Тендер - Срочный запрос оферт на право заключения договора поставки модификатора асфальтобетона «Эладорм» №244203158

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть58 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Краснодарский крайМесто поставки (адрес):Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Аэропортовский 1/5
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 17.04.2023 по 20.04.2023Место предоставления документации:Плата за предоставление документации по закупке не требуется. Документация по закупке находится в открытом доступе, начиная с даты размещения извещения и документации по закупке на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (http://www.zakupki.gov.ru).На основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица предоставляется после даты размещения извещения о проведении закупки в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления на электронный адрес, указанный в заявлении, а также на электронный носитель заявителя по адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, им. Мачуги В.Н., 182: понедельник - четверг: с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 16-30, пятница с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьперерыв с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(исключая выходные и праздничные дни), язык русский.Порядок предоставления документации:Плата за предоставление документации по закупке не требуется. Документация по закупке находится в открытом доступе, начиная с даты размещения извещения и документации по закупке на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (http://www.zakupki.gov.ru).На основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица предоставляется после даты размещения извещения о проведении закупки в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления на электронный адрес, указанный в заявлении, а также на электронный носитель заявителя по адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, им. Мачуги В.Н., 182: понедельник - четверг: с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 16-30, пятница с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьперерыв с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(исключая выходные и праздничные дни), язык русский.Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется 2_Проект_договораxx

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______

г. Краснодар «___»____________ 2023 года

_____________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________, действующего на основании __________, с одной стороны и

Непубличное акционерное общество «Дорожно-строительное управление № 1» (НАО «ДСУ-1»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Титаева Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (в дальнейшем именуемые Стороны и Сторона), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, по цене, ассортименту и с техническими характеристиками, указанными в Приложении №1 к Договору (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар на условиях настоящего Договора.

1.2. Поставляемый Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом правопритязаний со стороны третьих лиц.

1.3. Качество Товара соответствует требованиям соответствующих ГОСТ, ТУ, а также стандартам, предъявляемым к соответствующей группе Товаров.

Цена и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость поставляемого по Договору Товара не может превышать▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, с учетом НДС/ НДС не предусмотрен, и определяется нарастающим итогом, исходя из стоимости каждой партии поставляемого Товара за весь срок действия Договора.

Покупатель не обязан полностью осуществить выборку максимального объема Товара по Договору за период действия Договора, оплате подлежит только фактически отгруженный Товар. Разница между ценой Договора и стоимостью фактически поставленного Товара Поставщику не выплачивается.

Поставка Товара осуществляется в объеме согласно поданным заявкам Покупателя.

2.2. Товар (партия Товара) оплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поставки Товара (партии Товара), на основании выставленного Поставщиком счета, переданного Покупателю.

Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. При оплате Товара с целью исключения неопознанности уплаченных сумм, Покупатель в платежных документах в графе «назначение платежа» обязательно указывает номер и дату Договора, номер и дату счета.

2.4. Стороны договорились, что не позднее, чем за 2 (две) недели до конца календарного года, в котором осуществлялись поставки и расчеты по ним, Стороны должны провести совместную сверку взаиморасчетов. Сторона, получившая Акт сверки взаимных расчетов, обязана подписать его в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения или предоставить мотивированный отказ. В противном случае Акт сверки взаимных расчетов считается принятым Стороной.

2.5. К отношениям Сторон по настоящему Договору правила, установленные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, не применяются.

2.6. По соглашению Сторон определенные условия Договора могут изменяться в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг НАО «ДСУ-1».

Порядок поставки

3.1. Поставка по настоящему Договору осуществляется партиями силами и за счет средств Поставщика по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Аэропортовский 1/5. Срок поставки Товара (партии Товара) - в течение 7 (семи) календарных дней с даты подачи Покупателем заявки.

Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара Покупателю или его уполномоченному представителю и подписания накладной. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания товарной накладной.

3.2. Приемка Товара по количеству производится на основании товарных накладных, подписанных Поставщиком и на основании документов, подтверждающих качество поставляемого Товара.

3.3. Качество Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов и условиям настоящего Договора. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Поставщику в течение гарантийного срока.

Обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар Покупателю в количестве и ассортименте указанном в заявке. Заявка Покупателя направляется Поставщику посредством электронной почты, по телефону или любым иным способом по согласованию Сторон.

