Тендер - Поставка банок для реактивов №244303345

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

Описание_объекта_закупки

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер

Калининградской области»

___________________/Е.Н. Туркин

ЭП

Описание объекта закупки

Поставка банок для реактивов

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 18.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000081

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

согласно проекта контракта

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Указан в документе "Основная часть извещения о проведении запроса котировок в электронной форме"

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" 20356Х31340

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г. Калининград

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 ФЗ №44 :МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (Облтубдиспансер, л/с 20356Х31340) Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г. Калининград, БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ИНН/КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКТМО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок

Дополнительная информация и документы

1 Основная часть извещения

2 Понятия и определения, используемые заказчиком в описании объекта закупки

Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиПонятия_и_определения__используемые_заказчиком_в_техническом_задании - Посмотреть таблицу с данными

* - за исключением случаев использования союза «Или» в понятиях «Больше или равно» и «Меньше или равно»

** - за исключением случаев использования союза «И» с понятиями «>», «≥», « Требования_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

и инструкция по ее заполнению

Раздел 1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке.

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 2. Инструкция по заполнению заявки

1. В составе заявки на участие в конкурентной закупке, участник указывает характеристики предлагаемого к поставке товара, соответствующие показателям (наименованию и значению), установленным в описании объекта закупки (техническом задании).

В случае если в техническом задании (описании объекта закупки) (далее – техническое задание) значение показателей функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик необходимого к поставке товара или товара, поставляемого при выполнении работ, оказании услуг, являющихся предметом контракта, является минимальным (больше, больше или равно, более, не менее, от), максимальным (меньше, меньше или равно, менее, не более, до), сопровождается словами «больше», «больше или равно», «не менее», «более», «не более», «меньше», «меньше или равно», «менее», «не выше», «выше», «не ниже», «ниже», «не хуже», «не ранее», «не позднее», «не реже», «не чаще», «типа», «от», «до», «от до включая диапазон», «включая диапазон», «или», «и/или», «либо» и знаками «>», «≥», « », «≥», «

Описание товара в заявке без указания конкретных значений показателей не является указанием характеристик, соответствующих показателям, установленным в техническом задании, за исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящей инструкции.

Описание в заявке значений показателей, не позволяющее установить их соответствие требованиям технического задания, не является указанием характеристик, соответствующих показателям, установленным в техническом задании.

Значения, понятия и определения, используемые при описании объекта закупки в техническом задании, утвержденные заказчиком, содержатся в приложении № 5 к извещению.

2. Используя указанные в пункте 1 настоящей инструкции слова (знаки) при описании характеристик товара в заявке, участник закупки вправе сопровождать такие слова (знаки) указанием на документ (вид документа), выданный производителем (изготовителем) товара либо выданный в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ (сертификат соответствия, декларации качества, регистрационное удостоверение, паспорт товара, протокол испытаний и т.п.), определяющий характеристики товара, с использованием слов, указанных в пункте 1 настоящей инструкции (далее также – документ производителя).

Характеристики товара, соответствующие требованиям, установленным в техническом задании, описанные в заявке на участие в закупке с использованием слов (знаков), указанных в пункте 1 настоящей инструкции, при условии сопровождения таких слов (знаков) указанием на документ производителя (вид документа) являются характеристиками товара, соответствующими показателям, установленным в описании объекта закупки.

Описание характеристик товара в заявке на участие в закупке с использованием слов (знаков), указанных в пункте 1 настоящей инструкции, без сопровождения таких слов (знаков) указанием на документ производителя, не является указанием характеристик товара, соответствующих показателям, установленным в описании объекта закупки.

Допустимо использовать слова «от … до…» и «включая диапазон от … до…» при указании показателей товара, выраженных диапазоном при условии указания в техническом задании диапазонов соответствующих значений со словами «включая диапазон от … до …» или «в диапазоне от … до …».

