самостоятельно.

3.4. Поставщик обязан произвести поставку партии товара в количестве и ассортименте, указанных в заявке, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления заявки от ответственного лица Заказчика, за исключением поставки опасного груза. Для опасного груза срок доставки составляет не более 45 (сорока пяти) календарных дней. Срок может быть увеличен только по согласованию с Заказчиком, данное согласование должно быть оформлено в письменном виде.

3.5. Заявки на поставку соответствующей партии товара подаются посредством телефонной/факсимильной связи или электронной почты:

адрес электронной почты: __________________,

телефон: _______________, факс __________________.

Поставщик гарантирует доступность вышеуказанных средств связи на весь срок действия настоящего Договора

В случае неисправности либо при наличии других причин, по которым использование одного из вышеуказанных средств связи будет невозможным, Поставщик обязан немедленно уведомить об этом Заказчика. При отсутствии соответствующего уведомления от Поставщика поданная заявка считается принятой с момента ее отправления ответственным лицом Заказчика.

3.6. Поставщик производит поставку соответствующей партии товара по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Камчатский край, г. Елизово, ул. Санаторная, д. 8, в рабочие дни с 08 ч. 30 мин. до 15 ч. 00 мин. В случае доставки товара вне установленного времени, Заказчик вправе отказать Поставщику в приемке товаров.

3.7. Вместе с поставкой соответствующей партии товара Поставщик обязан представить Заказчику следующие документы:

- товарную накладную в 2 (двух) экземплярах, один из которых возвращается Поставщику, а один экземпляр остается у Заказчика,

- счет.

3.8. Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными или привлеченными техническими средствами за свой счет.

3.9. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в Спецификации.

3.10. Доставка лекарственных средств, требующих защиты от воздействия повышенной температуры (термолабильные лекарственные средства), а также иммунобиологических препаратов, реактивов и изделий медицинского назначения должна осуществляться в соответствии с температурным режимом, указанным на первичной и вторичной упаковках в соответствии с требованиями нормативной документации.

Статья 4. Порядок сдачи-приемки товаров

4.1. Передачу товара должен осуществлять уполномоченный представитель Поставщика, имеющий право подписи товарно-сопроводительных документов и контроля комплектности, качества и ассортимента товара. Уполномоченный представитель обязан иметь при себе доверенность и документ, удостоверяющий личность. По требованию Заказчика, в присутствии уполномоченного представителя Поставщика, осуществляется проверка содержимого внешней (групповой) упаковки товаров с ее вскрытием (выборочно) на предмет соответствия вложений отгрузочным документам и условиям настоящего Договора и при необходимости оформляется акт вскрытия (проверки), подписываемый уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика. В случае выявления недостатков по факту вскрытия внешней (групповой) упаковки, такие недостатки актируются, а товары возвращаются Поставщику для устранения выявленных недостатков.

4.2. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать наименование товара на русском языке, наименование изготовителя, дату выпуска и срок годности, номер серии.

4.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

4.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в п. 3.7 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре, после чего направляет Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр товарной накладной, либо запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров, либо мотивированный отказ от принятия поставленных товаров, или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия поставленных товаров в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.6. Приемка поставленных товаров производится ответственным лицом Заказчика во время отгрузки товара на складе Заказчика. Приемка товаров может осуществляться приемочной комиссией в составе не менее чем из трех человек.

4.7. Товар принимается Заказчиком по количеству мест, указанных в товарной накладной и в целостной упаковке изготовителя, а по качеству – согласно документам, указанным в п. 6.4 настоящего Договора.

4.8. Для проверки поставленных товаров ответственное лицо (либо приемочная комиссия) вправе провести экспертизу товаров на предмет их соответствия условиям Договора.

4.9. Для проверки поставленных товаров Заказчик вправе привлечь экспертов (экспертную организацию). В том случае, если по результатам такой экспертизы будет установлено, что товар не соответствует условиям Договора Поставщик обязан возместить Заказчику расходы на проведение экспертизы.

4.10. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров, или мотивированного отказа от принятия поставленных товаров, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставляемых товаров или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.11. В случае существенного нарушения требований к качеству товара, либо поставки товара в ассортименте, не соответствующем условиям Договора, Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней заменить некачественный (неассортиментный) товар товаром, соответствующим условиям Договора.