4.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю все необходимые документы, сертификаты подтверждающие качество Товара оформленные в соответствии с законодательством РФ, а также бухгалтерские документы (счет, счет-фактуру, товарную накладную, товарно-транспортную, УПД и др).

4.1.3. Передать Покупателю Товар, свободный от любых прав третьих лиц.

4.1.4. В случае обнаружения некачественного Товара, заменить его на качественный Товар, в течение одного дня с момента получения требования от Покупателя.

4.1.5. В случае привлечения субпоставщика к поставке Товара, Поставщик обязан в течении 1 (одного) рабочего дня со дня заключения договора с субпоставщиком предоставить копию договора с субпоставщиком, который включает в себя:

- фирменное наименование,

- юридический адрес,

- ИНН, КПП,

- ОКПО,

- предмет, цену, номер договора с субпоставщиком.

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. Оплатить Товар в размере и порядке, установленном настоящим Договором.

4.2.2. Принять весь объем Товара от Поставщика в соответствии с заявкой и условиями настоящего Договора.

4.2.3. При приемке Товара от Поставщика осуществить проверку количества, качества и ассортимента Товара.

4.2.4. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных и т.д.).

4.3. Поставщик гарантирует, что:

— зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

— уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, а также своевременно подает в налоговые и иные госорганы отчетность;

— его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации и в нем нет дисквалифицированных лиц;

— для заключения и исполнения Договора он получил все необходимые согласия, одобрения, разрешения и лицензии;

— не существует документов, которые запрещают ему или ограничивают его право заключать и исполнять Договор;

— отразит в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем в составе Договора;

— по первому требованию Покупателя или налоговых органов Поставщик предоставит надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к Договору. Документы должны подтверждать гарантии и заверения, указанные в Договоре. Поставщик обязан предоставить их не позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса.

4.3.1. Если Поставщик нарушит указанные гарантии или законодательство (в том числе налоговое), он обязуется возместить Покупателю ущерб, который последний понес вследствие таких нарушений. При этом правонарушения должны быть отражены в решениях налоговых органов.

Ущерб определяется в размере:

— сумм, которые Покупатель уплатил или должен уплатить в бюджет на основании решений и требований налоговых органов о доначислении налогов, пеней и штрафов, в том числе решений об отказе в вычетах по НДС;

— сумм ущерба, которые Покупатель возместил иным лицам, прямо, задействованных при выполнении данного Договора. При этом налоговые органы обязали этих лиц заплатить в бюджет недоимку на основании решений или требований.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ и условиям настоящего Договора. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Поставщику в течение гарантийного срока со дня приемки Товара.

5.2. Гарантийный срок Товара (партии Товара) является равным гарантийному сроку, установленному производителем, при его отсутствии срок гарантии составляет равным сроку гарантии, установленному для аналогичного товара либо не менее 12 календарных месяцев со дня приемки Товара (партии Товара).

5.3. Все расходы, связанные с заменой Товара ненадлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Договора несет Поставщик.

6. Ответственность Сторон

6.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

6.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик обязан оплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от суммы не поставленной партии Товара за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1% от неоплаченной стоимости поставленного Товара за каждый день просрочки.

6.4. В случае возбуждения в отношении Покупателя производства об административном правонарушении за нарушения сроков опубликования информации о субпоставщике на официальном сайте по вине Поставщика, ввиду невыполнения требований, установленных п. 4.1.5. настоящего Договора, а также наложении штрафа, Поставщик возмещает Покупателю издержки и убытки, связанные с оплатой штрафов в течение 7 календарных дней с момента выставления требования.

7. Форс-мажор

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например, наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных, правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Стороны должны немедленно известить друг друга о начале или окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.

7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

8.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской Стороны в ее получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.

8.3. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения претензии.

8.4. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение указанного в п. 8.3. настоящего Договора срока, спор передается в Арбитражный суд Краснодарского края.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и действует по 31.12.2023.

9.2. По соглашению Сторон срок действия Договора может быть продлен до полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

9.3. Обязательства Сторон, возникшие до прекращения действия Договора, остаются действительными и после прекращения его действия до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

9.4. Договор может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда в соответствии с законодательством РФ;

в одностороннем внесудебном порядке по предварительному уведомлению одной из Сторон в письменной форме за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора, при этом обязательства Сторон, возникшие до даты расторжения Договора, в том числе и по оплате поставленного Товара, сохраняются до их прекращения исполнением.

10. Заключительные положения

10.1. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и составляют с ним единое целое.

10.2. Договор, приложения к нему и иные документы, связанные с исполнением настоящего Договора, направленные одной Стороной другой Стороне посредством факсимильной связи, электронной почты содержащие печать и подпись надлежаще уполномоченного лица, признаются юридически действительными, и имеют силу для Сторон до получения надлежащим образом оформленного оригинала (подлинника) такого документа.

10.3. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных, влияющих на исполнение Договора обстоятельств, Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.

10.4. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента подписания его Сторонами.

10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу. Настоящий Договор заключен путем обмена экземплярами Договора, подписанными Сторонами.

11. Приложения к Договору

11.1 Приложение № 1 – Спецификация.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору поставки

№______от «___» ________ 2023 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Страна происхождения Товара, указанного в спецификации – Россия.

- Посмотреть таблицу с данными1_Документация_СЗО ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

НАО «ДСУ-1»

________________ И.Н. Титаев

«____» ______________ 2023 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Срочный запрос оферт на право заключения договора поставки модификатора асфальтобетона «Эладорм»

г. Краснодар,

2023

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

1.Общие сведения

1.1. Способ закупки и форма: Указаны в Разделе II «Информационная карта срочного запроса оферт».

1.2. Предмет договора:

Предмет договора указан в Разделе II «Информационная карта срочного запроса оферт».

1.3. Данная процедура срочного запроса оферт проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг непубличного акционерного общества «Дорожно-строительное управление № 1» (далее - НАО «ДСУ-1»).

2. Требования к участникам срочного запроса оферт:

2.1. К участнику закупки устанавливаются следующие обязательные требования:

соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, являющейся предметом закупки, в том числе:
а) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку продукции, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющейся предметом заключаемого договора;
б) обладать необходимыми сертификатами на продукцию, являющуюся предметом заключаемого договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре закупки;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации размер которых превышает двадцать тысяч рублей (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

отсутствие решения суда или иного уполномоченного органа о наложении ареста на имущество участника закупки, на день подачи заявки на участие в процедуре закупки;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223-ФЗ»);

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; располагает денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для исполнения обязательств по договору, который будет заключен по результатам закупки, а исполнение данного договора не влечет за собой нарушение или неисполнение положений каких-либо иных договоров, соглашений, судебных запретов или постановлений, обязательных для участника;

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по закупке состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

2.2. Заказчик вправе установить иные требования, установленные в Разделе II «Информационная карта срочного запроса оферт».

2.3. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки (коллективный участник), независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки (коллективный участник), в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки (коллективный участник), которые соответствуют требованиям, установленным в п.2.1 Раздела I. «Общая часть документации о закупке» и Разделом II «Информационная карта срочного запроса оферт».

2.4. В случае участия в закупке группы лиц (коллективного участника), такой участник должен в совокупности соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам, при этом каждое отдельно взятое юридическое или физическое лицо, выступающее в составе группы лиц, должно соответствовать требованиям, указанным в подпунктах 2-8, 10 п.2.1 настоящего раздела и иным требованиям, указанным в документации о закупке.

В случае подачи заявки на участие в конкурентной закупке группой лиц (коллективным участником) в составе заявки на участие в процедуре проведения закупки коллективный участник представляет нотариально заверенную копию договора между участниками (иное соглашение, позволяющее объединить юридических лиц или индивидуальных предпринимателей для исполнения договора поставки, соответствующий нормам Гражданского кодекса Российской Федерации), который должен включать следующие требования:

- в договоре должно быть определено лицо (лидер), который в дальнейшем представляет интересы каждого лица, входящего в состав коллективного участника, во взаимоотношениях с Заказчиком, в том числе подает заявку от имени коллективного участника, направляет в адрес Заказчика разъяснения положений заявки, предоставляет обеспечение заявки, обеспечение исполнения договора (если данные условия предусмотрены документацией), заключает договор с заказчиком от имени всех остальных участников;

- распределены между участниками права и обязанности, объемы поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- должна быть установлена субсидиарная ответственность каждой организации по обязательствам, связанным с участием в закупочной процедуре, и солидарная ответственность за исполнение обязательств по договору;

- условие о том, что требования о выплате неустойки или других штрафных санкций, вытекающих из договора, могут быть предъявлены к любому лицу либо нескольким лицам, входящим в состав коллективного участника по выбору Заказчика. Данное лицо или лица обязаны обеспечить выплату неустойки или других штрафных санкций в полном объеме;

- договор или соглашение о создании коллективного участника не должен изменяться без одобрения Заказчика;

- любая организация может входить только в одного коллективного участника закупки и не имеет права принимать участие в закупочной процедуре самостоятельно.