Участник закупки вправе использовать знаки «+», «-» и «+/-» при описании погрешности, точности (отклонения), температур и градусов (углов), класса бумаги, при условии, что техническим заданием требуется указать такую погрешность, точность (отклонение), класс бумаги, температуру и градусы (углы). При этом, участник при описании таких погрешностей, точностей (отклонений) вправе использовать слова «не более», «не менее», «менее», «более».

При указании срока годности (остаточного срока годности) участник закупки вправе использовать слова «не более», «не менее», «менее», «более», «больше», «больше или равно», «меньше», «меньше или равно» и знаки «>», «≥», «

3. Если в техническом задании значение показателя характеристики выражено одним числом без использования слов (знаков), указанных в пункте 1 настоящей инструкции, либо прямо содержит указание на то, что значение показателя является неизменным (в том числе с использованием слов (знаков), указанных в пункте 1 настоящей инструкции), то данное значение является точным, не подлежит изменению. В таком случае в заявке на участие в закупке указывается характеристика, соответствующая такому значению показателя, установленному в соответствии с техническим заданием.

Заявка на участие в закупке может быть заполнена с использованием установленных настоящим извещением и постановлением Правительства РФ от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» обозначений (сокращений, аббревиатур) величин и единиц величин.

4. При описании предлагаемого товара, участник закупки указывает значения показателей характеристик, которые в соответствии с техническим заданием не подлежат изменению, и точные значения показателей, для которых указаны минимальные и (или) максимальные значения.

Скопированное в заявку техническое задание или часть технического задания со словами (знаками), указанными в пункте 1 настоящей инструкции, без соблюдения требований пункта 2 настоящей инструкции не является указанием характеристик товара, соответствующих показателям, установленным в описании объекта закупки.

5. В случае указания участником закупки в заявке на участие закупке сведений о кодах ОКПД2, ОКВЭД, КТРУ, коде вида медицинского изделия, при отсутствии требований в техническом задании к таким кодам (такому коду), такие сведения не являются информацией и документами, предусмотренными настоящим извещением о проведении закупки.

6. При установлении в извещении запрета, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» (далее – Постановление № 616), участник закупки указывает (декларирует) в составе заявки номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров, номера реестровых записей из реестра промышленной продукции, произведенной на территориях Донецкой Народной Республики,

Луганской Народной Республики, а в случае закупки товаров, указанных в пунктах▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 29 перечня Постановления № 616, номера реестровых записей из единого реестра российской радиоэлектронной продукции.

Характеристики предлагаемого к поставке товара должны соответствовать данным из реестра российской промышленной продукции, евразийского реестра промышленных товаров, из реестра промышленной продукции, произведенной на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или единого реестра российской радиоэлектронной продукции, относящихся к указанным номерам реестровых записей.

7. При установлении в извещении ограничения допуска, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Постановление № 617), участник закупки указывает (декларирует) в составе заявки номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров.

Характеристики предлагаемого к поставке товара должны соответствовать данным из реестра российской промышленной продукции, евразийского реестра промышленных товаров, относящихся к указанным номерам реестровых записей.

8. При установлении в извещении ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее Постановление № 878), участник закупки в составе заявки на участие в закупке представляет номер реестровой записи из единого реестра российской радиоэлектронной продукции или евразийского реестра промышленных товаров.

Характеристики предлагаемого к поставке товара должны соответствовать данным из единого реестра российской радиоэлектронной продукции или евразийского реестра промышленных товаров, относящихся к указанным номерам реестровых записей.

9. При установлении в извещении ограничений и условий допуска, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ограничений и условий допуска, предусмотренных Постановлением Правительства РФ
от 30.11.2015 № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подтверждением страны происхождения товара является сертификат о происхождении товара или сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами.

При установлении в извещении ограничений допуска, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2015 № 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», происхождение товаров из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики подтверждается сертификатами о происхождении товара, выдаваемыми уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

При установлении в извещении ограничений допуска, предусмотренных Постановлением № 878 подтверждением страны происхождения товара является копия сертификата по форме СТ-1.

Характеристики предлагаемого к поставке товара должны соответствовать сведениям, указанным в сертификате о происхождении товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение

о проведении запроса котировок в электронной форме
(электронный запрос котировок)

- Посмотреть таблицу с данными

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ. При этом в случае заключения контракта жизненного цикла контракт заключается после предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 1 части 1.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ.

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

Положения Закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

36

Размер обеспечения гарантийных обязательств, Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к такому обеспечению

Требования к обеспечению гарантийных обязательств - не установлены

37

Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона № 44-ФЗ, информация о казначейском сопровождении контракта

банковское или казначейское сопровождение не требуется

38

Перечень документов (электронных документов), содержащихся в настоящем извещении

1. Приложение № 1 – Описание объекта закупки (техническое задание)

2. Приложение № 2 – Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

3. Приложение № 3 – Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению

4. Приложение № 4 – Проект контракта

5. Приложение № 5 – Понятия и определения, используемые заказчиком в техническом задании

Проект_контракта - Посмотреть таблицу с данными

Проект Контракта № ___

на поставку банок для реактивов

г. Калининград «____»___________2023 г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании ________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Основания заключения контракта.

Основанием для заключения настоящего контракта является протокол подведения итогов аукциона в электронной форме от___ № _____ .

1. Предмет контракта.

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего контракта осуществить поставку банок для реактивов (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Функциональные, технические и качественные характеристики Товара установлены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему контракту) (далее – Техническое задание). Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

1.3. Характеристики Товара должны соответствовать условиям настоящего контракта и характеристикам Технического задания, содержащим информацию о Товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях Товара), указанным в заявке Поставщика на участие в аукционе в электронной форме.

При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Техническом задании.

1.4. Заказчик обязуется осуществить приемку поставленного Товара и оплатить цену контракта, в пределах утвержденных средств, при условии соответствия поставленного Товара требованиям, установленным контрактом и Техническим заданием.

1.5. В рамках настоящего контракта под одной партией Товара Стороны принимают Товар, поставленный по одной товарной накладной.

1.6. В течение срока действия настоящего контракта Стороны не вправе вносить изменения в существенные условия контракта за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. Под существенными условиями контракта понимаются: предмет контракта, цена контракта, срок поставки.

Источники финансирования: средства бюджетного учреждения (средства обязательного медицинского страхования).

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2. Порядок, сроки и условия поставки Товара.

2.1. Сроки поставки Товара: с даты подписания Контракта по 15 июля 2023 года.

2.2. Поставка Товара осуществляется по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Дубовая аллея, д. 5, склад.

Условия и периодичность поставки Товара: 1 раз в месяц по заявке Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления заявки от Заказчика. Количество поставляемого Товара определяется заявкой Заказчика.

2.3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента приема Товара Заказчиком.

2.4. При поставке Товара, соответствующего условиям настоящего контракта, уполномоченное лицо Заказчика ставит в товарных накладных подпись с расшифровкой своей должности и фамилии, печать.

2.5. Датой поставки Товара считается дата подписания акта приема-передачи Товара после поставки партии Товара в полном объеме в соответствии с условиями контракта.

2.6. Переход рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Товара с Поставщика на Заказчика происходит с момента подписания Поставщиком и Заказчиком акта приема – передачи партии Товара.

2.7. Товарно-транспортные документы (накладные) должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами.

2.8. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего требованиям настоящего контракта и Технического задания Товара по ассортименту и количеству, а также расходы, связанные с проведением контроля качества Товара, несет Поставщик.

2.9. Доставка Товара осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением третьих лиц за свой счет до Заказчика. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются силами и средствами Поставщика.

2.10. Срок действия (исполнения) контракта: с даты подписания Контракта по 31.07.2023г.

3. Цена контракта и порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта составляет ______(_____) рублей ____ копеек, в том числе НДС _____(____) рублей ___ копеек (НДС не облагается), указать основание*).

Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, уплату налогов, таможенные платежи (пошлины), сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

В случае, если у Поставщика, работающего по упрощенной системе налогообложения, в течение срока действия контракта возникнет обязанность по уплате налога на добавленную стоимость, то Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по контракту, включены в цену контракта.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Контрактом.

