Тендер - Хозтовары и моющие средства №244285459

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть59 Извещение о проведении электронного аукциона от 18.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000085

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Крым Респ, Керчь г, ул. Орджоникидзе 53 (хозяйственный склад заказчика)

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 83430.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

1. Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта (платежное поручение или копия такого платежного поручения либо независимая банковская гарантия) в размере, который предусмотрен настоящим извещением, должны быть представлены заказчику одновременно с контрактом, подписанным участником закупки, с которым заключается контракт. 2. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Закона № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" 20756Щ93900

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение №1 НМЦК преимущества 3500р

Проект контракта

1 Приложение №2 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Приложение №3 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение №4Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

1 Извещение 2023

Приложение_№3_Описание_объекта_закупки

Приложение №3

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Пакеты для мусора для нужд ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3»

- Посмотреть таблицу с данными

• Допустимо количество меньшее/большее с учетом общей потребности в штуках.

Все хозяйственные товары должны соответствовать ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия». Общие технические требования (с Изменением N 1).

Требования к поставляемому товару.

Товар должен быть новым, который не был в употреблении. Гарантийный срок на поставляемый товар должен соответствовать гарантийному сроку, установленному заводом - изготовителем товара.

В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим Контрактом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока дефектов (недостатков), Заказчик должен письменно уведомить Поставщика о выявленных дефектах (недостатках).

Поставщик обязан устранить недостатки (дефекты) за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Доставка и разгрузка осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика.

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).

Товар должен поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить ее от воздействий внешних условий, таких как вода, пыль и т.п.

Требования к качеству и безопасности товара:

1.1. Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров в течение всего срока гарантии.

1.2. Поставляемые товары должны сопровождаться сведениями о сертификации, указанными в товарных накладных или приложениях к ним

1.3. Если поставляемые товары не подлежат обязательной сертификации, в товарно-сопроводительных документах должна быть сделана соответствующая запись (товар «не подлежит сертификации»)

1.4. Требования к маркировке и упаковке:

1.4.1. Маркировка товара должна содержать наименование товара, количество, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

1.4.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки.

1.4.3. Надлежащий температурный режим должен обеспечивать соблюдение соответствующих условий транспортировки товаров.

1.4.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товаров при их хранении и транспортировке и отгрузке.

Извещение_2023

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3»

____________________ А.А. Кармирян

М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Описание объекта закупки) в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ.

Приложение №2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Приложение №3. Проект контракта.

Приложение №4. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению.

Крохмалёва Л.В. – контрактный управляющий

Приложение_№1_НМЦК_преимущества_3500р - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№4Требования_к_содержанию_и_составу_заявки_на_участие_в_закупке ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №4

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№2_Проект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №2

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

на поставку товара – пакеты для мусора

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Керчь «___»_________2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская городская больница № 3» (ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Кармиряна Артёма Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в порядке, предусмотренном ______________ Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от _______ г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, на основании протокола _______________________ от ___________ №ИЭА1, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить товар – пакеты для мусора (далее - Товар) Заказчику в обусловленный настоящим Контрактом срок, согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Техническому заданию (Приложение № 2 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Код товара по ОКПД 2 – 22.22.11.190.
1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту). Функциональные, технические и качественные характеристики Товара установлены в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

Цена контракта
2.1 Цена контракта составляет ___________________ (____________________________) руб., _____ копеек, НДС не облагается. В случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации, Поставщик в обязательном порядке представляет Государственному Заказчику копию документа, подтверждающую освобождение от НДС.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, а также включает в себя общую стоимость товара, транспортные расходы, расходы на погрузку, разгрузку, уплату налогов, сборов, и иные расходы Поставщика, а также обязательные платежи и налоги, установленные действующим законодательством РФ.
2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.
2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.
2.5. Источник финансирования Контракта – Средства бюджетных учреждений. Оплата по настоящему контракту осуществляется по КВР 244.
Валютой расчета по Контракту является Российский рубль.
2.6. Оплата по Контракту производится без авансового платежа.
2.7. Заказчик производит оплату в форме безналичного расчета, платежными поручениями, путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, за фактически поставленный товар в течение 7-ми рабочих дней на основании представленных документов, оформленных надлежащим образом: счет, акт приема-передачи товара, товарную накладную ТОРГ-12 или универсальным передаточным документом (УПД), подписанными уполномоченными представителями сторон. Основанием для оплаты поставленного товара является структурированный документ о приемке, подписанный Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.
2.8. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему контракту со стороны Поставщика, оплата Заказчиком по контракту будет осуществлена путем выплаты Поставщику суммы за поставленный товар, уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных настоящим контрактом. При этом оплата по контракту осуществляется на основании счета, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате исполнителю по Контракту.
2.9. При перечислении денежных средств по контракту Заказчик обязан указывать в платежном поручении дату и номер контракта.
2.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.11. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный счет Поставщика, несет Поставщик.
2.12. Не реже 1 раза в год, а также по мере необходимости, Стороны осуществляют сверку расчётов за поставленный товар. Акт сверки расчетов составляется в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя оригиналы Акта сверки расчетов почтовой связью (при возможности с уведомлением). В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Акта сверки расчетов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр Акта сверки расчетов в адрес Стороны-инициатора или представить мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нём информации.
2.13. В случае если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Акта сверки расчетов Сторона-получатель не направляет в адрес Стороны-инициатора подписанный Акт сверки расчетов или мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, Акт сверки расчетов считается признанным Стороной-получателем без расхождений в редакции Стороны-инициатора.

Сроки и порядок поставки Товара
3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику на хозяйственный склад Заказчика по адресу: г. Керчь, ул. Орджоникидзе 53 (далее - Место доставки), срок поставки – в течение 10 (десяти) дней по заявке Заказчика, поданной в письменном виде на электронный адрес, указанный в реквизитах поставщика. Время поставки с 08:00 часов до 13:00 часов (мск) в рабочие дни (понедельник-пятница). Поставка Товара осуществляется силами Поставщика с разгрузкой и доставкой до места складирования и за его счет.
Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки Товара в Место доставки в соответствии с условиями контракта направляет Заказчику ПИСЬМЕННОЕ уведомление о времени доставки и объеме Товара в Место доставки на электронный ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.Также не позднее 13.00 рабочего дня, предшествующего осуществлению поставки Товара в Место доставки, Поставщик размещает в Единой информационной системе в сфере закупок все документы, предусмотренные по Контракту.
3.2. Товар на момент передачи Заказчику должен принадлежать Поставщику на праве собственности, быть свободным от прав третьих лиц, не быть заложенным или арестованным и не являться предметом спора третьих лиц.
3.3. Поставляемый Товар должен быть упакован в надлежащую тару, обеспечивающую его полную сохранность и качество при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.
3.4. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика с разгрузкой и доставкой до места складирования и за его счет.
3.5. Риск случайной порчи или гибели Товара возлагается на Поставщика до момента передачи Товара Заказчику.
3.6. Расходы Поставщика на специальную тару и упаковку, а также на приспособления для перевозки товара, погрузочно-разгрузочные работы, возмещению не подлежат. Тара и упаковка Поставщику не возвращается.
3.7. Товар, получивший повреждения при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке, считается не поставленным.

Порядок приёма-передачи Товара
4.1. Приемка товара производится уполномоченным лицом Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Поставщика в момент поставки Товара. Количество поставляемого товара удостоверяется актом приема-передачи Товара, товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсальным передаточным документом (УПД), подписанными уполномоченными представителями сторон.
4.2. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика, приемка производится в одностороннем порядке.
4.3. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик подписывает: товарную накладную - формы ТОРГ-12, счет и счет-фактуру (в случае если Поставщик является плательщиком НДС), Акт приема-передачи товара, УПД.
Поставщик оформляет скан-копии платёжных документов, которые прикрепляет к структурированному документу о приемке в единой информационной системе в сфере закупок при его подписании и направлении Заказчику в электронной форме и подписываются электронными подписями по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе.
4.4. Заказчик вправе не принимать товар, не соответствующий описанию в Спецификации (Приложение №1 к Контракту). Товар некачественный, дефектный, не соответствующий условиям Контракта, не считается поставленным.
4.5. Поставщик обязан заменить товар, не соответствующий требованиям Контракта, своими силами и за свой счет, в срок не превышающий 5 календарных дней с даты получения отказа от подписания акта приема-передачи товара, при этом сроки приема-передачи товара, исчисляются с момента допоставки и/или замены такого товара.
4.6. Заказчик имеет право привлекать к приемке товара независимую экспертную организацию или экспертов, а также провести экспертизу своими силами, из числа должностных лиц Заказчика.
4.7. В случае проведения экспертизы с привлечением на контрактной основе эксперта (эксперта), экспертной организации (организации) и установления факта несоответствия качества (комплектности) товара требованиям, установленным в Спецификации, все расходы, связанные с проведением экспертизы определения качества (комплектности) товара, возмещаются Поставщиком.
4.8. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертизы определения качества, комплектности товара, проведенной Государственным Заказчиком, Поставщик вправе произвести дополнительную экспертизу за свой счет.

Гарантии качества
5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течении гарантийного срока, который не должен быть меньше срока, установленного заводом изготовителем.
5.2. При обнаружении в пределах гарантийного срока хранения (эксплуатации) несоответствий поставленного Товара требованиям Контракта, Поставщик обязан по первому требованию Заказчика, в срок до 5 календарных дней, заменить несоответствующий Товар на новый.
5.3. Ассортимент Товара должен строго соответствовать условиям Контракта.
5.4 Подтверждением получения Товара служит товарная накладная и Акт приема – передачи (образец Приложение №3), а подтверждением ненадлежащего качества Товара, а также основанием для возмещения ущерба, является акт о несоответствие качества, составляемый при участии представителя Поставщика. Для участия в составлении такого Акта, Заказчик направляет в адрес Поставщика не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня по средствам электронной либо факсимильной связи, либо иным способом (в том числе нарочно уполномоченному представителю Поставщика) уведомлении о составлении такого Акта по адресу (в том числе адресу электронной почты), указанному в тексте Контракта.
Поставщик считается уведомленным надлежащим образом с даты получения Заказчиком подтверждения о вручении второй стороне указанного уведомления либо дата получения информации об отсутствии второй стороны по ее адресу, указанному в контракте.
В случае неявки представителя Поставщика на составление Акта, Акт составляется в его отсутствие, о чем делается соответствующая отметка в Акте. О несоответствии поставленного Товара Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), Описанию объекта закупки (техническое задание) (Приложение № 2 к Контракту), Заказчиком делается соответствующая отметка в Акте приема-передачи товара.
5.5. Для установления факта несоответствия поставленного Товара ГОСТам и иным нормам, Заказчик в соответствие с положениями действующего законодательства вправе провести экспертизу с привлечением независимой экспертной организации. В случае установления факта несоответствия выполненных работ требованиям ГОСТов и иных норм, установленных законодательством РФ, стоимость проведенной экспертизы в полном объеме подлежит возмещению Поставщиком.

Права и обязанности сторон
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;
6.1.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков Товара;
6.1.3. Контролировать исполнение Контракта Поставщиком, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего.
6.1.4. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, материалов и документов, необходимых для контроля выполнения Поставщиком обязательств по Контракту.
6.1.5. Провести экспертизу на предмет соответствия Товара условиям Контракта с привлечением независимых экспертов, экспертных организаций.
6.1.6. В случае неудовлетворения претензионных требований по оплате пени и штрафов по Контракту Поставщиком в срок, установленный в претензии, безакцептно обратить взыскание на обеспечение исполнения Контракта или уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму претензионных требований.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Обеспечить приемку поставленного Товара, соответствующего требованиям, установленным Контрактом;
6.2.2. Обеспечить оплату принятого Товара на указанных в Контракте условиях;
6.2.3. Провести, во время приемки Товара, своими силами внутреннюю экспертизу на предмет соответствия Товара условиям Контракта.
6.3. Поставщик вправе:
6.3.1. Требовать оплаты Товара на условиях, предусмотренных Контрактом.
6.4. Поставщик обязан:
6.4.1. Поставить продукцию в сроки и количестве, предусмотренные Контрактом, осуществить разгрузку Товара на складе Заказчика;
6.4.2. Обеспечить соответствие Товара, обязательным требованиям, установленным Государственным Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и Контрактом;
6.4.3. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке Товара и в течение гарантийного срока;
6.4.4. Передать Заказчику документы на оплату поставленного Товара: товарную накладную (формы ТОРГ-12), УПД, акт приема- передачи Товара, счет, счет-фактура, (при условии, если Поставщик является плательщиком НДС).

Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также изменение законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту.
7.2. При наступлении вышеуказанных обстоятельств Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, должна направить в письменной форме уведомление другой Стороне в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств, а также незамедлительно уведомить о прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентными государственными органами. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Несвоевременное уведомление об указанных обстоятельствах или не представление подтверждающих документов лишает Сторону права на освобождение от обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств.
7.3. Сторона не освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по Контракту, если при наступлении обстоятельств непреодолимой силы она находилась в состоянии просрочки по неисполненному или не надлежаще исполненному обязательству.

Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
8.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
8.3. Ответственность Сторон за нарушение (ненадлежащее исполнение, неисполнение) обязательств по настоящему Контракту установлена в соответствии с Законом о контрактной системе и Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, поставщиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки выполнения Поставщиком (подрядчиком, поставщиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее – Правила).
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящих Правил):
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
(см. текст в предыдущей редакции)
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
В случае если контракт заключается по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 4 Правил:
1 процент цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа составляет _____ (________), что составляет 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000,00 руб., что определяется в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки Поставщиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее выполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик в соответствии с Правилами, вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена государственного контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена государственного контракта превышает 100 млн. рублей.
8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.13. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
8.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Обеспечение исполнения контракта

9.1. Обеспечение исполнения настоящего контракта представляется в размере 5 % от цены контракта, что составляет __________ рублей ______ копеек.