4.12. Бракованные или некомплектные товары заменяются Поставщиком на товары надлежащего качества в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения претензии (рекламации) от Заказчика. Расходы, связанные с заменой и устранением брака и некомплектности, несет Поставщик.

4.13. При наличии в поставленной партии товара более 10% брака или скрытых недостатков (дефектов), Поставщик, по требованию Заказчика, обязан произвести замену всей поставленной партии.

4.14. Заказчик вправе отказать Поставщику в приеме партии товара в момент поставки в том случае, если:

• партия товаров доставлена вне времени приемки товара на склад Заказчика, указанного в п. 3.6 настоящего Договора;
• товарно-сопроводительные документы не оформлены;
• товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме;
• товарно-сопроводительные документы оформлены ненадлежащим образом;
• поставка товаров осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности или количества;
• поставка Товара осуществляется с нарушением температурного режима;
• нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка (к повреждениям упаковки также относятся: наличие подтеков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости, наличие в упаковке звука, характерного для боя товара и др.).
• товарно-сопроводительные документы оформлены, но содержание не соответствует согласованной заявке по настоящему договору.

4.15. В случае невозможности устранить причину отказа в приемке товаров на месте (в течение 1 часа), Поставщик за свой счет обязан обеспечить вывоз доставленной партии товара с территории Заказчика и произвести поставку после устранения причины отказа, к установленному времени приема товара на склад Заказчика.

4.16. Расходы, связанные с допоставкой, заменой и/или устранением брака, а также возвратом товара, несоответствующего условиям Договора, несет Поставщик.

4.17. Поставленный товар считается принятым после устранения выявленных недостатков и подписания Заказчиком товарной накладной.

4.18. Риск случайной гибели и случайного повреждения товара, а также право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента поставки товара и подписания товарной накладной.

4.19. По итогам поставки товара в полном объеме Стороны оформляют Акт приемки-передачи товара (Приложение 2). Надлежащим образом оформленный и подписанный Акт приемки-передачи товара Поставщик обязан представить Заказчику с последней партией товара, но не позднее дня окончания указанного в п. 3.2 настоящего Договора срока исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

4.20. При отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и других характеристик товара, либо после устранения Поставщиком выявленных недостатков, Заказчик подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи товара, один из которых передает Поставщику.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставленные товары в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.2. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать от Заказчика подписания Акта приемки-передачи товара (Приложение 2) в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 настоящего Договора.

5.3.3. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках исполнения настоящего Договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.4.2. Предоставить Заказчику документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии со Спецификацией.

6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара, а также требованиям настоящего Договором.

6.3. Поставляемый товар должен быть новым, ранее неиспользованным, в том числе в качестве выставочных экземпляров, и свободным от прав третьих лиц. Товары, происходящие из иностранных государств, должны быть надлежащим образом оформлены в таможенном органе России и за них уплачены все таможенные пошлины, налоги и сборы в установленном порядке, ответственность за оплату которых несет Поставщик.

6.4. Качество всего ассортимента товаров, определенного Спецификацией, Поставщик подтверждает копиями действующих разрешительных документов: сертификата соответствия ГОСТ Р (либо декларацией соответствия) и Регистрационного удостоверения Минздрава России (Минздравсоцразвития).

6.5. До момента передачи первой партии товара Поставщик обязан предоставить Заказчику заверенные подписью и печатью Поставщика копии регистрационных удостоверений.

Заверенные подписью и печатью Поставщика копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии), паспортов качества, Поставщик обязан предоставлять Заказчику вместе с каждой партией товара во время отгрузки товара на склад Заказчика.

6.6. Остаточный срок годности Товара на момент поставки по настоящему договору должен составлять не менее:

- 4 месяца, если срок годности Товара составляет 0,5 года.

