Тендер - Поставка химических реактивов №244167013

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть13 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):624992,Свердловская область, г Серов, ул. М.Горького, 73
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 17.04.2023 по 25.04.2023Место предоставления документации:Извещение и документация доступна для ознакомления в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Оператора электронной площадки https://app.rts-tender.ru, без взимания платы, с момента ее опубликования. Порядок ознакомления с извещением и документацией на электронной площадке https://app.rts-tender.ru определяется регламентом данной электронной площадкиПорядок предоставления документации:Извещение и документация доступна для ознакомления в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Оператора электронной площадки https://app.rts-tender.ru, без взимания платы, с момента ее опубликования. Порядок ознакомления с извещением и документацией на электронной площадке https://app.rts-tender.ru определяется регламентом данной электронной площадкиОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Аукционная_документация

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГАУЗ СО «Серовская ГБ»

_______________ И.Н. Болтасев

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по предмету закупки

«поставка химических реактивов»

Участниками, которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

№__________________________

2023 год

Информационная карта электронного аукциона

Документация о проведении аукциона в электронной форме (далее – Документация) подготовлено в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту 223-ФЗ), Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «Серовская ГБ» (далее по тексту – Положение о закупках).

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в совместном аукционе в электронной форме, участием в совместном аукционе в электронной форме и заключением договоров, а организатор и комиссия по закупкам не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов совместного аукциона в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к документации

об электронном аукционе

Описание предмета закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2

к документации об электронном аукционе

ОБРАЗЦЫ ФОРМ (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ), ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В электронном АУКЦИОНЕ

I часть заявки

Форма 1.1 конкретные показатели поставляемого (или используемого в процессе работ, оказания услуг) товара, его функциональные, технические и качественные характеристики, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, включающие указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) и страну происхождения товара услуги

Изучив документацию об электронном аукционе (извещение № __________), выражаем согласие на поставку химических реактивов на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона.

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

Заявка на участие в закупке должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью участника такой закупки или лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, которые включаются в заявку на участие в закупке, не должны допускать двусмысленных толкований или разночтений.

Обращаем Ваше внимание, что участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, работ, услуг, указанной в заявке на участие в электронном аукционе (постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»).

Участник закупки вправе предоставить сведения о поставляемых услугах по Форме 1.1 либо в произвольной форме.

При заполнении сведений (значения показателя, предложенного участником) не допускается указывать: «не более», «не менее», «не выше», «не ниже», «от», «до», «более», «менее», «выше», «ниже», «св.», «свыше», «должны соответствовать», за исключением случаев, когда значение показателя является диапазонным или является неизменным.

При описании характеристик поставляемых товаров (используемых материалов) Заказчиком используются следующие определения:

- Посмотреть таблицу с данными

Сокращения «ДхШхВ» означает «длина*ширина*высота», «ДхШхГ» означает «длина*ширина*глубина», «ДхШхТ» означает «длина*ширина*толщина», «ВхШхГ» означает «высота*ширина*глубина» и т.д.

В случае указания значений показателей следующим образом, например: «ДхШхВ не более __х__х__», то слова «не более» относятся ко всем указанным после него значениям.

При описании характеристик поставляемых товаров (используемых материалов) в столбце «Инструкция участнику закупки по формированию предложения» заказчиком используются следующие определения:

- Посмотреть таблицу с данными

Порядок заполнения Таблицы:

- в столбцах 2, 4, 5 Таблицы Участник закупки указывает «Наименование объекта закупки», «Ед. измерения», «Количество» поставляемых товаров (используемых материалов)» в строгом соответствии с Приложением № 1«Описание объекта закупки»;

- в столбцах 3 Таблицы Участник закупки указывает в соответствии с настоящей инструкцией по заполнению заявки на участие в аукционе и приложением № 1 «Описание объекта закупки» характеристики поставляемых товаров (используемых материалов)»;

- в столбце 6 Таблицы Участник закупки указывает наименование страны происхождения товара и наименование производителя (страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством Таможенного союза). При этом под страной происхождения товаров может пониматься группа стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения страны происхождения товаров. Наименование страны происхождения товаров рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

Участник закупки в заявке на участие в электронном аукционе вправе указать несколько наименований стран происхождения товара в соответствии с представленным в заявке регистрационным удостоверением.