В случае отсутствия таких условий в договоре о совместном участии, заявка, поданная от такого коллективного участника, подлежит отклонению.

В случае признания победителем закупки коллективного участника, договор будет заключаться с тем лицом, которое подавало заявку на участие в закупке.

2.5. Участник закупочной процедуры вправе привлечь к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей), в случае, если каждый из субподрядчиков (соисполнителей) отвечает требованиям настоящей документации (пункта 2.1, Раздела I. «Общая часть документации о закупке» и раздела II «Информационная карта срочного запроса оферт») в объеме поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг субподрядчиком (соисполнителем).

3. Обеспечение заявок при проведении процедур закупок

3.1. Заказчик вправе устанавливать в извещении о об осуществлении закупки, документации о закупке требование обеспечения заявок на участие в закупках. Такое требование в равной мере распространяется на всех участников закупки.

3.2. Обеспечение заявки может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке из числа предусмотренных заказчиком в Разделе II документации о закупке осуществляется участником закупки.

3.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки возвращаются, а при проведении закупок в электронной форме прекращается блокирование таких денежных средств в течение семи рабочих дней в следующих случаях и порядке:

Участникам закупки, представившим заявки, в случае если заказчик отменил конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) – со дня размещения решения об отмене конкурентной закупки в единой информационной системе;

Участнику закупки, подавшему заявку с нарушением срока подачи заявок, установленного в извещении о проведении конкурентной закупки, документации о закупке – со дня подачи такой заявки;

Участнику закупки, отозвавшему поданную заявку на участие в конкурентной закупке в предусмотренном Положением порядке – со дня окончания срока подачи заявок;

Участнику закупки, не допущенному к участию в процедуре закупки – со дня размещения в единой информационной системе соответствующего протокола с данным решением закупочной комиссии;

Участнику закупки, не признанному победителем, и предложение которого не является лучшим предложением после предложения победителя закупки (или таким же как у победителя закупки) – со дня размещения в единой информационной системе протокола, составленного по итогам конкурентной закупки;

Победителю закупки – со дня заключения договора с такими участниками;

Участнику закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки – со дня заключения договора с победителем или со дня заключения договора с таким участником при уклонении победителя закупки.

3.4. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в закупке, должна соответствовать требованиям, указанным в извещении о закупке, документации о закупке. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее одного месяц с даты окончания срока подачи заявок. Возврат банковской гарантии заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

срок действия банковской гарантии;

условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

иные требования к банковской гарантии могут быть установлены в документации о закупке.

3.5. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, и до даты рассмотрения заявок денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в документации о закупке, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки. Это правило не применяется при проведении закупок в электронной форме на электронной площадке.

3.6. Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:

уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

3.6.1. Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор:

а) прямой письменный отказ от подписания договора;

б) неподписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации о закупке срок;

в) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора, противоречащих ранее установленным в закупочной документации и (или) в заявке такого участника и достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям;

г) непредставление документов, обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией и (или) в заявке такого участника.

4. Расходы на участие в срочном запросе оферт и при заключении договора:

Участник срочного запроса оферт несет все расходы, связанные с участием в срочном запросе оферт, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие срочном запросе оферт, иной документации, а организатор срочного запроса оферт не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов срочного запроса оферт, а также оснований их завершения.

Участники срочного запроса оферт не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к срочному запросу оферт и участия в срочном запросе оферт.

5. Условия допуска к участию в срочном запросе оферт:

5.1. При рассмотрении заявок на участие в срочном запросе оферт участник закупочной процедуры не допускается Комиссией по закупкам к участию в случае:

непредоставления документов, определенных документацией о закупке или извещением о проведении запроса котировок, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, работах, услугах;

несоответствия лица, подавшего заявку на участие в закупке, требованиям, установленным документацией о закупке;

непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в документации о закупке;

непоступление денежных средств в качестве обеспечения заявки на счет заказчика на дату окончания срока подачи заявок, если требование обеспечения заявок указано в извещении о закупке, документации о закупке;

подача более двух заявок от одного участника;

несоответствия заявки на участие в закупке требованиям, установленным в документации о закупке или извещении о проведении запроса котировок, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы;

отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной подпунктами «б» и «в» Раздела 13 Положения, утвержденного Постановлением № 1352, или отсутствия информации об участнике закупки, являющемся физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении участником такого налогового режима

в иных случаях, предусмотренных документацией о закупке.

