Тендер - Поставка краски №244348385

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_договора_

ДОГОВОР №

на поставку товара

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Омск «____» ______________ 2023г.

бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 112» в лице директора Рашидовой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и______________________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик» в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________ именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику краску в количестве, ассортименте и по цене, указанным в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара в установленном настоящим Договоре порядке.

2. УСЛОВИЯ О КАЧЕСТВЕ ТОВАРА

2.1. Товар должен соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ.

2.2. Доставка товара Заказчику и погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика по адресу, указанному в договоре.

2.3. Поставщик обязан поставить Заказчикутовар новый, то есть не восстановленный и не собранный из восстановленных компонентов, серийный и свободно поставляемый в Российскую Федерацию в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к договору).

2.4. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями производителя (изготовителя) товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при его перевозке, хранении и погрузо-разгрузочных работ.

2.5. Товар должен иметь маркировку, содержащую: наименование товара, наименование страны-изготовителя, наименование и юридический адрес фирмы-изготовителя, основные потребительские свойства или характеристики, дату выпуска.

2.6. Качество поставляемого товара должно соответствовать единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, установленным к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории РФ и иным требованиям, установленным законодательством РФ.

2.7. Поставщик предоставляет Заказчикусертификаты соответствия, декларации о соответствии или иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, гарантийные талоны на товар. Гарантия качества распространяется на все составляющие части Товара (комплектующие изделия). Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев, но не менее срока, установленного производителем и исчисляется с момента установки товара.

2.8. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков поставленного товара, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2.9. Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с выездом на место (в пределах города Омска), указанное Заказчиком, в течение 5-ти часов с момента получения заявки от Заказчика.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена настоящего Договора является твердой на весь период его действия и составляет 5200,00 (Пять тысяч двести рублей 00 копеек), НДС не облагается. в связи с применением упрощенной системой налогообложения. Поставщик несет все риски, связанные с повышением цены на товар, поставляемый по настоящему договору.

3.2. Товар оплачивается по цене в соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору.

3.3. Указанная в п. 3.1, цена договора включает: стоимость товара, сборку и установку товара, транспортные расходы, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, накладные (подъем на нужный этаж), а также все расходы (таможенные пошлины, налоги, сборы и т.п.) Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

4. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 5 дней с момента получения заявки от Заказчика.

4.2. Оплата товара производится по факту поставки товара, путём перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течении 7 (семи) календарных дней, на основании счета/счета-фактуры и товарной накладной.

4.3. Финансирование производится за счет средств бюджетного учреждения.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

• Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком в месте поставки товара путем подписания акта приема-передачи товара при поставке товара в срок не более 3-х рабочих дней с момента такой поставки, либо Заказчиком в тот же срок направляется Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи товара.
• Для проверки соответствия поставленного Поставщиком товара условиям договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
• При приемке товара по количеству Заказчик проверяет соответствие количества поставленного товара количеству, указанному в товарной накладной. При приемке товара по качеству Заказчик проверяет соответствие характеристик поставляемого товара сведениям, указанным в спецификации, надлежащий товарный вид товара, упаковку и маркировку, наличие документов, подтверждающих качественные характеристики товара. В случае выявления Заказчиком факта поставки товара, несоответствующего требованиям по количеству или качеству, об этом делается отметка в акте приема-передачи товара и товарной накладной и указывается количество товара, соответствующего требованиям по количеству или качеству.
• Заказчик вправе отказаться от приемки товара ненадлежащего качества и требовать его замены на товар надлежащего качества. Поставщик обязан произвести замену товара ненадлежащего качества в течение 3 дней с момента получения от Заказчикамотивированного отказа от подписания акта приема-передачи товара.
• Обязательства Поставщика по настоящему договору считаются исполненными надлежащим образом при передаче Заказчику товара, указанного в спецификации, в полном объеме и надлежащего качества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

• Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• В случае существенного нарушения Поставщиком срока поставки товара, определенного настоящим договором, поставки товара ненадлежащего качества, не поставки товара Заказчик вправе требовать уплаты Поставщиком штраф в размере 10 % от стоимости не поставленного (недопоставленного) товара.
• Сумму неустоек (пени, штрафа), начисленных Поставщику Заказчик вправе удержать при окончательном расчете за поставленный товар.
• Под существенным нарушением срока поставки товара в настоящем договоре понимается случай, когда Поставщик поставил товар с опозданием более чем на 2 дня, исчисляемые со дня, следующего за днем окончания срока поставки товара, определенного настоящим договором.
• В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
• В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.
• Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия, которых они не имеют возможности.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения договора. Стороны урегулируют путём переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона должна направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по договору. Сторона, которой адресована данная претензия, обязуется дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

7.3. Все споры, не урегулированные в претензионном (внесудебном) порядке, разрешаются Арбитражным судом Омской области.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Срок действия договора устанавливается с момента заключения договора и действует по 31.12.2023 года.

8.2. В случае не поставки товара в установленный договором срок, поставки некачественного товара Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке путем письменного о том уведомления Поставщика. Датой расторжение в данном случае является дата получения Поставщиком уведомления от Заказчика.

8.3. Во всем ином, не предусмотренном договором. Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

8.5. Приложения № 1 (Спецификация) и являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик Поставщик:

БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная

школа № 112»

Юр. адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Омск, ул. Круговая, д.2, корп.1

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9030

ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА РОССИИ//

УФК по Омской области г. Омск

Расч. Счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел. +7(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Директор: ____________/ Рашидова О.В./ Директор:_____________///

Приложение № 1

к договору № ________________от« ___ » 2023г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Пять тысяч двести рублей 00 копеек

Заказчик: Поставщик:

Директор ____________/ Рашидова О.В../ Директор_____________//

Тех._задание_на_краску ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска

«Средняя общеобразовательная школа № 112»

(БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 112»)

Круговая улица д. 2 корпус 1, Омск▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Техническое задание

на поставку краски

- Посмотреть таблицу с данными

Пять тысяч двести рублей 00 копеек.

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактное лицо: Ведущий бухгалтер Дашко Надежда Михайловна

Тел. (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть