Тендер - Поставка чистящих, моющих средств, хозяйственных товаров и средств личной гигиены №244283971

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

æ®42_ŽŽ‡xx

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку чистящих, моющих средств, хозяйственных товаров и средств личной гигиены

1. Наименование и количество поставляемого товара.

- Посмотреть таблицу с данными

2. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Сроки (периоды) поставки товара: с момента заключения контракта в течение 5рабочих дней.

4. Условия поставки товара.

Поставка товара осуществляется силами поставщика с осуществлением погрузо-разгрузочных работ. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или (с письменного согласия заказчика) техническими средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.

Поставщик должен предоставить образцы изделий перед поставкой товара. Согласованные образцы остаются у Заказчика, они входят в общее количество поставки. В случае несоответствия образцов требованиям технического задания, они возвращаются, и Поставщик предоставляет другие образцы, полностью соответствующие техническому заданию.

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара.

В связи с необходимостью более подробного описания объекта закупки, заказчик использовал показатели, требования, условные обозначения и терминологию, на которые отсутствуют технические регламенты и документы, разработанные и применяемые в национальной системе стандартизации.

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара: г. Тула, ул. Н.Руднева, 51,

Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Поставка товара должна осуществляется с учетом требований действующего законодательства, а именно:

- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Поставляемый товар должны быть новыми, не использованными ранее.

8. Требования к безопасности товара.

Качество товара должно соответствовать требованиям Межгосударственных стандартов.

Подтверждением качества поставляемого товара со стороны поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия).

9. Требования по сроку гарантий качества.

Остаточный срок хранения товара с даты (дня) подписания акта приемки-передачи товара без замечаний должен составлять не менее 24 месяцев. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.). Объем гарантий качества составляет 100%.

10. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара.

Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной/товарно-транспортной накладной, счетом/счетом-фактурой, документами, подтверждающими качество товара.

Количество товара, его ассортимент должны соответствовать количеству, ассортименту, указанному в товаросопроводительных документах

цо42_Проект_контракта+xx

КОНТРАКТ №

на поставку чистящих, моющих средств, хозяйственных товаров и средств личной гигиены

г. Тула « » 2022 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 42» (МБОУ ЦО № 42), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кубановой Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_____________ в лице __________ , действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ), (ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту поставщик обязуется поставить заказчику в срок, предусмотренный настоящим контрактом, чистящие, моющие средства, хозяйственные товары и средства личной гигиены (далее – товар), а заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего контракта, его наименование, цена, комплектация и количество (объем) определены в Спецификации на товар (Приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Срок поставки товара в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта. Поставка товара осуществляется единовременно.

Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения».

Место поставки товара: г. Тула, ул. Шевченко, 21.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными силами и средствами или силами и средствами третьих лиц за свой счет.

• Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной/товарно-транспортной накладной, счетом/счетом-фактурой, документами, подтверждающими качество товара.
• Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.
• Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.
• Количество товара, его ассортимент должны соответствовать количеству, ассортименту, указанному в товаросопроводительных документах.
• Обязательство поставщика по поставке товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего контракта, а именно с даты (дня) подписания сторонами акта приемки-передачи товара.
• Право собственности на товар прекращается у поставщика с момента исполнения им обязательства, предусмотренного пунктом 2.7 раздела 2 настоящего контракта.
• Риск случайной гибели товара несет поставщик до момента исполнения им обязательства, предусмотренного пунктом 2.7. раздела 2 настоящего контракта.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подтверждением качества поставляемого товара со стороны поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия).

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий эксплуатации и хранения. Объем гарантий качества составляет 100%.

Все поставляемые по настоящему контракту товары должны иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставки товаров и предоставление услуг.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Приемка товара по количеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей условиям контракта.

Приемка товара по качеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей условиям контракта.

Приемка товара в соответствии с контрактом осуществляется заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение 2 (двух) рабочих дней), со дня поставки товара и получения заказчиком документов, предусмотренных пунктом 4.5 настоящего контракта.

4.2. Проверка количества и качества товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

При выявлении несоответствия наименований, количества и качества товара, установленных в Спецификации, заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки товара.

4.3. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них заказчиком.

4.4. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены заказчиком в течение всего гарантийного срока товара.

4.5. В день поставки поставщик одновременно с товаром должен передать заказчику сопроводительные документы, относящиеся к товару, указанные в пункте 3.4. контракта, акт приемки-передачи товара в двух экземплярах, по форме, установленной Приложением № 2 к контракту, товарные/товарно-транспортные накладные и счет.

4.6. При приемке товара заказчик обязан провести экспертизу в части соответствия поставленного товара условиям контракта. Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.7. В случае проведения экспертизы силами заказчика в акте приемки-передачи товара проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

4.8. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения заключения экспертизы заказчик направляет поставщику, подписанный заказчиком один экземпляр акта приемки-передачи товара или мотивированный отказ от подписания такого документа, в котором указываются недостатки поставленного товара и сроки их устранения, а также дата повторной приемки товара. После устранения недостатков стороны возвращаются к повторной процедуре приемки товара и подписания акта приемки-передачи товара.