6. Требования к оформлению и подаче заявки:

6.1. При проведении открытого срочного запроса оферт устанавливается следующий порядок подачи:

6.1.1. Подача заявки в бумажном виде:

Участник закупки подает заявку в срок и по форме, которые установлены извещением, документацией в письменной форме в запечатанном конверте, при этом на таком конверте указывается наименование закупки, на участие в которой подается данная заявка, и номер извещения.
Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности. Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

Участник должен представить в составе своей заявки документы, согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в извещении и/или документации, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением.

При предоставлении заявки в письменной форме все листы заявки (тома заявки) на участие в срочном запросе оферт должны быть прошиты и пронумерованы. Копии документов должны быть заверены путем указания на них словосочетания: «Копия верна», даты заверения, должности лица, удостоверившего копию, и его ФИО, должна быть проставлена печать организации или индивидуального предпринимателя (при наличии).

Заявка на участие в закупке должна содержать опись входящих в состав заявки документов, скреплена печатью (при наличии) участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Извещением, документацией о закупке может быть установлено требование о том, что одновременно с представлением заявки на бумажном носителе, участник предоставляет заявку или отдельные документы, входящие в состав заявки, на электронном носителе (вкладывается в конверт с заявкой). Требования к формату документов, предоставляемых на электронном носителе, виду носителя и иные требования к такой заявке устанавливаются в документации о закупке.

Каждая заявка на участие в срочном запросе оферт, поступившая в срок, указанный в извещении, регистрируется заказчиком. По требованию участника, подавшего конверт с заявкой на участие в закупке, заказчик выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в закупке с указанием даты и времени его получения. При направлении заявки на электронную почту направляется ответное письмо с номером заявки.

7) При подготовке заявки на участие в срочном запросе оферт и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

8) Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке и приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в описи.

9) Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в срочном запросе оферт, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком в порядке, установленном документацией о проведении срочного запроса оферт.

10) Неисполнение участником закупки требований по оформлению заявки и (или) непредставление документов является основанием для отказа в допуске к участию в закупке такого участника закупки.

6.1.2 Документацией о закупке может быть предусмотрено направление заявки на электронную почту Заказчика при этом:

Участник закупки подает заявку в срок и по форме, которые установлены извещением, документацией и настоящим Положением. Заявка должна быть направлена на адрес электронной почты, указанный в документации. В теме письма указывается «Заявка на участие в закупке, извещение №указывается номер извещения»

Заявка должны быть подписана подписанная квалифицированной электронной подписью.

Участник должен представить в составе своей заявки документы, согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в извещении и/или документации, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением.

Заявка на участие в срочном запросе оферт, поступившая в срок, указанный в извещении, регистрируется заказчиком. При направлении заявки на электронную почту направляется ответное письмо с номером заявки.

Заявка на участие в закупке, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в срочном запросе оферт не принимается, участнику направляется уведомление о подаче заявки после окончания приема заявок. Такая заявка не принимается комиссией по закупкам к рассмотрению.

10.2. При проведении срочного запроса оферт в электронной форме:

Подача заявок на участие в срочном запросе оферт в электронной форме осуществляется на электронной площадке посредством программных и технических средств электронной площадки согласно регламенту работы электронной площадки.

Заявки на участие в срочном запросе оферт в электронной форме представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в срочном запросе оферт в электронной форме, указанным в извещении, документации о закупке.

Подача заявок на участие в срочном запросе оферт в электронной форме осуществляется на электронной площадке посредством программных и технических средств электронной площадки согласно регламенту работы электронной площадки.

Заявка на участие в срочном запросе оферт должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц, при наличии) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником.
В случае если на стороне участника закупки выступает несколько лиц, информация и документы в составе заявки предоставляются в отношении всех лиц, выступающих на стороне Участника закупки.

Все файлы электронной заявки должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом (в одном файле размещать один документ).