9.2. Документы, подтверждающие оформление обеспечения исполнения обязательств по Контракту, предоставляются Заказчику до подписания Контракта.

9.3. Затраты на осуществление обеспечения исполнения обязательств по Контракту производятся Поставщиком за собственный счет и Заказчиком не возмещаются.

9.4. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту предоставляется любым из перечисленных, по выбору Поставщика, способом:

- в форме независимой гарантии, выданной: 1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ; 2) государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»; 3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 17 статьи 45 Закона (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона); 4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации);

- внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

9.5. Обеспечение в форме независимой гарантии, выданной банками, региональными гарантийными организациями:

9.5.1. В качестве обеспечения исполнения Контракта Поставщик предоставляет, а Заказчик принимает независимую гарантию, выданную банками, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или перечень региональных гарантийных организаций, который ведется федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок на основании сведений, полученных от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, и подлежит размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о соответствии региональной гарантийной организации, не включенной в перечень, требованиям, установленным в соответствии с пунктом 3 части 1 настоящей статьи, либо о несоответствии региональной гарантийной организации, включенной в перечень, таким требованиям, сведения о таких обстоятельствах направляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в течение пяти дней со дня выявления указанных обстоятельств для внесения соответствующих изменений в перечень региональных гарантийных организаций.

9.5.2. Понятие «независимая гарантия» используется в значении, указанном в Гражданском кодексе Российской Федерации.

9.5.3. Независимая гарантия, выданная банком, должна соответствовать требованиям, установленным в статье 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в Постановлении Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий»).

9.5.4. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в установленных частью 15 статьи 44 настоящего Федерального закона случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

срок действия независимой гарантии, который с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств не менее чем на 1 (один) месяц;

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала (Поставщика), возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

9.5.5. В независимой гарантии должно содержаться условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

9.5.6. В независимой гарантии должно также содержаться указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей независимой гарантии.

9.5.7. В независимой гарантии должно содержаться указание на согласие гаранта с тем, что гарантия сохраняет свое действие вне зависимости от изменений организационно-правовой формы принципала и бенефициара.

9.6. Обеспечение в форме внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:

9.6.1. В случае, если обеспечение исполнения Контракта представляется в виде внесения денежных средств на счет, участник закупки, с которым заключается Контракт, перечисляет сумму денежных средств на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КЕРЧЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №-3»

Юридический адрес:

298310, Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь ул. Орджоникидзе, 53

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ

УФК по Республике Крым г. Симферополь

л/с 20756Щ93900

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть160/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2861; ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОБЯЗАТЕЛЬНО В ПОЛЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА УКАЗЫВАТЬ:

Назначение платежа: средства для обеспечения исполнения контракта №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

9.6.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществляется при помощи системы «банк-клиент».

9.6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе без обращения в суд удержать из представленного Поставщиком обеспечения Контракта денежные суммы, равные суммам денежных средств, которые Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов), либо иных денежных средств, подлежащих уплате Поставщиком Заказчику по Контракту.

9.6.4. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Поставщику (при условии надлежащего исполнения обязательств по Контракту) в течение 15 календарных дней с даты исполнения Поставщиком, обязательств, предусмотренных контрактом.

9.6.5. Денежные средства возвращаются Заказчиком на банковский счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения банковских реквизитов Поставщика, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик.

9.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 9.8. и 9.9. настоящего Контракта.

9.8. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика Заказчик возвращает ему не позднее 15 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

9.9. Предусмотренное п. 9.7. настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов).

9.10. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 9.8. настоящего Контракта информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.11. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту (за исключением случаев, предусмотренных п. 9.12 настоящего Контракта), Поставщик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, а при изменении стоимости работ и сроков выполнения работ по Контракту, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обеспечение исполнения обязательств по Контракту представляется в соответствии с данными изменениями.

9.12. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется штраф в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 9.7., 9.8., 9.9. настоящего Контракта.

9.13. Возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится в случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным:

- пунктами 9.7., 9.12. настоящего Контракта;

- п. 9 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающим возможность однократного изменения срока исполнения Контракта.

9.14. Если при проведении аукциона предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении аукциона.

