Тендер - Строительные материалы (согласно спецификации) №244347553

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Государственный контракт №

г. Валуйки « » 2023 года

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 9 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области» (ФКУ ИК-9 УФСИН России по Белгородской области), именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице начальника Пышьева Александра Юрьевича действующего на основании Устава с одной стороны, и, ________________________ именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице_______________________, действующий на основании___________________ , с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем – «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

2. Качество и порядок приемки товара

2.1. Товар должен отвечать требованиям ГОСТа, ТУ, иным нормативно-правовым актам, устанавливающим требованиям к данному виду Товара.

2.2. Товар должен сопровождаться комплектом документов:

-счетом на оплату/ счетом-фактурой с приложением номенклатуры продукции;

-товарной накладной (форма торг-12), оформленной в 2-х экземплярах с печатью Поставщика;

-копией оформленного изготовителем удостоверения о качестве и безопасности и иных документов или их копий необходимых для данной категории Товара, заверенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.3. Товар должен иметь необходимую маркировку, ярлыки, наклейки и др. согласно требованиям нормативных технических документов, регламентированных законодательством Российской Федерации (ГОСТ, ОСТ, ТУ и техническому регламенту).

2.4. Товар не должен быть обременен правами третьих лиц.

2.5. Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, связанные с недостатками товара, в сроки, установленные статьей 477 ГК РФ.

Замена товара производиться Поставщиком за свой счет в установленные сроки.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего контракта составляет (_____________ ) рублей ____ копеек, без НДС. Цена товара включает: погрузочно-разгрузочные работы, доставку товара до склада Покупателя, акцизы, налоги, сборы и платежи, а также другие дополнительные расходы Поставщика.

3.2. Расчет по настоящему контракту осуществляется в следующем порядке:

Согласно товарной накладной в течение 7 (семи) рабочих дней после фактического получения Товара Покупателем.

3.3. Указанные цены в приложение №1 к настоящему Контракту, за единицу Товара, неизменны в течение всего срока действия Контракта.

3.4. Покупатель имеет право произвести полный или частичный отказ от оплаты расходов, не предусмотренных в настоящем Контракте.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ Контракта

4.1. Передача Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта производиться по адресу: г. Валуйки, ул. Никольская 199 «В».

4.2. Переход риска утраты или повреждения Товара определяется в соответствии с требованиями гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

4.3. Перевозка Товара до места передачи осуществляется Поставщиком за счет средств Поставщика.

4.4. Товар, не соответствующий требованиям по качеству и наименованию, считается не переданным.

4.5. Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, и не быть обремененным правами третьих лиц.

4.6. Товар должен иметь необходимую маркировку, ярлыки, наклейки и др., согласно требованиям ГОСТ, ТУ, иным нормативно-правовым актам, устанавливающим требованиям к данному виду Товара.

4.7. Транспортные и другие расходы, связанные с заменой некачественного Товара в период гарантийного срока, оплачиваются за счёт средств Поставщика.

5. Форс - мажорные обстоятельства

5.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но, не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

5.3. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

5.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс – мажорных обстоятельств.

5.5. В случае наступления форс–мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

5.6. Если форс–мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 3 (трех) последовательных месяцев или они либо их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 (далее по тексту Контракта – Правила).

6.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

6.5. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.10. Уплата «Поставщиком» (подрядчиком, исполнителем) неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами в процессе заключения и исполнения настоящего Контракта, решаются между ними в добровольном порядке путем переговоров.

7.2. В соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ на 2023 год продлена возможность изменения существенных условий решения соответствующего органа власти, если при исполнении возникли независящие от сторон обстоятельства, из-за которых контракт невозможно исполнить.

7.3. При невозможности достижения соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Белгородской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае неизбежности направления какой-либо из Сторон искового заявления в Арбитражный суд, предварительное предъявление претензии другой Стороне является обязательным. Претензия должна быть рассмотрена и в течение 10 дней с момента ее получения должен быть дан письменный ответ другой Стороне.