6) Документы, входящие в состав заявки должны быть предоставлены в виде цветных сканированных электронных копий всех страниц документа, включая страницы с требуемой отметкой по форме заверения документа (электронная квалифицированная подпись / отметка ИФНС / отметка нотариуса) сделанных с оригинала документа, а также содержать документы - Заявка на участие в закупке (Форма 1 Приложение № 1 к документации о закупке), в формате Word/Excel, а именно в формате, обеспечивающем возможность ее сохранения на технических средствах и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста (электронный вид).

7) В случае, если скан-копия какого-либо документа представлена в нечитаемом виде, данный документ считается не представленным.

6.2. Неисполнение участником закупки требований по оформлению заявки и (или) непредставление документов является основанием для отказа в допуске к участию такого участника закупки.

7. Разъяснение положений Документации о срочном запросе оферт

7.1. Любой участник закупочной процедуры вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке не позднее дня следующего за датой размещения извещения закупки.

В течение следующего рабочего дня с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее установленного документацией срока.

7.1. В случае проведения срочного запроса оферт в электронной форме:

Запросы на разъяснение документации о закупке подаются в соответствии с Регламентом электронной площадки РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru).

7.2. В случае проведения срочного запроса оферт в бумажной форме:

Запрос направляется по электронной почте на адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в отсканированном виде с печатью участника в формате PDF и редактируемом виде в формате Microsoft Word.

7.3. Разъяснения положений документации о закупки являются её неотъемлемой частью.

8. Порядок проведения срочного запроса оферт

8.1. Комиссия по закупке вскрывает конверты с заявками на участие в срочном запросе оферт (открывает заявки, направленные на электронную почту, открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в срочном запросе оферт в электронной форме) вовремя и в месте, которые указаны в извещении. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками (открытие заявок, направленных на электронную почту, открытие доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам), а также рассмотрение и оценка таких заявок осуществляются в один день. При проведении срочного запроса оферт в электронной форме открытие доступа осуществляется комиссией посредством функционала электронной площадки, на которой проводится процедура.

8.2. Победителем срочного запроса оферт признается участник, подавший заявку, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении и документации о проведении срочного запроса оферт, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками срочного запроса оферт победителем в срочный запрос оферт признается участник, заявка на участие которого поступила ранее других заявок, в которых предложена такая же цена.

8.3. Отклонение заявки возможно по основаниям, указанным в пункте 5 раздела 1 настоящей документации.

8.4. Заявка признается надлежащей, если она соответствует всем требованиям, изложенным в извещении и документации срочного запроса оферт. По решению комиссии по закупке заявка на участие в срочном запросе оферт может быть признана надлежащей при наличии в ней несущественных отклонений от требований, установленных извещении, документации о проведении срочного запроса оферт (создание преимущественных условий одному или нескольким участникам при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным если:

не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг);

не ограничивают любым образом права заказчика или обязательства поставщика/подрядчика/исполнителя по договору, в отличие от того, как они предусмотрены в извещении, документации о проведении срочного запроса оферт.

8.5. В случае, если после дня окончания срока подачи заявок на участие в срочном запросе оферт не подано ни одной заявки либо все поданные заявки отклонены комиссией при рассмотрении и оценке заказчик руководствуется п.24 Приложения 13 к настоящему Положению.

8.6. По итогам рассмотрения заявок комиссия по закупке принимает решение о соответствии заявок и участников закупки требованиям, установленным в извещении, документации о проведении срочного запроса оферт и о допуске к участию в срочном запросе оферт либо о несоответствии заявок или участников закупки установленным требованиям и об отказе таким участникам в допуске к участию в срочном запроса оферт.

8.7. Оценка заявок на участие в срочном запросе оферт участников закупки осуществляется по единственному критерию - цена договора. На основании результатов оценки заявок на участие в срочном запросе оферт, комиссией по закупке каждой заявке на участие в срочном запросе оферт присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий о цене договора. Заявке на участие в срочном запросе оферт, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора (наименьшая цена договора), присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в срочном запросе оферт содержатся одинаковые условия исполнения договора (наименьшая цена договора), меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в срочном запросе оферт, которая поступила ранее других заявок на участие в срочном запросе оферт, содержащих такие условия.

8.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в срочном запросе оферт оформляются протоколом

8.9. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в срочном запросе оферт подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по закупке непосредственно после окончания рассмотрения и оценки заявок и размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

8.10. Заказчик предлагает победителю срочного запроса оферт заключить договор на условиях, указанных в извещении о проведении срочного запроса оферт и цены, предложенной победителем, и направляет победителю срочного запроса оферт проект договора.