II часть заявки

ФОРМА 1.2. Информация ОБ УЧАСТНИКЕ электронного аукциона - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ - Посмотреть таблицу с данными

Информация ОБ УЧАСТНИКЕ электронного аукциона - ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к документации об электронном аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор поставки №_____

г. Серов «_____» ________ 2023г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Серовская городская больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Болтасева Ивана Николаевича, действующего на Устава, с одной стороны и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг, по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «___»______ 20__г. №____________, на основании протокола подведения итогов аукциона от «___» _______ 20___ г. №________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку химических реактивов, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Наименование и количество Товара, его качественные, технические характеристики, иные потребительские свойства определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору).

1.3. Ответственным лицом Заказчика по приемке Товара является: Саятшина Светлана Михайловна, адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть тел: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

1.4. Поставщик обязан произвести поставку товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к договору), с момента заключения договора по 31.12.2023г включительно, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подачи заявки заказчиком. Товар поставляется отдельными партиями в соответствии с заявками о получении товара (далее – заявка) Заказчика, направленными Поставщику по адресу электронной почты ответственного лица Поставщика, указанному в Договоре, или иным способом, обеспечивающим фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении.

1.5. Место доставки: Свердловская область, г. Серов, ул. М.Горького, 73.

1.6. Поставка Товара осуществляется за счет Поставщика, силами и средствами Поставщика. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в порядке и в сроки, определенные Договором.

1.7. Заказчик заверяет Поставщика (ст. 431.2 ГК РФ) в том, что закупка Товара по настоящему Договору осуществляется им по Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с соблюдением Заказчиком всех требований и условий для осуществления такой закупки по указанному закону и принятым в соответствии с последним Положением о закупках товаров, работ, услуг.

1.8. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора составляет ________ руб. (________) _______ коп., включая НДС________ руб. (____)____ коп. (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС, в соответствующих графах ставится прочерк с указанием «НДС не облагается на основании __________» со ссылкой на нормативный правовой акт, предусматривающий освобождение от уплаты НДС, или документ налогового органа о возможности применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения).

Суммы, подлежащие уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

2.3. Цена договора включает в себя: стоимость Товара в комплектации в соответствии со спецификацией, стоимость сопутствующих работ, услуг (включая, но, не ограничиваясь расходами на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы), расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, страховых взносов, налогов, сборов, других обязательных платежей, все иные расходы и риски Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.

2.4. Цена Договора определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и пунктами 2.5, 2.6, 2.7,2.8 Договора.

2.5. Цена Договора может быть изменена путем ее уменьшения без изменения, предусмотренного Договором количества, качества Товара и иных условий исполнения Договора.

2.6. Цена Договора может быть изменена при увеличении или уменьшении объема закупаемого Товара. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему поставляемого Товара. В рамках действия настоящего пункта Договора, допускается изменение объема закупаемого Товара не более чем на 30% от первоначально предусмотренного объема.

2.7. Цена Договора, цена единицы товара может быть изменена в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен.

2.8. Цена единицы товара, работы, услуги может быть изменена путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора.

2.9. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.10. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 5.3. Договора, а также документов на оплату:

а) счета;

б) счета-фактуры (при наличии счета-фактуры);

в) товарной накладной (УПД);

г) Акта сдачи-приемки Товаров.

2.11. На всех документах, перечисленных в подпунктах «а» – «г» пункта 2.10. Договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

2.12. Оплата по Договору осуществляется по факту исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Договору), в течение 7(семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов, подтверждающих поставку Товара (товарная накладная (УПД), товарно-транспортная, акт приема-передачи), без замечаний.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, а также находящийся в первичном легальном обороте, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями, а также контроль за поставкой скоропортящегося Товара в вышеуказанной части.

