Тендер - Поставка хозяйственных товаров и посуды №244309155

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Спецификация.doc

Приложение к Контракту № от «__ »__________ 2023 г

Спецификация на поставку товаров на 2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Всего:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 28 коп. (Тридцать три тысячи сто пятнадцать рублей 28 коп.), без НДС.

- Посмотреть таблицу с данными

КОНТРАКТ №

на поставку товара

г. Новосибирск «__» _______ 2023г. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 186», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Краковецкой Марины Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласно п. 5 ч.1 ст. 93 №44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее-Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Поставка посуды и хозяйственных товаров для нужд МБОУ СОШ № 186 по адресу: г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 189, согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1)

1.2. Перечень и объем поставляемых товаров определяются согласно Приложению № 1.

2. Количество и качество товаров

2.1. Ассортимент, количество, характеристики и цена Товара указываются в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта и не подлежат изменению.

2.2. Поставляемые товары должны соответствовать ГОСТ, ТУ, требованиям нормативно-технической документации, быть зарегистрированными в Российской Федерации, сопровождаться необходимыми документами о качестве в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, быть в неповрежденной таре и упаковке, новыми, ранее неиспользованными.

2.3. Поставка должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении). Доставка должна быть осуществлена транспортом и силами Поставщика в соответствующей таре и производственной упаковке.

2.4. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работах Поставщик должен заменить данную продукцию своими силами и за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней.

2.5. Поставщик предоставляет гарантию качества на поставляемые товары не менее 6 месяцев с момента поставки (подписания акта приема-передачи, подписанного сторонами), но не менее гарантийного срока, установленного производителем.

Срок службы – не менее 12 месяцев с момента поставки.

2.6. В течение гарантийного срока Поставщик обязан произвести замену некачественного Товара за счет собственных средств в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления уведомления от Заказчика. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, осуществляются за счет Поставщика.

2.7. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока службы (срока полезного использования) Товара.

2.8. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока службы Товара.

3. Порядок приемки

3.1. Товары считаются поставленными после подписания сторонами следующих документов:

- товарных накладных (либо универсального передаточного документа);

- актов приема-передачи.

Акты о приемке товаров по количеству составляются в соответствии с фактическим наличием товаров данным, содержащимся в товарных накладных, либо в универсальном передаточном документе. При приемке товаров по качеству и комплектности должны выполняться требования к качеству товаров, предусмотренные контрактом.

3.2. В случае несоответствия фактического наличия товаров или отклонения по качеству, техническим, функциональным характеристикам, установленным в контракте, или данным, указанным в сопроводительных документах, должен составляться акт, который является юридическим основанием для предъявления претензий Поставщику. В сопроводительном документе следует сделать отметку об актировании.

При обнаружении отклонений по количеству, качеству, техническим, функциональным характеристикам (составу) представитель Заказчика обязан:

• приостановить приемку; обеспечить сохранность товара и принять все необходимые меры к предотвращению его смешения с другим однородным товаром;
• вызвать представителя Поставщика для составления двустороннего акта.

Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено ему не позднее 2-х часов с момента обнаружения отклонений.

В случае, когда Поставщик и Заказчик находятся в одном городе, представитель Поставщика должен явиться не позднее следующего дня после получения вызова, если в уведомлении не указан иной срок. В том случае, если поставщик иногородний, его представитель должен прибыть на приемку не позднее одного календарного дня после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда. Представитель организации Поставщика должен иметь при себе удостоверение на право участия в приемке товара у Заказчика.

Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.3. Поставляемые товары должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, быть зарегистрированными в Российской Федерации, быть в неповрежденной таре и упаковке, сопровождаться необходимыми документами о качестве в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, должны иметь сертификат соответствия, в случае если товар подлежит обязательной сертификации, декларацию о соответствии или иные документы в соответствии с действующим законодательством.

Все расходы, связанные с возвратом бракованных товаров, осуществляются за счет Поставщика. Замена бракованных товаров производится в течение 3-х рабочих дней с момента обнаружения недостатков и составления сторонами соответствующего акта.

4. Цена контракта

4.1. Цена контракта, помимо стоимости товара являющегося предметом контракта, включает в себя также расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, поставкой, упаковкой, хранением товара, НДС и прочие налоги, сборы и другие обязательные платежи а, также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с исполнением данного контракта.

4.2. Цена контракта составляет _________________руб. (_______________ рублей __ копеек) НДС ___________________________

Цена контракта является фиксированной и изменению не подлежит.

4.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

4.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.

4.5. При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

4.6. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

5. Источник финансирования

5.1.Источником финансирования контракта является бюджет города Новосибирска на 2023 год.

6.Формы, сроки и порядок оплаты

6.1. Оплата производится по факту поставки в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании следующих документов, подписанных сторонами:

- товарных накладных (либо универсального передаточного документа);

- актов приема-передачи.

Итоговый расчет производиться в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта приема передачи товара, поставленного в полном объеме.

