Тендер - поставка товаров (лакокрасочных, строительных) №244152277

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Договор №

на поставку товара (лакокрасочные, строительные)

ИКЗ:

г. Сыктывкар «___» ________ 2023г.

Государственное казённое учреждение здравоохранения Республики Коми «Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» (ГКУЗ РК РМЦ «Резерв»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Митюшева Константина Николаевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

____________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ___________ с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили договор (далее – «договор») о нижеследующем.

В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащей уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

• Цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий договора. По предложению Заказчика может быть увеличено предусмотренное договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшено предусмотренное договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества Товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого Товара.
• Безналичная форма оплаты. Оплата поставляемого Товара по договору производится Заказчиком по факту поставки Товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи, а так же получения Заказчиком от Поставщика счета-фактуры (счета), выставленного согласно подписанной сторонами товарной накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Основанием для оплаты являются: подписанная сторонами товарная накладная, счет-фактура (счет), подписанный сторонами акт приема-передачи.

Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.

3.6. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

3.7. Оплата за поставленный Товар может быть осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени).

4.2. Место доставки товара: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 40/30.

4.3. Срок поставки: в течении 5 календарных дней с даты подписания договора.

Поставщик осуществляет поставку Товара до места доставки, указанного в пункте 4.2. договора за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая подъем/спуск на указанный Заказчиком этаж, осуществляются Поставщиком за свой счет.

4.4. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точную дату и время поставки Товара, и в срок, не позднее, чем за два рабочих дня до согласованного дня поставки, уведомить представителя Заказчика, уполномоченного принять Товар, о точной дате, времени поставки Товара, о представителе Поставщика, ответственном за поставку Товара, в том числе о контактных телефонах последнего.

4.5. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика по месту доставки Товара в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. В случае неявки представителя Поставщика приемка Товара не производится. Расходы по возврату Товара относятся на Поставщика.

4.6. По итогам приемки Товара при соответствии Товара требованиям, установленным договором, Заказчик подписывает товарную накладную в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

4.7. В случае выявления расхождения по количеству и (или) качеству между Товаром, указанным в спецификации и (или) товарной накладной, и фактически поставленным Товаром, Заказчик приостанавливает приемку Товара и составляет Акт об установленном расхождении по количеству и (или) качеству при приемке товарно-материальных ценностей по унифицированной форме № ТОРГ-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 (далее – Акт об установленном расхождении), в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

4.8. Акт об установленном расхождении подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика в день составления.

4.9. В случае уклонения представителя Поставщика от подписания Акта об установленном расхождении, представитель Заказчика составляет акт об уклонении поставщика от подписания акта об установленном расхождении по количеству и (или) качеству при приемке товарно-материальных ценностей.

4.10. Поставщик обязуется забрать Товар, не соответствующий данным спецификации, и (или) ненадлежащего качества в день составления и подписания Акта об установленном расхождении.

4.11. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую сохранность его при перевозке и хранении и отвечающую требованиям ГОСТ и технических условий, в случае если данные требования установлены законодательством Российской Федерации.

4.12. Для проверки исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных договором в части их соответствия условиям договора Заказчик своими силами проводит экспертизу.

Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора.

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке исполненных обязательств, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.13. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка Товара. Порядок согласования досрочной поставки осуществляется в соответствии с пунктом 4.3. настоящего договора.

4.14. Выполнение обязательств Поставщика по поставке Товара за всё количество фактически поставленного Товара по договору подтверждается подписанием сторонами Акта приема-передачи с указанием реквизитов исполненного договора.

5.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, является новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении).

5.2. Товар при поставке должен иметь следующие документы на русском языке:

- документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемой продукции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Товар, поставляемый во исполнение настоящего договора, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

6.1. Если качество Товара или его части не соответствует условиям договора (Товар с обнаруженными недостатками, Товар, не соответствующий установленным договором требованиям) Заказчик вправе отказаться от принятия этого Товара или его части и потребовать от Поставщика замены Товара.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном пунктом 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, и составляет размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном пунктом 9 Правилам определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, и составляет – 1000 рублей.

6.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Убытки, причиненные стороне в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения договора, возмещаются другой Стороной согласно действующему законодательству.

6.6. Уплата штрафа, пени и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору в полном объеме.

6.7. Окончание срока действия договора не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение условий договора в период его действия.

6.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, а также война и военные действия, введение чрезвычайного положения, изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия, а также их влиянии на исполнение обязательств по договору.

