Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №244236341

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• ПроектГкМоющиеЧистящие_042023.docx
• КП_ЧистящМоющие.pdf

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товара

№ _________

п. Головино «_____» _______________ 2023 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области», выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Устинова Евгения Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 44-ФЗ), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Наименование, количество, требования к Товару установлены в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №1).

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2.1. «Государственный заказчик» обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением «Поставщиком» поставок товара в соответствии с Контрактом.

2.1.2. Обеспечить приемку товара, в соответствии с условиями раздела 6 Контракта.

2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела
3 Контракта.

2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить «Поставщику» стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании накладных и счетов-фактур, выставленных «Поставщиком» «Государственному заказчику» за фактически поставленный ему объем Товара.

2.1.5. Не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения «Государственного заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением «Поставщиком» обязательств, предусмотренных контрактом, направить в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1 ч. 10 ст. 104 ФЗ № 44-ФЗ, обращение о включении информации о «Поставщике» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.1.6. Не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения «Поставщика» об одностороннем отказе от исполнения контракта, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1 ч. 10 ст. 104 ФЗ № 44-ФЗ, обращение о включении информации о «Поставщике» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. «Государственный заказчик» имеет право:

2.2.1. Требовать от «Поставщика» надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

2.2.2. Осуществлять контроль исполнения контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность «Поставщика».

2.2.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.4. Проводить экспертизу качества поставляемого Товара, в том числе привлекать экспертов для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности поставляемого Товара, установленных в нормативных и технических документах и настоящем Контракте, в ходе приемки товара.

2.2.5. Требовать от «Поставщика» своевременного устранения выявленных недостатков товара, в том числе замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

2.2.6. Взыскивать с «Поставщика» пеню и штраф в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.3. «Поставщик» обязуется:

2.3.1. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов «Государственного заказчика» и условиям Контракта.

2.3.2. Известить любым доступным образом Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.

2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правами третьих лиц,

2.3.4. Передать «Государственному заказчику» товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 5 Контракта.

2.3.5. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 5.4. Контракта.

2.3.6. Производить замену некачественного Товара, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 7 Контракта.

2.3.7. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара возместить убытки, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3.8. Обеспечить осуществление «Государственным заказчиком» контроля за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

2.3.9. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.3.10. Соответствовать требованиям, предусмотренным ч. 1 ст. 31 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. «Поставщик» вправе:

2.4.1. Требовать своевременную оплату на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого «Государственным заказчиком» товара.

2.4.2. Взыскивать с «Государственного заказчика» пени и штраф в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.1. Цена Контракта составляет __________________________, с учетом расходов поставщика на уплату налогов (в том числе ____% НДС в сумме _______ рублей / НДС не облагается), сборов, иных обязательных платежей, определяемых действующим законодательством Российской Федерации, расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, стоимость тары и упаковки, разгрузку и погрузку товара, и других обязательных платежей, взимаемых с «Поставщика» в связи с исполнением обязательств по Контракту.

Цена за единицу товара указана в Спецификации (Приложение № 1).

3.2. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев:

а) снижения цены Контракта по соглашению Сторон, без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта;

б) увеличения или уменьшения по предложению Государственного заказчика не более чем на 10 процентов количества поставляемого Товара. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) уменьшения ранее доведенных до Государственного заказчика лимитов бюджетных обязательств, в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления «Государственным заказчиком» денежных средств, выделенных из федерального бюджета, на расчетный счет «Поставщика», указанный в разделе 15 Контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания «Государственным заказчиком» акта приемки, на основании товарных накладных (иных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств) (приёмки Товара).

3.5. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов «Государственного заказчика».

3.6. В случае изменения банковских реквизитов «Поставщик» обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом «Государственному заказчику» с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением «Государственным заказчиком» денежных средств по указанным в Контракте реквизитам «Поставщика», несет «Поставщик».

4.1. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям, указанным в спецификации (Приложение № 1 к настоящему контракту), требованиям государственных стандартов, технических условий, иной нормативно-технической документации. Маркировка должна быть четкой, легко читаемой.

4.2. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям, указанным в спецификации (Приложение № 1 к настоящему контракту), требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», государственных стандартов, технических условий, иной нормативно-технической документации и требованиям настоящего контракта и обеспечивать сохранность качества и безопасности, защиту от внешних факторов при транспортировке различными видами транспорта до пункта назначения с учётом многочисленных перегрузок и хранения на складе «Государственного заказчика».