3.3. Расчеты по настоящему контракту осуществляются Заказчиком в безналичной форме. Датой оплаты считается дата перечисления денежных средств со счета Заказчика.

3.4. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных на поставленный Товар и акта приема-передачи Товара.

Оплата Товара, поставленного в последний месяц года, производится Заказчиком не позднее 27 числа последнего месяца года после представления не позднее 23 числа последнего месяца года, подписанного Поставщиком и Заказчиком счета или счета-фактуры, по состоянию на 23 число последнего месяца года и счета на предварительную оплату за период с 24 по 31 число последнего месяца года.

3.5. При нарушении Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту Заказчик вправе произвести окончательный расчет с Поставщиком на основании итогового акта сверки расчетов, подписанного Сторонами настоящего контракта, который включает в себя рассчитанные в соответствии с условиями настоящего контракта пени, подлежащей взысканию с Поставщика и служит основанием для вычета ее, путем уменьшения суммы окончательного расчета.

В случае, если Поставщиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик вправе при окончательном расчете с Поставщиком в бесспорном порядке произвести удержание (зачет) суммы пени, рассчитанной и подлежащей оплате Поставщиком в соответствии с условиями настоящего контракта, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму пени.

3.6. Авансирование контракта не предусмотрено.

3.7. банковское или казначейское сопровождение не требуется.

3.8. В случае, если источником финансирования настоящего Контракта является федеральный бюджет, то оплата поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов, осуществляется в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания документов о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов.

За исключением случаев:

- поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, а также отдельного этапа исполнения контракта в декабре финансового года;

- контрактов, предметом которых является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения нужд обороны и безопасности государства, при включении в контракт условия о подписании документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, не позднее 30 ноября финансового года и об оплате денежных обязательств не позднее чем за один рабочий день до окончания финансового года.

3.9. В случае, если источником финансирования настоящего Контракта является Федеральный бюджет и исполнение (исполнение отдельных этапов Контракта) приходится:

- на дату с 1 по 20 декабря финансового года включительно, - оплата поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта, производится не позднее чем за один рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета на указанный финансовый год, либо в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств федерального бюджета на очередной финансовый год;

- на дату с 21 по 31 декабря финансового года включительно, - оплата поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта, производится в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета на очередной финансовый год.

3.10. Положения, установленные пунктом 3.9 настоящего Контракта, не распространяются на контракты, которые заключаются в декабре 2022 г. (в части оплаты поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, а также отдельного этапа исполнения контракта в декабре 2022 г.), а также на контракты, предметом которых является:

- поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения нужд обороны и безопасности государства, оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи;

- поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, предусмотренных подпунктами "в", "г" и "л" пункта 11 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»;

- поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в пунктах 20, 40, 41, 46, 52 и 56 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

- оказание (выполнение) услуг связи, охраны, аренды, коммунальных и иных услуг (работ), связанных с содержанием и эксплуатацией зданий (строений, сооружений), оборудования, содержанием животных, используемых в целях осуществления функций государственных органов и оказания государственных услуг, либо выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию, вводу в эксплуатацию, обеспечению функционирования и выводу из эксплуатации) информационных систем, осуществляемые по 31 декабря текущего финансового года включительно.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика передачи Заказчику Товара, предусмотренного настоящим Контрактом.

4.1.2. Требовать расторжения Контракта, если Товар заложен, арестован, не свободен от любых требований третьих лиц, а также в случаях нарушения обязательств по Контракту.

4.1.3 Отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом, Техническим заданием и спецификацией (приложение № 2 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью)(далее - Спецификация), в т.ч. по ассортименту, количеству, качеству и остаточному сроку годности.

4.1.4. Контролировать ход исполнения Контракта на поставку Товара.

4.1.5. Отказаться от приема Товара, не соответствующего требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом, Техническим заданием и Спецификацией, в том числе по ассортименту, качеству, количеству, остаточному сроку годности и др.