- 8 месяцев, если срок годности Товара составляет 1 год;

- 12 месяцев, если срок годности Товара составляет 1,5 года;

- 17 месяцев, если срок годности Товара составляет 2 года;

- 21 месяц, если срок годности Товара составляет 2,5 года;

- 25 месяцев, если срок годности Товара составляет 3 года;

- 30 месяцев, если срок годности Товара составляет 3,5 года;

- 34 месяца, если срок годности Товара составляет 4 года;

- 38 месяцев, если срок годности Товара составляет 4,5 года;

- 42 месяца, если срок годности Товара составляет 5 лет

При неограниченном сроке годности – 5 (Пять) лет.

6.7. Поставщик обязан в рамках одной поставки предоставить товар одной серии.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленных товаров Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства (включая день исполнения обязательства), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по поставке товаров Заказчик начисляет Поставщику неустойку (пени). Пеня начисляется в размере 1% от стоимости товаров, в отношении которых допущена просрочка, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства по поставке товаров (включая день исполнения обязательства), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств по поставке товаров, Заказчик начисляет Поставщику штраф. Размер штрафа устанавливается в размере 5% от стоимости товаров, поставка которых произведена с нарушением условий Договора или в отношении которых не исполнено обязательство, предусмотренное настоящим Договором.

Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается поставка товаров, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Договором: в случае поставки некачественных, неассортиментных или некомплектных товаров, поставки товаров без документов, предусмотренных настоящим Договором, а также в других случаях ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком.

7.5. В случае просрочки исполнения обязательства по предоставлению Акта приемки-передачи товара в сроки, установленные в п. 4.19 настоящего Договора, Заказчик вправе начислить Поставщику неустойку (пени) в размере 0,1% от Цены Договора за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства (включая день исполнения обязательства).

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, оплата по Договору производится в сумме, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени), зачетом встречных однородных требований в порядке статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик производит оплату по Договору в сумме, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени).

7.8. В том случае, если по вине Поставщика Заказчику причинены убытки в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик вправе размер убытков удержать при оплате (при условии предоставления Поставщику обоснованного расчета понесенных Заказчиком убытков).

7.9. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

7.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки товара не в полном объеме и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 9. Порядок урегулирования споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.3. В случае не достижения взаимного согласия споры и разногласия, независимо от оснований их возникновения, которые возникли или могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края.

9.4. До передачи спора на разрешение в суд Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.5. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

9.7. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные документы либо выписки из них.

9.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

Статья 10. Обеспечение исполнения Договора

10.1. При заключении настоящего Договора Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора на сумму _____________, что составляет _____ % от начальной (максимальной) цены Договора (НДС не облагается), (в соответствии с п. 11.1 раздела 11 аукционной документации), в денежной форме или в форме безотзывной банковской гарантии

10.2. Денежные средства возвращаются Заказчиком по итогам исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Договору (за исключением гарантийных обязательств), либо после прекращения действия обязательств Поставщика в связи с досрочным расторжением Договора по соглашению Сторон. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Заказчиком на основании письменного требования от Поставщика путем их перечисления на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании в течение пяти рабочих дней со дня получения такого требования.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени), а также размер убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору.

10.5. В том случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащим образом оформленное обеспечение исполнения Договора на условиях, указанных в настоящей статье Договора.

10.6. Обеспечение исполнения Договора распространяется на все случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, на обязательства по уплате неустойки (штрафа, пени), а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору.

10.7. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

Статья 11. Срок действия, порядок изменения Договора

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2023 г.

11.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Статья 12. Порядок расторжения Договора

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке,

- в результате одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором.

12.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

12.2.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.

12.2.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Договора.

12.2.3. В случае установления факта предоставления банковской гарантии, не соответствующей требованиям закона.

12.2.4. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

12.2.5. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

12.2.6. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, а также потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

12.3.1. В случае нарушения сроков поставки товаров, предусмотренных Договором, более чем на 5 (пять) дней.

12.3.2. В случае осуществления поставки товаров ненадлежащего качества, либо поставки товара в ассортименте, не соответствующем условиям Договора, если недостатки не могут быть устранены в срок, указанный в акте, содержащем перечень выявленных недостатков.

12.3.3. В случае неоднократного (от двух и более раз) нарушения сроков поставки товаров, предусмотренных Договором.