4.3. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящего контракта и правил перевозок грузов, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складе «Государственного заказчика». Транспорт должен обеспечивать соблюдение температурно-влажностного режима при транспортировке и соответствовать требованиям санитарных норм и правил и быть подготовлен перевозке товара (почищен, помыт).

4.4. Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.

4.5. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования «Поставщиком» ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

5.1. Поставка Товара осуществляется транспортом «Поставщика» и за его счет одной партией на склад ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Владимирская область, Судогодский район, п. Головино, ул. Советская, д. 50А, не позднее 20.05.2023 г.

5.2. Товар должен быть поставлен с 08 часов до 16 часов, исключая обед с 12 часов до 13 часов.

5.3. «Поставщик» имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с «Государственным заказчиком».

5.4. Вместе с товаром «Поставщик» передает «Государственному заказчику» относящуюся к товару документацию:

счет;

счет – фактуру (для плательщиков НДС), товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для «Поставщика», и «Государственного заказчика») с печатью «Поставщика», или иные документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, оформленные в 2-х экземплярах (по одному для «Поставщика», и «Государственного заказчика») с печатью «Поставщика»;

акт приемки товара, выполненный по форме «Акт приемки товара» (Приложение №2);

оригинал декларации о соответствии или сертификата соответствия либо
их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (в случае обязательного или добровольного сертифицирования (декларирования) продукции);

документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение о качестве) оформленный производителем в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке (в случае, если их оформление предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);

иные сопроводительные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.5. В случае, если документы, указанные в пункте 5.4 Контракта, не переданы «Поставщиком» «Государственному заказчику» одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

5.6. Моментом поставки считается получение товара и подписание документов о поставке товара «Государственным заказчиком» (дата получения Товара указывается в товарной накладной (либо ином документе, подтверждающим возникновение денежных обязательств)).

5.7. Право собственности на Товар переходит к «Государственному заказчику» с момента поставки.

5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения в отношении каждой партии Товара переходит на «Государственного заказчика» с момента поставки.

5.9. Обязательство «Поставщика» по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента приемки всего объема Товара и подписания «Государственным заказчиком» без замечаний товарной накладной (иного документа, подтверждающего возникновение денежных обязательств), акта приёмки товара по форме, согласно Приложения № 2.

6.2. Приемка товара по количеству (в том числе по количеству внутри тарных мест) производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

6.3. Приемка товара по качеству (в том числе по качеству внутри тарных мест) производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

6.4. Приемка результатов исполнения Контракта оформляется Актом о приемке по форме, согласно Приложения № 2, который подписывается «Государственным заказчиком» (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается «Государственным заказчиком»).

Приемка производится и оформляется Актом о приемке Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами товарных накладных (либо иного документа, подтверждающего возникновение денежных обязательств).

«Государственный заказчик» вправе не отказывать в приемке поставленного Товара, в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено «Поставщиком» при приемке.

6.5. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом «Государственный заказчик» составляет мотивированный отказ от приемки товара, который направляет «Поставщику» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

6.6. В случае сокращения потребности в поставке товара или потребности в дополнительном количестве Товара в ходе исполнения настоящего контракта «Государственный заказчик» по согласованию с «Поставщиком» имеет право изменить количество Товара в размере до десяти процентов от количества, предусмотренного в п.п. 1.1. настоящего Контракта. Соответствующие изменения оформляются «Сторонами» дополнительными соглашениями в соответствии с п.п.11.2 настоящего Контракта.

«Поставщик» обязан обеспечить возможность использования Товара по его прямому назначению в течение гарантийного срока.

• При обнаружении в переделах гарантийного срока (пункт 7.3. Контракта) поставленного Товара дефектов (недостатков), «Поставщик» безвозмездно обязан заменить Товар и (или) устранить дефекты (недостатки) в Товаре в течение 10 (десяти) дней с момента его уведомления «Государственным заказчиком».

7.5. Расходы по отправке Товара, его возврату в адрес «Государственного заказчика», замене и (или) устранению недостатков (дефектов) в Товаре производятся за счёт средств «Поставщика».

7.6. При замене товара гарантийный срок на него исчисляется заново со дня приемки товара «Государственным заказчиком».

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет «Поставщику» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе нарушения срока поставки товара, нарушения срока замены некачественного товара, гарантийного обязательства, «Поставщик» уплачивает «Государственному заказчику» пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе не поставку предусмотренного Контрактом Товара к моменту окончания срока поставки Товара; поставку Товара, не соответствующего требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства)), предусмотренных Контрактом, «Поставщик» уплачивает «Государственному заказчику» штраф. Размер штрафа определён Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов).