4.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с положением частей 8-25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.1.7. Вносить изменения в существенные условия контракта по основаниям, предусмотренным статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. По требованию Поставщика представить ему информацию, необходимую для выполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком Товара и документов в соответствии с п. 2.5. настоящего Контракта проверить количество и качество поставляемого Товара, остаточный срок годности Товара. При отсутствии недостатков и несоответствий требований настоящего Контракта и Технического задания, принять поставленный Товар. Приемка Товара осуществляется на соответствие его количества, комплектности, качества, объема, остаточного срока годности согласно требованиям, установленным в Контракте и в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

О выявленных недостатках Товара письменно уведомить Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выявления.

4.2.3. В срок, указанный в п. 4.2.2. настоящего Контракта подписать Акт приема–передачи Товара (приложение № 3 к настоящему контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – Акт приема-передачи Товара), при отсутствии недостатков и несоответствий требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом, Техническим заданием.

4.2.4. Обеспечить сохранность Товара, принятого на ответственное хранение.

4.2.5. Отправить Поставщику экземпляр оформленных надлежащим образом товарно-сопроводительных документов, а также Акт приема-передачи Товара в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его подписания. В случае если Поставщик не исполнил обязательства надлежащим образом, либо Стороны мотивированно отказались от подписания Акта приема-передачи Товара, то Заказчик в день истечения срока поставки Товара, установленный настоящим Контрактом или в день мотивированного письменного отказа Сторон от подписания указанного Акта, письменно уведомляет Поставщика с приложением подтверждающих документов.

4.2.6. Оплатить твердую цену Контракта.

4.2.7. В случае нарушения по настоящему Контракту сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного Товара, при поставке Товара с меньшим сроком годности, чем предусмотрено п. 5.7. настоящего Контракта, осуществить сверку расчетов. По результатам сверки подписать итоговый Акт сверки расчетов.

4.2.8. Для проверки предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу в срок, указанный в п. 4.2.2. настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами, при этом к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации.

4.2.9. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты при условии поставки Товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания.

4.3.2. При необходимости привлекать субпоставщиков по настоящему Контракту, соответствующих требованиям действующего законодательства. Заказчик не имеет обязательств и не несет ответственности перед субпоставщиками.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Произвести поставку Товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, по адресу, указанному в п. 2.2. настоящего Контракта.

4.4.2. При поставке Товара предоставить Заказчику регистрационное(ые) удостоверение(я) (их копии), а также сертификат соответствия или декларацию о соответствии (их копии) при наличии, заверенные Поставщиком или нотариусом или органом, выдавшим документ.

4.4.3. Передать Заказчику Товар не заложенный, не арестованный, свободный от любых требований третьих лиц.

4.4.4. Передать Товар, пригодный для использования в целях, предусмотренных Контрактом и Техническим заданием, на условиях, обеспечивающих качество, комплектность, ассортимент и остаточный срок годности.

4.4.5. Поставить Товар в сроки, указанные в настоящем Контракте.

За 2 (два) рабочих дня до осуществления поставки письменно уведомить Заказчика о дате поставки Товара (в том числе посредством факсимильной связи, электронной почты).

4.4.6. В случае нарушения по настоящему Контракту сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного Товара, при поставке Товара с меньшим сроком годности, чем предусмотрено п. 5.13. настоящего Контракта, по предложению Заказчика осуществить сверку расчетов совместно со Сторонами Контракта. По результатам сверки подписать итоговый акт сверки расчетов.

4.4.7. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии со сведениями о стране происхождения поставляемого Товара, указанного в заявке на участие в аукционе в электронной форме.

Страна происхождения поставляемого Товара на основании сведений, содержащихся в заявке Поставщика:_______________________________________.

Данные документа, подтверждающего страну происхождения Товара, предоставляются при поставке Товара.