4.9. Обязательство поставщика по поставке товара считается исполненным с момента надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего контракта, а именно с даты (дня) подписания сторонами акта приемки-передачи товара без замечаний.

4.10. Право собственности на товар прекращается у поставщика с момента исполнения им обязательства, предусмотренного пунктом 4.9. раздела 4 настоящего контракта.

4.12. Риск случайной гибели товара несет поставщик до момента исполнения им обязательства, предусмотренного контрактом.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Обязанности поставщика:

5.1.1. Уведомить заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи, с последующим письменным подтверждением.

5.1.2. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.1.3. Передать заказчику документы на товар, предусмотренные пунктами 2.3 и 3.3 настоящего контракта.

5.1.4. Обеспечить качество поставленного товара в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

5.1.5. По каждой позиции товара, поставляемого по настоящему контракту, предоставить документы по качеству.

5.1.6. В течение 10(десяти) рабочих дней с даты предъявления требования заказчиком заменить товар ненадлежащего качества с учетом п. 4.6. настоящего Договора.

5.1.7. Уведомить заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме об изменении места нахождения, почтового адреса.

5.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара.

5.2. Обязанности заказчика:

5.2.1. Осуществить в присутствии уполномоченного представителя поставщика приемку товара в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1), действующей нормативной документацией.

5.2.2. Оформить пропуск на проезд на территорию заказчика транспорта поставщика.

5.2.4. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена контракта составляет руб. ( ) рублей 00 копеек, включая НДС (%) в сумме руб. ( ) рублей коп.

6.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товаров, качества поставляемого товара и иных условий исполнения контракта.

6.3. Расчет с поставщиком за поставленный товар осуществляется заказчиком в российских рублях. Цена контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

6.4. Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком за фактически поставленный товар не более чем в течение 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приемки-передачи товара (по форме Приложения № 2 к контракту), на основании счета/счета-фактуры, товарной/товарно-транспортной накладной.

6.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика.

В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет поставщика, несет поставщик.

6.6. Обязанности заказчика по оплате цены контракта считаются исполненными с даты (дня) списания денежных средств в размере, установленном контрактом, со счета заказчика.

6.7. Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

6.8. Оплата денежных средств по контракту осуществляется по КВР 244.

6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта приемки-передачи товара, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по контракту.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.5.2.2 - 7.5.2.3 настоящего контракта):

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

7.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.6. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости подрядчик осуществляет возврат заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 14 дней с момента получения соответствующей претензии (требования) заказчика.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

• В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

ДЕЙСТВИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) календарных дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в

срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.3. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Срок действия контракта: с момента подписания до 24 декабря 2022 года (срок действия контракта включает срок поставки товара, период приемки результатов поставки, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств поставщика по контракту, оплаты за поставленные товары за все партии).

11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- отказа поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков; недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнения поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара;

- неоднократного (от двух и более раз) нарушения поставщиком сроков поставки товаров;

- если поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

11.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или контрактом.

11.4. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

11.6. Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

11.7. Во всем, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.8. Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:

11.8.1. Приложение № 1 – Спецификация на 1 л.;

11.8.2. Приложение № 2 – форма «Акт приемки-передачи товара» на 1 л.;

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту №

от « » 2022 г.

Спецификация на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость составила руб. ( ) рублей 00 копеек, включая НДС (%) в сумме руб. ( ) рублей коп.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту №

от « » 2022 г.

Акт приемки-передачи товара

г. Тула «___» ________ 2022г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 42» (МБОУ ЦО № 42), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кубановой Е.Н., действующего на основании Устава с одной стороны и ., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», во исполнение условий Контракта № _____от «___» _______ 2022 года на поставку составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с п. 1.1. Контракта № _____ от «___» _______ 2022г., Поставщик выполнил обязательства по поставке Товара, а именно поставил следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость Товара, поставленного в соответствии с условиями Контракта № _____ от «___» _______ 2022 г. на поставку составляет ( рублей копеек).

2. При приемке товара по контракту № _____ от «___» _______ 2022г. на поставку силами Заказчика проведена экспертиза поставляемого товара. Принятый Заказчиком Товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Контракта. Заказчик не имеет никаких претензий к принятому Товару.

3. Фактический срок поставки товара по контракту № _____ от «___» _______ 2022г. на

поставку – «___» ____________ 2022г.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Контракта № _____ от «___» _______ 2022г.

- Посмотреть таблицу с даннымицо42_ОНМЦК_хозтовары ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на поставку чистящих, моющих средств, хозяйственных товаров и средств личной гигиены

для МБОУ ЦО № 42

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

В целях получения ценовой информации в отношении услуги для определения НМЦК были направлены запросы о предоставлении ценовой информации 5 исполнителям. Было получено 1 ценовое предложение.