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, «Поставщик» уплачивает «Государственному заказчику» штраф в размере, определённом Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, и установленном в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

• В случае просрочки «Государственным заказчиком» обязательства по оплате товара (несвоевременной оплаты) «Поставщик» вправе потребовать уплату пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

• В случае неоплаты поставленного Товара, ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком иных обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. «Поставщик» вправе потребовать уплату штрафа.

За каждый факт неисполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа, определён Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, и устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.8. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления неустоек (штрафов, пеней), чем порядок предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и Контрактом, размер таких неустоек (штрафов, пеней) и порядок их начисления устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

• Стороны несут ответственность только за прямые доказанные убытки, причиненные одной Стороной другой в ходе исполнения Контракта. Косвенные убытки, а также упущенная выгода возмещению не подлежат.
• Уплата неустойки, штрафа и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства или неисполнения обязательства не освобождает «Поставщика» от исполнения обязательства по Контракту.
• Установленные в настоящем разделе неустойки (штраф, пеня) подлежат начислению в случае предъявления мотивированных письменных требований Сторон.
• Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
• Правительство РФ вправе установить случаи и порядок списания начисленных «Поставщику», но не списанных «Государственным заказчиком» сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом.
• Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение любой из Сторон обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.
• При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
• Проценты на сумму долга по денежному обязательству, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, за период пользования денежными средствами в рамках настоящего Контракта не начисляются и не выплачиваются.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются «Сторонами» путем переговоров. При невозможности достижения соглашения «Сторонами» споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Владимирской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

«Сторона», которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.3. Претензия направляется «Поставщику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Поставщика», указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Государственным заказчиком» подтверждения о его вручении «Поставщику».

10.4. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение Арбитражного суда Владимирской области.

11.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

11.3. При исполнении контракта по согласованию «Государственного заказчика» с «Поставщиком» допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11.4. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное ч. 65.1. ст. 112 ФЗ № 44-ФЗ изменение осуществляется с соблюдением положений ч. 1.3 - 1.6 ст. 95 ФЗ № 44-ФЗ на основании решения Правительства Российской Федерации при осуществлении закупки для федеральных нужд.

11.5. Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:

11.5.1. по соглашению Сторон;

11.5.2. по решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении Контракта другой Стороной или по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации;

11.5.3. в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.6. В случае расторжения Контракта по любым основаниям «Государственный заказчик» обязан оплатить «Поставщику» стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям «Государственного заказчика», фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

11.7. «Государственный заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (п. 1 ст. 463, абзац 2 ст. 464 ГК РФ);

существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (п. 2 ст. 475 ГК РФ);

невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (п. 1 ст. 480 ГК РФ);

неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (п. 2 ст. 523 ГК РФ).

11.8. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

12.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трёх) рабочих дней в письменной форме.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена «Поставщика», за исключением случаев, когда новый «Поставщик» является правопреемником «Поставщика» по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены «Государственного заказчика» по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому «Государственному заказчику» в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. После подписания настоящего контракта с применением электронных цифровых подписей Стороны в течение 10 (десяти) дней обмениваются экземплярами такого контракта в письменной форме (на бумажном носителе), подписанными уполномоченными лицами Сторон.

12.5. Факсимильные (сканированные) копии настоящего Государственного контракта, приложений и соглашений к нему, направленные с/на электронные адреса сторон, указанные в настоящем контракте, имеют силу оригинала при наличии подписи и печати одной из сторон до получения стороной подлинного экземпляра.

12.6. Настоящим контрактом отдельные этапы исполнения не предусмотрены, контракт считается одноэтапным. Этап начинается с момента заключения Контракта и завершается датой последней оплаты по Контракту.

12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту

№ _______ от _______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к государственному контракту

№ _______ от _______________

(Ф О Р М А)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФКУ ИК-1 УФСИН

России по Владимирской области

полковник внутренней службы

________________ Е.А. Устинов

«____» ___________ 2023 г.

АКТ ПРИЕМКИ

ТОВАРА

(результатов исполнения контракта)

по государственному контракту от «____» ___________ 20__г. № ______

п. Головино «____» _________ 20___ г.

(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, члены Приемочной комиссии Государственного заказчика в составе:

1)______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. члена Приемочной комиссии)

2)_____________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. члена Приемочной комиссии)

3)________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. члена Приемочной комиссии)

4)_______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. члена Приемочной комиссии)

5)______________________________________________________________________________.