4.4.8. При исполнении контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) при передаче товара (результатов работы) обязан предоставить заказчику документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной продукции, единый реестр российской радиоэлектронной продукции или евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 № 105 соответственно. [1]

5. Качество, комплектность и ассортимент Товара. Порядок приемки Товара. Возврат и сроки возврата Товара. Упаковка и маркировка

5.1. Государственная регистрация Товара должна подтверждаться регистрационным удостоверением, выданным в соответствии с Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий».

Качество и безопасность поставляемого Товара, должно соответствовать действующим стандартам, утвержденными на данный вид Товара и подтверждаться соответствующими сертификатами, обязательными для данного вида Товара, оформленными в соответствии с Российскими стандартами.

5.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в день поставки товара, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ;

5.3. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 5.2. настоящего Контракта, содержащаяся в документе о приемке;

5.4. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

5.5. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

5.6. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемочной комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

5.7. Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

5.8. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой получения указанного мотивированного отказа от Заказчика;

5.9. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.10. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5.11. Заказчик вправе отказаться принять товар в случаях:

отсутствия товаросопроводительных документов, установленных законодательством;

несоответствия по стоимости;

несоответствия по количеству, указанному в товаросопроводительных документах и/или в заявке Заказчика;

несоответствия упаковки и маркировки товара требованиям настоящего Контракта;

несоответствия по качеству в части наличия видимых повреждений тары (упаковки).

5.12. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия поставленного товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено поставщиком

5.13. Остаточный срок годности поставляемого Товара: не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи товара.

5.14. Порядок возврата Товара:

• в случае поставки некачественного, не соответствующего требованиям Контракта и Спецификации по ассортименту, остаточному сроку годности Товара и (или) несвоевременно поставленного Товара Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем поступления от Заказчика уведомления или Акта, обеспечить за свой счет, согласно п. 2.8. обратную транспортировку такого Товара (вывезти Товар со склада Заказчика);

• в случае необеспечения в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем поступления от Заказчика уведомления или Акта, обратной транспортировки вышеуказанного Товара (вывоза Товара со склада Заказчика) он помещается на ответственное хранение Заказчиком, о чем он письменно извещает Поставщика. Поставщик оплачивает документально-подтвержденные расходы по ответственному хранению Заказчику за каждые календарные сутки до момента обратной транспортировки Товара (вывоза Товара со склада Заказчика).

Поставщик оплачивает Заказчику расходы по ответственному хранению до момента обратной транспортировки вышеуказанного Товара (вывоза Товара со склада Заказчика). Заказчик выставляет счета Поставщику за ответственное хранение каждые 10 (десять) календарных дней такого хранения. Поставщик оплачивает счета за ответственное хранение в течение двух дней с момента их получения.

5.15. В случае поставки Товара, несоответствующего требованиям Спецификации по количеству, он помещается на ответственное хранение Заказчиком, о чем он письменно извещает Поставщика.

5.16. Упаковка и маркировка:

5.16.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения — Заказчику. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Каждая упаковка должна содержать инструкции-вкладыши на русском языке.

5.16.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться информация на русском языке, а также иметь следующую маркировку с 2-х сторон:

Контракт № _______________________

Заказчик (наименование): _______________________

Поставщик (наименование): _______________________

Пункт назначения: _______________________

Грузоотправитель: _______________________

5.16.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки Товара.

5.16.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.4. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее - Постановление Правительства № 1042) размер штрафа устанавливается в порядке, установленном настоящим разделом.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, и устанавливается в размере ________ % начальной (максимальной) цены / цены контракта.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) суммы, определяемой в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства № 1042, в размере _______ .

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

6.9. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик уплачивает сумму штрафа, рассчитанную в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства № 1042 в размере _____

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.13. Заказчик при окончательном расчете с Поставщиком вычитает сумму неустойки (штрафов, пени), предусмотренную настоящим разделом, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму штрафных санкций в соответствии с настоящим разделом.

Основанием для вычета является итоговый акт сверки расчетов с указанием суммы вычета, подписанный Сторонами настоящего контракта.