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) - российский рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта - не применяется.

НМЦК определена как минимальная из предложенных и рассчитана по формуле:

НМЦК рын = V*Ц min , где:

НМЦК рын - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

V – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

Ц min – минимальная цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источниках ценовой информации.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:

- Посмотреть таблицу с данными

Источник 1: ценовое предложение от 18.01.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, получено по результатам запроса от 16.01.2023 г. № б/н;

Начальная (максимальная) цена контракта составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сорок шесть тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 16 коп.

- Посмотреть таблицу с даннымиKP_NDS_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть+

Коммерческое предложение не является резервом товара на складе!

ПОСТАВЩИК: ООО "Офисмаг"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, 261А

РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА: ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: Центрально-Черноземный Банк ПАО Сбербанк г.Воронеж, р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Создал документ: Кундикова Юлия Валентиновна

Ответственный менеджер: Михеенков Сергей

Коммерческое предложение №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 18.01.2023

Клиент: МБОУ ЦО №42

№

Код

1

605015

2

601031

3

230442

4

603627

5

126550

6

600660

7

607913

8

604754

9

604605

10

603253

11

604872

12

123108

13

601381

14

604199

15

605542

16

604788

17

600387

Наименование товара

Перчатки нитриловые голубые, 50 пар (100 шт.), неопудренные,

прочные, размер L (большой), LAIMA,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ведро-контейнер 11 л, с крышкой и педалью, для мусора,

33х20х27 см, серое, IDEA, М2891

Корзина для бумаг, 11 л, сетчатая, серая, BRAUBERG,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ерш для унитаза ЛЮБАША, с подставкой, пластик, белый,

603627

Бумага туалетная бытовая, 51 м, МЯГКИЙ ЗНАК, на втулке, С28,

белая

Средство моющее универсальное 1 л, ПРОГРЕСС, 10612

Средство дезинфицирующее Таблетки хлорные 300 штук, 1 кг,

банка, ЛАЙМАДЕЗ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Полотно ВАФЕЛЬНОЕ отбеленное, рулон 0,45х50 м, плотность

140 (±10) г/м2, LAIMA,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГС

Щетка для уборки с черенком 110 см, комплект с совком, ширина

32 см, щетина 7 см, еврорезьба, YORK "Tandem", 82020

Чистящее средство, 480 г, ПЕМОЛЮКС Сода-5,

"Антибактериальный", порошок

Средство для удаления ржавчины и известкового налета 750 г,

САНОКС

Полотенце бумажное бытовое, 28 м, на втулке (эконом)

Мешки для мусора 60 л, черные, в рулоне 20 шт., ПНД 10 мкм,

60х70 см, LAIMA стандарт,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Перчатки хозяйственные латексные ОФИСМАГ,

МНОГОРАЗОВЫЕ, хлопчатобумажное напыление, размер L

(большой),▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Полотно ХПП холстопрошивное ПЛОТНОЕ светлое 0,75х50 м,

170(±10) г/м2, шаг 2,5 мм, LAIMA Стандарт,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Мыло жидкое 5 л, МЕЛОДИЯ "Зеленое яблоко", с глицерином,

ПЭТ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Средство для отбеливания, дезинфекции и уборки 1 л, "Белизна"

(хлора 15-30%), жидкость

Ед.

Колво

Цена без

НДС

Сумма

без НДС

%

НДС

Сумма

НДС

Сумма с

учетом НДС

Страна

шт

1

374,22

374,22

20

74,84

449,06

Малайзия

шт

5

565,73

2828,67

20

565,73

3394,4

Россия

шт

10

157,51

1575,08

20

315,02

1890,1

Россия

шт

5

204,41

1022,04

20

204,41

1226,45

Китай

шт

300

21,98

6595

20

1319

7914

Россия

шт

15

69,27

1039,12

20

207,83

1246,95

Россия

шт

10

433,13

4331,25

20

866,25

5197,5

Россия

шт

1

1863,33

1863,33

20

372,67

2236

Россия

шт

5

408,54

2042,71

20

408,54

2451,25

Беларусь

шт

40

64,78

2591,33

20

518,27

3109,6

Россия

шт

20

80,26

1605,17

20

321,03

1926,2

Россия

шт

100

23,67

2366,67

20

473,33

2840

Россия

шт

100

60,83

6083,33

20

1216,67

7300

Россия

шт

20

61,78

1235,5

20

247,1

1482,6

Малайзия

шт

1

1404,84

1404,84

20

280,97

1685,81

Россия

шт

8

181,15

1449,2

20

289,84

1739,04

Россия

шт

10

37,52

375,17

20

75,03

450,2

Россия

Всего: 46539.16

В том числе НДС по ставке 20%: 7756.53

Всего наименований: 17

Всего к оплате: 46539.16 руб.

Сорок шесть тысяч пятьсот тридцать девять рублей 16 копеек

Директор

/Трифонов Игорь Александрович/

Бухгалтер

/Панкова Н.И./