8.11. В случае если победитель срочного запроса оферт в течение пяти дней не направит Заказчику подписанный договор, победитель срочного запроса оферт считается уклонившимся от заключения договора.

8.12. В случае если победитель срочного запроса оферт признан уклонившимся от заключения договора, организатор закупки применяет раздел 9 Положения о закупках НАО «ДСУ-1».

8.13. Сведения об участнике срочного запроса оферт, уклонившемся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Обеспечение исполнения договора: НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

В случае установления в Разделе II «Информационная карта срочного запроса оферт» требования об обеспечении исполнения договора участник закупки, чье предложение признано лучшим обязан одновременно с договором представить документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора.

Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств или предоставлением банковской гарантии. Выбор способа обеспечения исполнения договора из числа предусмотренных заказчиком осуществляется участником закупки.

10. Прочие положения:

10.1. Процедура срочного запроса оферт является неконкурентным способом закупки. Процедура срочного запроса оферт не является торгами и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.2. Опубликованное Извещение вместе с настоящей закупочной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

10.3. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении срочного запроса оферт, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. В случае наличия разночтений между сведениями, указанными в извещении о проведении срочного запроса оферт и сведениями, указанными в документации о закупке, необходимо руководствоваться сведениями, указанными в документации о закупке.

10.4. Заключенный по результатам срочного запроса оферт Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

10.5. Заказчик вправе отказаться от проведения срочного запроса оферт в любой момент на любом этапе закупки, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупки, победителем закупки, в том числе в случае причинения таким лицам убытков.

10.6. Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) документацию о срочном запросе оферт, при этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного Положением о закупке для данного способа закупки.

10.7. Заказчик в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, устанавливает приоритет поставки товаров российского происхождения, выполнении работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, работам, услугам, поставляемым, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Условие предоставления приоритета:

а) участник закупки обязан указать (декларировать) в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) заказчик вправе провести процедуру рассмотрения, оценки и определения победителя закупки на любом этапе, в случае выявления факта предоставления участником закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

г) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

д) участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

е) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

ж) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

10.8. Заказчик проводит закупку с учетом особенностей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельными видами юридических лиц, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – постановление Правительства №1352 от 11.12.2014г).

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА срочного запроса оферт

Следующая информация и данные для срочного запроса оферт изменяют и/или дополняют Раздел I закупочной документации. При возникновении противоречия положения информационной карты имеют приоритет для участников закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

ФОРМА 1.

На фирменном бланке Участника

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАЯВКА

на участие в закупке извещение №_____________

Изучив извещение и документацию ________________________________________________________________ (указать наименование закупки), __________________________________________________________________________ (полное наименование участника закупки) в лице ____________________________________________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо уполномоченного лица), действующего на основании ______________ направлением настоящей заявки сообщает о согласии участвовать в закупе на условиях, установленных в Извещением о закупке, документации о закупке, в том числе проекте договора, а также в соответствии с требованиями Заказчика.

2. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

3. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений об участнике закупки в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

4. Анкета участника закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Предложение о цене:

- Посмотреть таблицу с данными

Участник закупочной процедуры

/уполномоченный представитель _______________ (Фамилия И.О.)

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

ФОРМА 2.

(фирменный бланк участника закупки)

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим _________________________________________________________________,

(наименование участника)

Адрес местонахождения (юридический адрес): ____________________________________,

Фактический адрес: ___________________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: _______________________________________________________,

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных, указанных в любой из частей заявки на участие в

__________________________________________________________________________________

(способ, форма, наименование закупки)

в НАО «ДСУ-1», зарегистрированному по адресу: Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Мачуги В.Н., 182, т. е. на совершение действий, предусмотренных п. 3. ст. 3 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ.

Персональные данные, в отношении которых дано согласие включают: наименование, адрес местонахождения (юридический адрес), фактический адрес, телефон, свидетельство о государственной регистрации, сведения о кадровых ресурсах, сведения о бенефициарах, ИНН, КПП, ОГРН, БИК.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие включает: обработку персональных данных неавтоматизированным и автоматизированным способом; обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение) использование, распространение, хранение персональных данных в НАО «ДСУ-1».

Условием прекращения обработки персональных данных является получение НАО «ДСУ-1» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

"___"______________ 201_ г. _________________ (_________)

м.п. (подпись) ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Проект договора

Представлен отдельным файлом