6.14. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.15. Уплата пени и возмещение убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от выполнения принятых обязательств.

6.16. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за выполнение принятых на себя обязательств, привлеченными субпоставщиками. Заказчик не имеет обязательств перед субпоставщиками.

6.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другие Стороны о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему контракту.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего контракт, либо настоящий контракт может быть расторгнут в установленном порядке.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

8.1.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

8.1.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;

8.1.3. если при исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении;

8.2. Предусмотренные пунктом 8.1. настоящего Контракта изменения осуществляются при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Федеральным законом обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения Контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона. При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.3. В случае уменьшения в соответствии с настоящей статьей цены Контракта Заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта.

8.4. При исполнении Контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

8.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

8.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом.

8.9. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.10. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.11. В случае принятия Заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.13.1. В случае отмены Заказчиком в соответствии с Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

8.14. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.15. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.16. В случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного пунктом 8.15 настоящего пункта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение направляется Заказчику в следующем порядке:

1) поставщик (подрядчик, исполнитель) с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с настоящим пунктом Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.17. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.18. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.19. В случае отмены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе, поставщик (подрядчик, исполнитель) не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое извещение в единой информационной системе.

8.20. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

9.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Калининградской области примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.4. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

9.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Калининградской области.

10. Обеспечение исполнения обязательств.

10.1 Настоящий Контракт заключен после предоставления Поставщиком документа, подтверждающего обеспечение исполнение обязательств Поставщиком по Контракту.

10.2. Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 5,00 % от цены Контракта, что составляет _______________ рублей.

В случае, если Поставщик выбрал обеспечение исполнения контракта в виде внесения денежных средств, то такие денежные средства вносятся участником закупки по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Министерство финансов Калининградской области (Облтубдиспансер, л/с 20356Х31340)

Счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в Отделение Калининград банка России//УФК по Калининградской области г. Калининград

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

10.3. Срок возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта в течение 15 (пятнадцати) дней после исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется поставщиком).

10.4. В случае, если Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта предоставлена независимая гарантия, то указанная независимая гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.

10.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов.

10.7. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10.8. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

11. Дополнительные условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и законным интересам Сторон, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными обеими Сторонами.

11.2. Заказчик вправе внести изменения в существенные условия контракта по основаниям, предусмотренным статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 12 настоящего контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.4. Поставщик представляет в соответствии с запросом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

11.5. Ответственными за исполнение настоящего контракта являются:

• со стороны Заказчика (________________________________________);

• со стороны Поставщика (указывается Ф.И.О. Должностного лица, номер телефона, адрес электронной почты).

11.6. Во всем, что не было предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Спецификация.

Приложение № 3 – Акт приема-передачи Товара.

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту №_________________________

от «___»_____________ 20___

Техническое задание

на поставку банок для реактивов

Включается информация о Товаре (товарный знак и (или) конкретных показателях Товара), указанная в заявке на участие в аукционе в электронной форме Поставщика (часть 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту №_________________________

от «___»_____________ 20__

Спецификация

на поставку банок для реактивов

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Контракту №_________________________

от «___»_____________ 20___

Форма акта приема-передачи Товара

Акт приема-передачи Товара

по Контракту №_________ от «_______» _________20____ г.

на поставку изделий медицинского назначения (пробирки)

г._______________ «__» ________20____ г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и

___________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании ____________________ со второй стороны,

а вместе именуемые в дальнейшем Стороны, составили и подписали настоящий акт приема-передачи Товара о нижеследующем:

1. Поставщик в соответствии с Контрактом от «_______»___________20____ года №_____________________передал Заказчику, а Заказчик принял от Поставщика следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Товар поставлен Поставщиком в сроки (нарушением сроков) предусмотренные Контрактом.

3. Претензий по количеству, качеству и комплектности Товара Заказчик не имеет.

Стоимость поставки Товара составляет:__________________________ (__________) рублей.

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Данный пункт применяется в случае осуществления товара, на который распространяется действие запрета, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства». ↑