9.15. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, в случае предоставления Поставщиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Поставщиком до заключения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

10.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражным судом Республики Крым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражным судом Республики Крым Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

10.4. При формировании претензионного письма обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного Заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.5. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее десяти календарных дней с даты публикации претензии в ЕИС.

10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребимая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение Арбитражным судом Республики Крым.

11. Расторжение и изменение Контракта.

11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от его исполнения, в соответствии с законодательством.

11.2. Расторжение Контракта сторонами в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о контрактной системе.

11.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.4. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

11.5. В случае расторжения Контракта по соглашению сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается Товаром, поставленным Поставщиком.

11.6. Если в разумный срок после расторжения Контракта вследствие нарушения обязательства Поставщиком Заказчик купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар, взамен предусмотренных Контрактом, Заказчик может предъявить Поставщику требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в Контракте ценой и ценой по совершенной взамен сделки.

11.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- снижения цены Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема и качества поставленного Товара;

11.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником прежнего, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.9. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.10. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара качественные, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с теми что были предусмотрены Контрактом.

11.11. Внесение поправок и дополнений в Контракт совершаются в письменной форме, в виде дополнительных соглашений к Контракту, которые подлежат подписанию Сторонами и являются его неотъемлемыми частями.

11.12. Стороны обязуются информировать друг друга в течение двух дней в письменном виде об изменении своих реквизитов, юридического и фактического адресов, организационно-правовой формы и иных данных, указанных в Контракте. Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче от одной Стороны другой Стороне должны передаваться в письменной форме.

12. Заключительные положения

12.1 Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 2023 г., в части обязательств по оплате – до полного завершения расчетов между Сторонами контракта.

12.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.

12.3. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон, дополнительно Стороны вправе продублировать Контракт на бумажном носителе на тех же условиях, что и Контракт, заключенный в электронной форме в 2 (двух) экземплярах, идентичных друг другу и оригиналу Контракта, заключенному в электронной форме.

12.4. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

-Приложение № 1 к Контракту – Спецификация;

-Приложение № 2 к Контракту – Описание объекта закупки (техническое задание);

-Приложение № 3 к Контракту – Акт приема-передачи товара.

13. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

№______от «___» ______ 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товара – пакеты для мусора

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма прописью: __________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

___________________(____________) ___________________(_____________)

Приложение № 2 к Контракту

№________от «___» ______ 2023

Описание объекта (техническое задание)

Качественные, технические характеристики,

требования к функциональным (потребительским свойствам) Товара

(Формируется на основании заявки участника электронного аукциона, с которым заключается Контракт)

- Посмотреть таблицу с данными

________________А.А. Кармирян ___________________________

Приложение № 3 к Контракту

№____ от «___» _____ 2023 г.

образец

АКТ приема-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

«___» ____________20___г. г. Керчь

Мы, нижеподписавшиеся действующий от имени Поставщика ____________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________, действующего на основании ____________________, поставил «Заказчику», в лице ______________________, принял от Поставщика в соответствии с условиями государственного контракта №________________________ от «_____» ___________20___г. следующий Товар: ____________

- Посмотреть таблицу с данными

При обычном осмотре товара в момент его приемки выявлены несоответствия Товара требованиям по качеству:

_

(описать нарушения требований по качеству Товара; данную часть акта заполнять только при выявлении нарушений по качеству; при отсутствии видимых нарушений вписать «Не выявлены»)

При обычном осмотре Товара в момент его приемки выявлены несоответствия Товара требованиям по количеству (ассортименту, комплектности):

_

(описать нарушения требований по количеству товара; данную часть акта заполнять только при выявлении нарушений по количеству (комплектности, ассортименту; при отсутствии нарушений вписать «Не выявлены»)

Заказчик не имеет / имеет претензии к Поставщику относительно исполнения условий государственного контракта № ______________________ «___» _____________20____г.

Приемка Товара произведена следующим образом:

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение № 2 к Контракту);

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия /отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие;

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная накладная (УПД) от «____» __________20 __ г. № ____;

2. Гарантийные талоны от «____» ______________ 20__ г. № ____; (при наличии требования гарантии на товар).

3. Прочие документы на товар в соответствии с требованиями законодательства РФ для товара данного вида.

Заказчик (Получатель) несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара (за исключением поломки не по вине Заказчика в период действия гарантии) переходят к Заказчику (Получателю).

Окончательный расчет за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями вышеуказанного Контракта.

Настоящий Акт подписан уполномоченными на то представителями сторон в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равное юридическое значение, по одному для каждой из сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

___________________(_______________) ___________________(__________)

«____»____________20____г. «____»____________20____