3.1.3. доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства, своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организации и за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в разделе 5 договора. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно Спецификации.

3.1.4. в соответствии с условиями договора своевременно предоставлять в письменном виде достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 2 (два) рабочих дня с момента получения запроса Заказчика.

3.1.5. незамедлительно (в течение 2-х рабочих дней) письменно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора. Указанное уведомление носит информационный характер и не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной договором;

3.1.6. Если за один день до окончания срока поставки, товар не поставлен Заказчику, Поставщик обязан направить письменное уведомление о планируемой дате поставки товара.

3.1.7. передать Заказчику информацию об ответственном лице в течение двух рабочих дней со дня заключения договора. Указанная информация предоставляется Поставщиком на электронную почту Поставщика, указанную в пункте 1.3. Договора. В информации указывается ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица;

3.1.8. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;

3.1.9. соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

3.1.10. по требованию Заказчика за свой счет в срок, указанный Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим.

3.1.11. выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

3.2.4. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.3.3. надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию о Товаре, о ходе и стадии исполнения обязательств Поставщика по Договору;

3.4.3. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

3.4.4. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

3.4.5. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.6. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором, направить товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае если установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных экспертизы и лабораторных испытаний возлагаются на Поставщика;

3.4.7. по предварительному согласованию досрочно принять товар;

3.4.8. требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 1 договора.

4. Поставка Товара

4.1. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы и принадлежности, предусмотренные п. 1.4 Договора.

4.2. Товар должен быть упакован в соответствии с нормами законодательства РФ и правилами, действующими на предприятии - изготовителе.

4.3. Поставщик должен за 2 (два) рабочих дня уведомить Заказчика о дате поставки и согласовать время поставки товара с учетом рабочих часов Заказчика, указанных в п. 1.3. Договора.

4.4. При поставке Товара в количестве и ассортименте, не согласованном с Заказчиком, последний вправе отказаться от приемки Товара. В данном случае возврат Товара осуществляется за счет Поставщика.

4.5. В случае выявления расхождений по количеству или ассортименту, несоответствия по качеству в момент приемки Товара Заказчик делает соответствующую отметку в товарной (товарно-транспортной) накладной или УПД, или составляет накладную на возврат. Счет-фактура корректируется с учетом фактически принятого Товара и предоставляется Поставщиком Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней.

4.6. Поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан восполнить недопоставленное количество товара не позднее 10 дней с момента получения Поставщиком требования Заказчика об этом.

4.7. При обнаружении недостатков поставленного Товара Заказчик может предъявить Поставщику претензии:

по количеству и комплектности Товара – в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поставки Товара;

по качеству – в течение гарантийного срока.

4.8. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков Товара. Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.

4.9. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента надлежащей передачи товара Заказчику, и подтверждается подписанием товарной (товарно-транспортной) накладной или УПД представителем Заказчика и представителем Поставщика с обязательным предоставлением документов и принадлежностей, указанных в п. 1.4 Договора.

4.10. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной или УПД.

5. Качество товара

• Поставляемый товар должен соответствовать требованиям настоящего Договора, а также нормам и правилам, действующим в Российской Федерации.
• Гарантийный срок на поставленный Товар исчисляется со дня подписания Заказчиком документов, подтверждающих приемку соответствующей партии товара.
• Если в течение гарантийного срока поставленный товар окажется непригодным для использования и/или не соответствующим условиям настоящего Договора, требованиям государственных стандартов, ТУ Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить обнаруженные недостатки и/или заменить поставленный товар товаром надлежащего качества в установленные Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).
• Товар должен быть изготовлен из нетоксичных материалов, безопасных для здоровья людей и окружающей среды, быть безопасным в эксплуатации. Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье, экологию не должны превышать действующих норм.