6.2. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

7. Срок исполнения контракта

7.1. Поставка производится с даты заключения контракта, в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком. Заявка может быть подана как в устной форме (по телефону), так и отправлена по факсу или электронной почтой. Дата и время поставки товара согласовывается с Заказчиком.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.1.1. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы.

8.1.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы.

8.1.3. Пеня, начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства (далее соответственно - штраф, пеня).

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.1. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, а именно 1 000,00 рублей.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, а именно 1000.00 рублей.

8.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта, а именно _____________руб.

8.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта, а именно __________руб.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. Расторжение контракта

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при существенном нарушении условий исполнения Контракта Поставщиком:

- в случае просрочки поставки Товара более чем на 3 календарных дня;

- в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

- установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям настоящего Контракта (в случае предоставления Поставщиком обеспечения настоящего Контракта в виде банковской гарантии).

9.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.4. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10. Прочие условия

10.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами.

10.2. Все вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Ни одна из сторон не имеет права:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

10.4. В целях оплаты денежного обязательства Заказчика – получателя бюджетных средств по контракту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком по указанному контракту своих обязательств, исполнение обязательств по перечислению неустойки по контракту в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возложено на Заказчика. В указанном случае начисление по исполнению денежного обязательства по контракту производится на основании акта о приемке товара, содержащего сведения об исполнении обязательства Поставщиком, о принятых результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки.

10.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий контракта, заключенного по итогам закупки, оплата контракта производится путем выплаты Поставщику контракта суммы, уменьшенной на сумму неустойки при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки.

11. Срок действия контракта

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2023 года.

11.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правоприемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, и заключить дополнительное соглашение, причем необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, пожары и т.п.), объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокады и т.п., оказывающих влияние на выполнение сторонами принятых на себя по настоящему контракту обязательств.

В качестве форс-мажорных обстоятельств не могут рассматриваться неблагоприятные факторы хозяйственной жизни, а также иные трудности и сложность принятых к исполнению обязательств, в частности, отсутствие у стороны денежных средств и т.п.

12.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 1 (одних) суток после этого в письменном виде уведомить об этом другую сторону и сообщить ей о виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств.

12.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

13. Разрешение споров

13.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются путем переговоров и предъявления претензий.

Срок рассмотрения претензий – не более 2-х дней с момента ее получения.

13.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации процедуры претензионного урегулирования споров, передают их на рассмотрение арбитражного суда Новосибирской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №320504683 Поставка моющего средства	Электронный аукцион #320504683	600 000 Обеспечение контракта: 10%	2 дня 25.12.2025 23.01.2026
Тендер №320507721 Поставка моющего средства	Электронный аукцион #320507721	600 000 Обеспечение контракта: 10%	2 дня 25.12.2025 23.01.2026
Тендер №320589397 Поставка моющего средства	Электронный аукцион #320589397	600 000	9 дней 26.12.2025 30.01.2026
Тендер №320756006 Поставка расходных материалов (моющие)	Электронный аукцион #320756006	284 847 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 30.12.2025 23.01.2026
Тендер №320757747 Поставка расходных материалов (моющие)	Электронный аукцион #320757747	285 666 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 30.12.2025 23.01.2026

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244309137 Поставка хозяйственных товаров и посуды	Малая закупка #244309137	33 115	срок истек - 19.04.2023
Тендер №244309109 Поставка картриджей с мылом-пеной для диспенсеров, имеющихся у Заказчика (с результатом)	Электронный аукцион #244309109	463 335 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 19.04.2023 27.04.2023
Тендер №244309069 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" объявляет тендер: Поставка картриджей с мылом-пеной для диспенсеров, имеющихся у Заказчика	Электронный аукцион #244309069	463 335 Обеспечение контракта: 10%	срок истек - 27.04.2023
Тендер №244308973 Поставка хозяйственных товаров по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, ул. Коммунальная, 40, строение 1. (с результатом)	Малая закупка #244308973	52 266	срок истек 19.04.2023 21.04.2023
Тендер №244308972 Поставка хозяйственных товаров по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, ул. Коммунальная, 40, строение 1.	Малая закупка #244308972	52 266	срок истек - 21.04.2023

Тендеры из региона Новосибирск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244309141 Поставка расходных материалов	Малая закупка #244309141	82 213	срок истек - 19.04.2023
Тендер №244309130 приобретение товара: (Накопитель SSD A-Data SATA III 480Gb ASU650SS-480GT-R Ultimate SU650 2.5") согласно приложения № 1	Малая закупка #244309130	5 342	срок истек - 21.04.2023
Тендер №244309109 Поставка картриджей с мылом-пеной для диспенсеров, имеющихся у Заказчика (с результатом)	Электронный аукцион #244309109	463 335 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 19.04.2023 27.04.2023
Тендер №244309101 Поставка реагентов для ИФА диагностики (с результатом)	Электронный аукцион #244309101	21 497 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 19.04.2023 27.04.2023
Тендер №244309099 Поставка расходного материала (с результатом)	Электронный аукцион #244309099	86 100 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 19.04.2023 28.04.2023