(должность, Ф.И.О. члена Приемочной комиссии)

составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями государственного контракта от ____________20___ г. № ___, Поставщик поставил (выполнил, оказал), а Государственный заказчик принял товары (работы, услуги), указанные в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Выявленные несоответствия условиям контракта____________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

(перечисляются выявленные несоответствия, и указывается препятствуют ли они приемке результатов исполнения контракта,

_____________________________________________________________________________________.

и устранены ли указанные несоответствия поставщиком (подрядчиком, исполнителем))

_____________________________________________________________________________________.

Заключение комиссии:_____________________________________________________________________________.

_____________________________________________________________________________________.

Сопроводительные документы:

Товарная накладная (акт оказания услуг, акт выполнения работ) от __________ № _______;

Счет-фактура от _______________ № _______;

Счет от ______________________ № _______;

Документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат и т.д.) __________________________________________________от __________ № _______;

Заключение экспертизы (в случае привлечения экспертов, экспертных организаций)

от _________________ № _______;

Иные документы в соответствии с условиями контракта______________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Акт приемки подписали:

Приемочная комиссия в составе:

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон по Контракту:

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №321190736 ООО "ВТГ-ВОДА" объявляет тендер: Поставка гипохлорита марки А для хлорирования питьевой воды для нужд Меленковского филиала	Запрос котировок #321190736	855 993	3 часа 14.01.2026 21.01.2026
Тендер №321215899 мониторинг цен в электронной форме на Нить базальтовая БС 11-100х2Z50-КВ-42	Анализ цен #321215899	См. док.	2 дня 14.01.2026 23.01.2026
Тендер №321412208 мониторинг цен в электронной форме на Поставка сырья, материалов и комплектующих изделий. Изделия из кварцевого стекла: Стакан 50*3*50 по ТУ 21-23-238-88, Труба 100*3*135 по ТУ 5932-014-00288679-01, Тигли из кварцевого стекла Н-100 ГОСТ 19908-90	Анализ цен #321412208	См. док.	6 дней 16.01.2026 27.01.2026
Тендер №321454618 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ" объявляет тендер: Поставка реагентов, реактивов и стандартных образцов для лабораторных исследований	Не определен #321454618	4 872 217	1 день 16.01.2026 22.01.2026
Тендер №321601151 мониторинг цен в электронной форме на Фенопласт СП1-342-02 коричневый ТУ 2253-083-05015227-2001 – 140 кг.	Анализ цен #321601151	См. док.	17 часов 19.01.2026 21.01.2026

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244236243 ГКУСОН АО КЦСОН ЕНОТАЕВСКИЙ Р-Н объявляет тендер: Сульфохлорантин	Запрос предложений #244236243	100	срок истек - 21.04.2023
Тендер №244236171 "Государственное бюджетное учреждение Кугарчинская районная ветеринарная станция Республики Башкортостан" объявляет тендер: поставка расходных материалов для ветеринарного применения (формалин)	Запрос цен #244236171	См. док.	срок истек - 19.04.2023
Тендер №244235962 Поставка реактивов для патанатомии	Малая закупка #244235962	17 200	срок истек - 20.04.2023
Тендер №244235825 Поставка газов и жидкого азота (с результатом)	Электронный аукцион #244235825	3 310 332 Обеспечение заявки: 33 103	срок истек 18.04.2023 27.04.2023
Тендер №244235803 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ ИМЕНИ ДМИТРИЯ РОГАЧЕВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ объявляет тендер: Поставка газов и ...	Электронный аукцион #244235803	3 310 332 Обеспечение контракта: 30% Обеспечение заявки: 33 103	срок истек - 27.04.2023

Тендеры из региона Владимирская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244235827 Поставка компонентов эндопротеза тазобедренного сустава (с результатом)	Электронный аукцион #244235827	1 323 773 Обеспечение контракта: 25% Обеспечение заявки: 13 238	срок истек 18.04.2023 26.04.2023
Тендер №244235821 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка компонентов эндопротеза тазобедренного сустава	Электронный аукцион #244235821	1 323 773 Обеспечение контракта: 25% Обеспечение заявки: 13 238	срок истек - 26.04.2023
Тендер №244235612 Поставка хозяйственных товаров (с результатом)	Электронный аукцион #244235612	143 315 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 18.04.2023 26.04.2023
Тендер №244235580 ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров	Электронный аукцион #244235580	143 315 Обеспечение контракта: 5%	срок истек - 26.04.2023
Тендер №244233971 выполнение в 2023 году работ по изготовлению для ребенка-инвалида технического средства реабилитации - протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии.	Анализ цен #244233971	См. док.	срок истек - 19.04.2023