12.3.4. В случае осуществления поставки некомплектных товаров, если поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

12.3.5. В том случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией аукциона в электронной форме требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

12.4. Заказчик направляет Уведомление об одностороннем расторжении договора (ценным письмом с заказным уведомлением по адресу места нахождения Поставщика или посредством курьерской службы) с обоснованием причин расторжения договора. Договор считается расторгнутым по истечении 21 (Двадцати одного) календарного дня с момента направления Уведомления, если в Уведомлении не предусмотрено другое. Второй экземпляр описи с отметкой почтового отделения связи и уведомление о вручении считаются документами, подтверждающими, что Уведомление направлено.

12.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

12.6. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

12.7. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

Статья 13. Прочие условия

13.1. Все обращения (письма, уведомления и т.д.) Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 14 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

13.3. В случае изменения у любой из Сторон юридического статуса, адреса, наименования, банковских реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) дней с момента фактических изменений, письменно известить об этом другую Сторону

13.2. Настоящий Договор заключен на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и аукционной документацией.

13.4. Неотъемлемыми частями Договора являются:

приложение 1 - «Спецификация»,

13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчиком и Поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Договора в Реестре договоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Гражданско-правовому договору

№ 8/18 от «___» _____ 2023г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

1. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику надлежащим образом оформленные документы:

- оригинал товарной накладной, оригинал счета,

- протокол согласования цен (на лекарственные препараты, входящие в список ЖНВЛП),

- копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии), заверенные подписью и печатью Поставщика,

- регистрационное удостоверение и инструкцию на русском языке.

2. Место поставки товара: склад Заказчика, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Санаторная, 8

3. Сроки (периоды) и условия поставки товара: до 31.12.2023 г., в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявки от Заказчика, в рабочие дни с 08.30 до 15.00 часов, Доставка опасного груза осуществляется в срок не более 45 календарных дней. Доставка товара транспортом поставщика, разгрузка товара на складе заказчика. Обязанность поставщика по поставке товара считается выполненной со дня подписания товарной накладной.

4. Требования, предъявляемые заказчиком к качеству товара: качество товара должно соответствует требованиям ГОСТ, ТУ, иным требованиям, утвержденным в установленном порядке, а также другим документам, предусмотренным действующими нормативными актами. Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке, а также при погрузочно-разгрузочных работах. Поставляемый товар не должен представлять опасности для окружающих.

5. В товарных накладных, счетах должны быть указаны номер и дата настоящего Договора

Раздел 27. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лекарственных средств общего назначения в 2023 году

для нужд КГАУ СЗ "Елизовский дом-интернат психоневрологического типа"

Перечень товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

Количество лекарственных форм в упаковке может быть иным, общее количество должно соответствовать.

2. Место поставки товара: склад Заказчика, расположенный по адресу: Камчатский край,

г. Елизово, ул. Санаторная, 8

3. Сроки (периоды) и условия поставки товара: до 31.12.2023 г., в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявки от Заказчика, в рабочие дни с 08.30 до 15.00 часов, Доставка опасного груза осуществляется в срок не более 45 календарных дней. Доставка товара транспортом поставщика, разгрузка товара на складе заказчика. Обязанность поставщика по поставке товара считается выполненной со дня подписания товарной накладной.

4. Технические требования, предъявляемые заказчиком к товарам, работам, услугам: Товар должен быть новым и соответствовать характеристикам и требованиям, установленным п. 1 настоящего Технического задания.

Остаточный срок годности Товара на момент поставки по настоящему договору должен составлять не менее:

- 4 месяца, если срок годности Товара составляет 0,5 года.

- 8 месяцев, если срок годности Товара составляет 1 год;

- 12 месяцев, если срок годности Товара составляет 1,5 года;

- 17 месяцев, если срок годности Товара составляет 2 года;

- 21 месяц, если срок годности Товара составляет 2,5 года;

- 25 месяцев, если срок годности Товара составляет 3 года;

- 30 месяцев, если срок годности Товара составляет 3,5 года;

- 34 месяца, если срок годности Товара составляет 4 года;

- 38 месяцев, если срок годности Товара составляет 4,5 года;

- 42 месяца, если срок годности Товара составляет 5 лет

При неограниченном сроке годности – 5 (Пять) лет.