Ответственность Сторон

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф.

Размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе гарантийных и (или) нарушение сроков устранения замечаний, установленных Заказчиком в Договоре, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе за отказ от исполнения обязательств, предусмотренных Договором (за исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных Договором обязательств Заказчиком), а также в случае расторжения Договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком Договора, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также за отказ от исполнения обязательств, предусмотренных Договором (за исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных договором обязательств Заказчиком), в случае расторжения договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком Договора, Поставщик выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

6.10. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Поставщика об удовлетворении данных требований, удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из оплаты по Договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке);

- из банковской гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;

- из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете Заказчика;

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7. Разрешение споров

7.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров:

До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

7.2. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии.

7.3.Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии.

7.4.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.

8. Изменение договора

8.1. Изменение существенных условий договора, заключенного по результатам конкурентной закупки, при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Положением о закупках, договором. По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные условия договора:

8.1.1. предусмотренный договором объем закупаемых товаров в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30 % объема продукции по соответствующей позиции лота;

8.1.2. сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;

8.1.3. цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора;

8.1.4. цену единицы товара путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий исполнения договора;

8.2. При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении запроса котировок;

8.3. Допускается изменение существенных условий договора, заключенного до 1 января 2023 года, путем заключения заказчиком и поставщиком соглашения об изменении условий договора на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика об изменении существенных условий договора с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с введением ограничительных мер экономического характера в отношении Российской Федерации.

Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется:

1) в пределах сумм, установленных в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности с учетом планируемых объемов поступлений и планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом;

2) при наличии в письменной форме согласия исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении заказчика;

3) при условии предоставления поставщиком обеспечения исполнения договора, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения договора, и если при определении поставщика требование обеспечения исполнения договора установлено в извещении о проведении запроса котировок. При этом:

- размер обеспечения исполнения договора может быть уменьшен по решению заказчика в порядке, предусмотренном пунктом 32 Положения о закупках;

- обеспечение исполнения договора может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику банковской (независимой) гарантии;

- если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления банковской (независимой) гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему банковской (независимой) гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной банковской (независимой) гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной банковской (независимой) гарантии прекращается с момента выдачи новой банковской гарантии;

- если при увеличении в соответствии с настоящим пунктом цены договора обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных средств, поставщик осуществляет перечисление денежных средств на счет заказчика, указанный в извещении о проведении запроса котировок, в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика;

- в случае уменьшения в соответствии с настоящим пунктом цены договора заказчик возвращает поставщику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены договора.

8.4. При заключении или исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в заявке участника закупки или договоре.

9. Обеспечение исполнения Договора

9.1. Поставщик представляет обеспечение исполнения Договора в размере 5 % от начальной (максимальной) цены Договора в сумме_____________ (_____________) рублей.

9.2. Обеспечение исполнения договора оформляется в виде независимой гарантии или путём перечисления денежных средств на счет Заказчика:

Получатель:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ГАУЗ СО «Серовская ГБ»)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лицевой счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30

Расчетный счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Екатеринбург

Назначение платежа (в поле назначения платежа) обязательно указывается префикс «л/с» и номер лицевого счета: «Обеспечение исполнения договора (№ извещения об осуществлении закупки)»

9.3. Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня надлежащего исполнения Поставщиком всех обязательств по Договору.

9.4. В случае частичного исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

9.5. Требования к независимой гарантии в случае предоставления в счет обеспечения по договору:

9.5.1. Независимая гарантия предоставляется участником закупки в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, в срок, установленный для заключения договора.

Заказчик вправе направить запрос Гаранту для подтверждения выдачи независимой гарантии Подрядчику.

9.5.2. Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.5.3. Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.5.4. В случае выдачи независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы.