7.5. Ни одна сторона не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

7.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Прочие условия

8.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракт третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

8.2. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, банковских и отгрузочных реквизитов, наименования, Стороны обязаны сообщить об этом друг другу в течение пятидневного срока факсимильной связью с последующей досылкой почтой.

8.4. Контракт и иные документы, связанные с его исполнением, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу до получения Сторонами оригиналов Контракта и иных документов.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются не разглашать сведенья конфиденциального характера друг о друге, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках настоящего Контракта.

9.2. Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или коммерческого положения Сторон или прямо названная Сторонами конфиденциальной.

9.3. За разглашение конфиденциальной информации и нанесенный в результате этого ущерб Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Гарантия

10.1. Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции в период гарантийного срока, при условии соблюдения Покупателем правил и норм хранения. Поставщик обязан по первому требованию Покупателя и в течение 5 дней с момента официального выявления, заменить некачественную, дефектную продукцию на новую. Некачественная продукция не засчитывается в счет выполнения обязательств по контракту и подлежит замене в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом договора.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт действует с момента подписания его Сторонами до «30» декабря 2023 г, а в части финансовых и гарантийных обязательств до полного их исполнения. Истечение срока действия контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ от « » 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки товара: до 30.05.2023

Адрес поставки: г. Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Никольская 199 «В»

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №325426560 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОПАРК АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: Поставка бытовой химии в 2026 году	Запрос котировок #325426560	197 932 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 10.03.2026 17.03.2026
Тендер №325505051 Поставка химии для моюще-дезинфицирующих машин.	Малая закупка #325505051	25 200	1 день 11.03.2026 16.03.2026
Тендер №325548748 Поставка хозяйственных товаров	Малая закупка #325548748	132 337	1 день 11.03.2026 16.03.2026
Тендер №325598447 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗЕЛЕНСТРОЙ" объявляет тендер: Поставка мыла	Электронный аукцион #325598447	88 000 Обеспечение контракта: 5%	5 дней 12.03.2026 20.03.2026
Тендер №325606467 Поставка - очиститель салона пенный	Малая закупка #325606467	2 895	2 дня 12.03.2026 17.03.2026

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244347468 Поставка хозяйственных товаров для детского летнего лагеря	Малая закупка #244347468	37 963	срок истек - 20.04.2023
Тендер №244347460 Поставка инструментов и материалов для ремонта	Малая закупка #244347460	200 000	срок истек - 20.04.2023
Тендер №244347118 Краска для дорожной разметки Ленинградка АК-511 10 кг, белый	Электронный аукцион #244347118	3 243	срок истек - 19.04.2023
Тендер №244347107 Строительные материалы (согласно спецификации) (с результатом)	Малая закупка #244347107	37 140 Обеспечение заявки: 1 857	срок истек 19.04.2023 19.04.2023
Тендер №244347021 Поставка: Средства дезинфицирующие (с результатом)	Электронный аукцион #244347021	781 136 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 19.04.2023 27.04.2023

Тендеры из региона Валуйки

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244347107 Строительные материалы (согласно спецификации) (с результатом)	Малая закупка #244347107	37 140 Обеспечение заявки: 1 857	срок истек 19.04.2023 19.04.2023
Тендер №244324328 Переодическая проверка системы вентиляции (согласно спецификации) (с результатом)	Малая закупка #244324328	1 430	срок истек 19.04.2023 19.04.2023
Тендер №244323791 Переодическая проверка системы вентиляции (согласно спецификации)	Малая закупка #244323791	1 430 Обеспечение заявки: 72	срок истек - 19.04.2023
Тендер №244285249 Поставка круга спасательного (с результатом)	Запрос котировок #244285249	15 200	срок истек 18.04.2023 25.04.2023
Тендер №244275166 Поставка спасательного инвентаря для пляжа (с результатом)	Запрос котировок #244275166	51 650	срок истек 18.04.2023 25.04.2023