Весь товар должен иметь декларацию о соответствии, регистрационное удостоверение и инструкцию на русском языке. Наличие на упаковке или этикетке товара и на листках вкладышах информации на русском языке обязательно (Постановление Правительства РФ от 15.08.1997г. «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товарах информации на русском языке»).

5. Требования, предъявляемые заказчиком к качеству товара: качество товара должно соответствует требованиям ГОСТ, ТУ, иным требованиям, утвержденным в установленном порядке, а также другим документам, предусмотренным действующими нормативными актами. Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке, а также при погрузочно-разгрузочных работах. Поставляемый товар не должен представлять опасности для окружающих.

Раздел 24. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА (СОГЛАСИЕ) НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (ФОРМА 1)

Изучив извещение о проведении электронного аукциона на поставку лекарственных средств общего назначения для нужд КГАУ СЗ "Елизовский дом-интернат психоневрологического типа" в 2023 году, ___________________ (наименование и номер лота), на ЭТП ОАО «Единая электронная торговая площадка», размещенная в сети Интернет по адресу www.roseltorg.ru, документацию об открытом электронном аукционе и принимая установленные в них требования и условия электронного аукциона, предлагаем заключить договор на поставку лекарственных средств, в соответствии с технико-коммерческим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

Срок поставки товара:_________________________

Настоящая заявка действительна __________ календарных дней.

В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями аукционной документации. В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями нашей заявки.

Приложения:

(форма 2)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие в аукционе.

Претендент должен указать срок действия заявки согласно требованиям аукционной документации (не менее 60 дней).

к заявке на участие в аукционе

24.2. СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ РАБОТ (ФОРМА 2)

__________________________________________________________________

(номер и наименование договора (лота))

- Посмотреть таблицу с данными

*Документы, подтверждающие страну происхождения товаров, будут предоставлены при исполнении договора на поставку товаров.

Гарантийный срок______________________________________________

Комплект документов, поставляемых вместе с товаром: _________________________

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую информацию, подтверждающую качество подлежащего поставке товара.

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую информацию, по оказанию охранных услуг.

Приложение к заявке на участие в аукционе от «___» __________ 20___ г.

№ ______

Открытый электронный аукцион на поставку лекарственных средств общего назначения для нужд КГАУ СЗ "Елизовский дом-интернат психоневрологического типа"

24.3. АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (ФОРМА 3)

Участник аукциона: ________________________________

Наименование номер лота:___________________________

- Посмотреть таблицу с данными

___________________________________ __ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Все графы должны быть заполнены, поскольку данные сведения требуются для определения соответствия претендента, для заключения договора, внесения информации о заключенном договоре в ЕИС, отсутствие информации (ее части) в данной форме, влечет отклонение заявки. В случае отсутствия каких-либо данных (например КПП у индивидуального предпринимателя) проставляется слово «нет».

В графе 20 указывается уполномоченное лицо претендента для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

24.4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (ФОРМА 4)

Изучив извещение о проведении аукциона в электронной форме на поставку лекарственных средств общего назначения для нужд КГАУ СЗ "Елизовский дом-интернат психоневрологического типа" ______________________________(наименование, номер лота), на ЭТП ОАО «Единая электронная торговая площадка» на сайте ЭТП ОАО «Единая электронная торговая площадка», размещенная в сети Интернет по адресу www.roseltorg.ru, аукционную документацию и принимая установленные в них требования и условия аукциона,

______________________________________________________________________,

(полное наименование претендента на участие в аукционе с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ___________________________________________,

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование претендента) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование претендента) банкротом, деятельность ___________________________(наименование претендента) не приостановлена, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ (наименование претендента) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа, отсутствие в предусмотренных Федеральными законами реестрах недобросовестных поставщиков сведений о ______________________________ (наименование претендента).

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в аукционной документации, информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

- Посмотреть таблицу с данными

___________________________________ __ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

В графе «Наименование документа» указываются документы, приложенные к заявке в соответствии с п. 15.3, документации об электронном аукционе.

Претендент вправе приложить иные документы к заявке, в таком случае они также должны быть указаны в данной форме

- Посмотреть таблицу с данными轟埋_拒