9.5.5. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть составлена по типовой форме согласно приложению № 3 Постановления Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление от 09.08.2022 №1397) на условиях, определенных гражданским законодательством и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и должна содержать следующие требования:

1) указание на бенефициара;

2) номер извещения и предмет договора, в обеспечение исполнения которого выдана независимая гарантия;

3) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с условиями договора (сумма независимой гарантии должна быть не менее суммы обеспечения, предусмотренной требованиями извещения, документацией о закупке);

4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

5) условие о праве заказчика (бенефициара) предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных ею обязательств составленное по форме согласно приложению № 4 Постановления от 09.08.2022 № 1397 требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, которые предусмотрены договором и в отношении которых заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

6) условие о праве заказчика (бенефициара) направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно.

В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в подпункте 16 настоящего пункта документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии.

Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заказчика (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара).

В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в подпункте 16 настоящего пункта, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);

7) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в подпункте 16 настоящего пункта;

8) передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;

9) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;

10) условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;

11) условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;

12) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

13) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии за каждый день просрочки. Требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено до окончания срока ее действия;

14) срок действия независимой гарантии;

15) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

16) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, включает:

а) расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

9.5.6. Независимая гарантия не должна содержать условия:

а) предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнями, указанными в подпункте 16 п. 9.5.5 Договора;

б) о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;

в) допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

г) требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

9.6. Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом.

9.7. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, перечисленным в настоящем разделе, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

9.8. В случае если в документации о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора и до заключения договора в срок, установленный документацией о закупке, участник закупки, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора и заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в конкурентной закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, в порядке, установленном пунктом 44 Типового положения о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденного приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-ОД, и соответствующим пунктом Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.

10. Расторжение договора

10.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

10.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

10.4. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления данного решения.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.6. Расторжение настоящего договора может иметь место в иных случаях по соглашению сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

10.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора по вине Поставщика Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Договора.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес электронной почты, указанный в Договоре.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес электронной почты, указанный в Договоре.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

11.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Договора.

11.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке.

11.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

12. Форс-мажор

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, землетрясения, наводнения или другие стихийные бедствия.

12.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 2 (Двух) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону с приложением к уведомлению подтверждающих документов.

12.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

12.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 (Одного) месяца, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

13. Прочие условия

13.1. Все условия настоящего Договора, а также содержание переговоров Сторон в ходе его реализации, являются конфиденциальными и не полежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

13.2. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты).

В случае если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

13.3. Все уведомления (юридически значимые сообщения) Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью.

Исключение составляют оригиналы документов, перечисленных в п. 1.4 настоящего Договора, которые передаются Заказчику нарочно либо через курьера.

В случае уклонения Стороны от получения сообщения при отправлении его почтовым отправлением сообщение считается полученным со дня истечения срока хранения в месте вручения. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными стороной в день их отправки.

Стороны пришли к соглашению, что в качестве надлежащего уведомления посредством электронной почты признаются только уведомления, направленные с использованием следующих адресов электронной почты:

- со стороны Заказчика – c адреса ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- со стороны Поставщика – ___________________.

13.4. Вся переписка посредством электронной почты, факсимильной связи, указанных в данном пункте и реквизитах, является официальной и приравнивается к доказательствам, которые могут быть использованы при защите своих законных прав и интересов.

13.5. Ни одна из сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему договору какой-либо третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

13.6. Перечень приложений к договору:

- Приложение № 1 - Спецификация.

14. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к Договору:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Технические характеристики;

Приложение № 3 – Акт сдачи - приема товаров;

Приложение № 4 – Форма документа о нахождении поставляемой серии (партии) товара в первичном легальном гражданском обороте.

Приложение № 1к Договору
от «___» _________ 20__ г. №_________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора составляет:_______________(_) с НДС/ без НДС.

ПОДПИСИ:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к документации об электронном аукционе

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Для определения начальной (максимальной) цены договора применён метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей (один миллион семьсот двадцать тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек)

- Посмотреть таблицу с данными