С прекращением действия непреодолимой силы и восстановлением нормальных условий Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, извещает об этом таким же образом другую Сторону.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Споры и разногласия, которые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по договору и по которым не было достигнуто соглашения путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде Республики Коми.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. В договор могут быть внесены изменения и дополнения в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и заверяются печатями Сторон.

9.3. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по данному договору вследствие реорганизации юридического лица (Поставщика) в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с договором и гражданским законодательством Российской Федерации.

9.5. Порядок расторжения настоящего договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора установлен частями 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г. «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях предусмотренных законодательством.

9.7. О внесении изменений и дополнений в настоящий договор Стороны уведомляют друг друга не позднее, чем за пять дней до внесения таких изменений.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с даты подписания сторонами и действует до 31 декабря 2023 года, а в части оплаты – до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств. Договор является одноэтапным.

10.2.Следующее приложение является неотъемлемой частью настоящего договора: Приложение № 1 - Спецификация на 2 листах.

10.3. Стороны обязуются в течение пяти рабочих дней письменно известить друг друга в случае изменения сведений. Риск отрицательных последствий, связанных с неисполнением данной обязанности, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.

10.4. В случаях, не предусмотренных договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Договор заключается сторонами в бумажной форме или в форме электронного документа на электронной площадке и подписывается сторонами договора усиленной электронной подписью.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № __________

от «__»_________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Товар, предлагаемый к поставке, должен быть новым и не бывшим ранее в использовании. Вся продукция должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность для здоровья и жизни: действующие сертификаты и декларации соответствия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства. Качество и комплектация товара должны соответствовать стандартам и техническим условиям, установленным для данного вида товара, а также иным требованиям, предъявляемым к указанному товару страной потребителем. Поставщик предоставляет гарантии на товар, в соответствии с гарантийным сроком и условиями, определенными фирмой Производителем, но не менее 3 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №322306289 Концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобиля	Электронный аукцион #322306289	167 500 Обеспечение контракта: 10%	1 день 27.01.2026 05.02.2026
Тендер №322342096 Порошок стиральный	Электронный аукцион #322342096	75 270 Обеспечение контракта: 10%	10 часов 27.01.2026 04.02.2026
Тендер №322500824 Поставка средства дезинфицирующего	Электронный аукцион #322500824	119 600 Обеспечение контракта: 10%	2 дня 29.01.2026 06.02.2026
Тендер №322520477 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #322520477	384 250 Обеспечение контракта: 10%	2 дня 29.01.2026 06.02.2026
Тендер №322668154 Мыло туалетное жидкое; Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях	Электронный аукцион #322668154	63 306 Обеспечение контракта: 5%	5 дней 30.01.2026 09.02.2026

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244152234 Закупка моющих и чистящих средств для нужд МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Росинка»	Малая закупка #244152234	46 724	срок истек - 18.04.2023
Тендер №244152139 перила деревянные 3,3 м (Ограждения), лак яхтный бесцветный (Лакокрасочные материалы), пф-115 RAL3009 (Лакокрасочные материалы), кисть плоская 62 мм (Инструмент ручной) (номер заявки: 23557714)	Запрос предложений #244152139	См. док.	срок истек - 21.04.2023
Тендер №244152022 Поставка дезинфицирующих средств в 2023 году (с результатом)	Электронный аукцион #244152022	30 167 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 17.04.2023 26.04.2023
Тендер №244151911 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств в 2023 году	Электронный аукцион #244151911	30 167 Обеспечение контракта: 10%	срок истек - 26.04.2023
Тендер №244151906 Поставка красок интерьерных в ассортименте для нужд Мариинского театра (с результатом)	Электронный аукцион #244151906	937 720 Обеспечение контракта: 20% Обеспечение заявки: 9 377	срок истек 17.04.2023 25.04.2023

Тендеры из региона Сыктывкар

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244151592 Линолеум, плинтус, заглушки, соединители, уголки к плинтусу (с результатом)	Малая закупка #244151592	24 856 Обеспечение заявки: 1 243	срок истек 17.04.2023 18.04.2023
Тендер №244150668 Эмаль, краска (с результатом)	Малая закупка #244150668	5 686	срок истек 17.04.2023 18.04.2023
Тендер №244150176 Эмаль, краска	Малая закупка #244150176	5 686 Обеспечение заявки: 284	срок истек - 18.04.2023
Тендер №244149898 Обои, КЛЕЙ (с результатом)	Малая закупка #244149898	5 960	срок истек 17.04.2023 18.04.2023
Тендер №244149715 Порошок стиральный Универсальный (упаковка – мешок по 20 кг) (с результатом)	Малая закупка #244149715	432 900 Обеспечение заявки: 21 645	срок истек 17.04.2023 18.04.2023